【建筑工程施工劳务合同范本五】
接受劳务方(甲方)：____________________________
提供劳务方(乙方)：____________________________
依照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条 工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
三、劳务承包工程 范围及工作内容(见附表1)
四、工期________年____月____日开工，________年____月____日竣工。
五、承包 劳务费用________元。(见附表1)
六、乙方投入工种及人数________人。
第二条 工程结算
第一个月预支生活费，按当月实际进场人数每人100元计算，下月结算 时扣回，在工程施工进行中按当月完成的经甲方和监理验收合格工程量结算，按比例扣除保修金(结款额度不超过已完成量的80%)。工程竣工验收合格后，予以结算。
第三条 工程质量
甲方根据《建筑给水排水 及采暖工程施工 质量验收规范》gb50242-XX和相关文件组织验收，乙方按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-XX、施工图纸、进度计划、技术交底、安全 交底要求，精心组织施工，保证工程质量，如因乙方施工原因造成质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿全部工料损失和甲方由此造成的其它损失。
第四条 安全生产
一、甲方对乙方承担的工作要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，检查发现问题，甲方有权停止其工作并进行经济处罚。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产用品，乙方经检查方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，由乙方负全部责任 。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。甲方提供安全帽、工作服和电焊手套。
三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负全部责任。
第五条 生活管理
一、乙方工人进场后，由甲方提供住宿，生活用品乙方自备，生活用液化气由甲方按定量提供。
二、生活需用之食物，由乙方自理。乙方工人如有疾病 ，医疗费用由乙方负责。
第六条 材料供应管理
乙方应根据甲方 的进度要求编制自己的施工进度计划并据此提出相关材料计划，材料计划经甲方工程师和项目负责人审核后方可采购。乙方应及时提供材料计划并设专人向甲方办理用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。
第七条 施工机具及耗材
一、乙方自备所有用到的工具和设备，保证使用需要。
二、甲方提供电线并提供焊条、电锤头、锯片等消耗品。
三、对甲方负责供应的用具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。
四、施工需用的中、小型机械，一台机械应配备一名操作工持有相关上岗证)。
五、乙方自备所有水钻钻头，保证使用需要。
第八条 现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。 二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的行为，甲方有权采取必要措施。
三、承包劳务人员要保持相对稳定，出入施工现场要穿戴甲方提供的工作服，戴安全帽，不准合同外人员出入现场和住宿。
第九条 违约责任
一、乙方承包的劳务项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到以上约定验收标准，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。
二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按期保质保量完成工程内容，否则每逾期一天，应偿付给甲方按承包工程劳务费1%的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。
五、由于本合同为包总量合同，除甲方原因外的各种原因造成的怠工和一些不可预见的5个工日以下的怠工，由乙方承担其费用。
第十条 附则
一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。可向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁或向人民法院起诉。
二、本合同一式 两 份，甲乙双方各执一份。
三、双方商定的其他条款：
第十一条 合同附件及有效期
一、合同附件：
1.附表1;
2.安全协议
二、本合同自双方盖章(签字)之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。
接受劳务方：________________________
____年____月____日
提供劳务方：________________________
____年____月____日
【建筑工程施工劳务合同范本六】
总包方：
承包方：
为了加快 (甲方) (乙方) 工程建设的速度，保证质量按期 完成工程任务，甲方拟将本工程的部分工程由乙方承包施工。为明确双方的责任，权利和义务达到互惠互利的目的，经双方充分 协商达成以下条款，以便双方共同遵守。
一、工程内容 1、工程名称：
2、工程地点; 3、工程概况：
二、承包方式及承包价款 1、承包方式：劳务扩大.包人工费、周转材料及辅料和四 周散水工程 (注不包括：钢筋、水泥、石子、砂、砖)。
2、承包价款：按 元/㎡(含：模板、支撑、钢管、扣 件、安全网、各种辅材、塔吊、施工电梯、外架及安全防护设施，钢筋制安、焊接及机具、一级电箱以下、电缆、电箱、混凝土布 料机、木工机具及所有施工机具、 劳保用品、室内外抹灰、公 用处装饰，土方回填人工配合夯实)。(不包括水、电、暖安装、 油漆、刷白、玻璃、防水工程、外墙保温、门窗)。
三、承包工程内容及工作量 1、承包范围：设计图所包含的基础垫层包括砂石垫层及垫层以上所有的土建工程，以及桩基础间土方开挖时人工配合、平 整、夯实与本工程所涉及以外的辅助工程施工，安全文明工地施 工，外架的搭设拆除。
2、工程内容及要求：
按照设计及验收规范，安全文明施工规程的标准完成：基础 垫层及垫层以上设计蓝图所包含的钢筋、模板、混凝土(外墙保 温板、外瓷、外墙涂料除外， )、室内外抹灰公用处贴瓷、楼地 面、楼梯等工程施工;施工现场管理;安全文明施工所涉及的材 料加工、制安、装卸车、二次倒运、冬雨季施工以及该工程所涉及的辅助工程的施工(空调预留洞除外);地下室垟的止水螺杆。
3、一级箱(不包括一级箱)以下的所有的配电箱、柜、电缆。
电线及施工现场的照明设等。现场的给排水的安装。
4、施工所有临建、现场办公临设由甲方提供地材、场地。
乙方负责耗材、搭建。
四、结算程序及方式：
1.±0.00 以下按地下室建筑面积 1.8 倍计算面积。
2.±0.00 以上以实际建筑面积计算。
五、付款方式：
1、 乙方施工至±0 上五层封顶后十目内(主体结构按 300 元/ ㎡结算.)支付已完工程量的 80% (二次结构砌体，粉刷、装修 按 元/㎡结算);以后按月进度支付己完成工程的 80%、 乙方每月 25 号报当月己完成的工程量、甲方次月 5 日前支付工 程款。
2、工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方工程款至 97%， 三个月内确定工程决算并付款。
3、留 3%的保修金期满后一次性付清，保修期为一年。
六、工期要求和工期奖罚 根据甲方双方商定：
总工期施工为 12 个月 (从打垫层开始) 七、工程质量等级和要求 1、本分项工程质量等级为合格工程质量等级，因乙方施工 原因造成达不到合格等级，甲方拒绝付款，并督促乙方整改达到 合格等级，且按结算价的 10%扣除由此给甲方造成的经济损失 及信誉影响。
2、垟、板砼面必须达到清水垟面板面的要求、楼地面必须达到毛地面。
若未达到清水混凝土要求， 乙方负责修补达到要求， 所产生的费用由乙方负责：
八、安全、文明施工要求和等级 1、乙方必须保持施工现场和生活区域整洁，必须符合《建工施工安全文明施工工地管理评比办法》要求。劳务价格中己含 文明现场施工增加费， 若因乙方在自己工作范围内未达到等级要 求，没有评比上文明工地等级，则按人工费总价一定比例扣除文明施工增加费，但甲方协调周边关系及硬件设施。
2、凡进入现场的施工人员、乙方负责购买人身意外险、乙方在施工中所发生的一切不安全事故、由乙方全部负责处理。甲 方概不负责。
九、甲乙双方责任、权利和义务 1、甲方 (1)甲方向乙方提供施工图纸、 设计变更、 组织技术安全交底 并向乙方公布项目部各项规章制度。
(2)乙方施工质量不合格或工期延误而甲方指出无改观，甲方 有权令其返工、停工，直至终止合同无条件退场。
(3)施工期间， 乙方不按文明施工标准，甲方有权另派队伍进 行整改，其费用由乙方负责。
(4)施工过程中执行项目部各种规章制度，有权对违反者进行 必要的处罚，并从工程款中扣除。
(5)因甲方原因造成停工， 乙方有权要求甲方赔偿材料的租金及工人的误工费用;若停工至二月，乙方则有权要求甲方退还质 保金及工程所有款项。
(7)本工程为省级文明工地，甲方不提供乙方所有工人住宿费，食宿 费用由乙方自理。
2、乙方 (1)乙方须建立健全各种管理班子及规章制度，并将专业工 长，技术员，质检员及规章制度以书面的形式报甲方。乙方必须 按甲方要求制定工程形象进度计划，质量保证措施及施工方案报 项目部批准，并组织实施。 (2)做好抄平、放线及各分项分布工程的自检和技术复校工 作，以书面形式报检，否则造成的一切后果自负。
(3)乙方主要施工人员，必须执证上岗，接受甲方统一管理，并服从管理。
遵守甲方各项规章制度， 做到工完场清， 文明施工。
实行限额领料，完善领料手续，消耗控制在定额内，材料超出定 额部分，甲方根据实际情况予以扣罚。
(4)乙方必须严格按现行施工规范要求严格施工，如因乙方原因造成的返工，其返工部分人工费总材料费全部由乙方承担， 并承担返工人工费总和和 10%的罚款。
(5)乙方施工员到位后，按甲方要求组织施工，要保证施工人员相对稳定，遇特殊情况，须经甲方同意，方可撤离施工现 场，如未经同意擅自撤离施工现场，视为乙方单方终止合同，并 由乙方承担全部法律责任及经济责任。
(6)乙方所提供的材料机械设备及周转材料及辅助材料必须是合格产品，塔吊、施工电梯安装完成后须经安监部门检查验收 并取得准用证后方可使用。机械设备必须有专人管理，否则造成 的损坏丢失，和不安全事故责任由乙方承担。
(7)乙方应教育工人爱护产品， 做好产品保护工作对损坏产品的情况，要进行经济赔偿并自觉予以修复。
(8)暂住证工本费、 计划生育费及工人技术工种上岗证等由乙方承担。
(9)因乙方原因造成的停工一周外， 甲方有权要求乙方赔偿因此造成的一切经济损失。
十、安全文明生产 (1)乙方进入工地，必须严格遵守安全等规章制度， 严格按照 安全操作规程施工。坚决杜绝材料浪费及野蛮施工，乙方如违反 规定，甲方有权对乙方进行罚款，直至终止合同，由此造成的损 失由乙方承担。
(2)定期对工人进行安全意识教育， 班前做安全交底，并有书 面交底记录，设立专职安全员，随时随地督促检查，所有进场人 员必须佩戴安全帽，高空作业必须戴安全带，严禁酒后上岗，打 架斗殴，违者重罚直至移交公安部门处理 (安全帽、安全带费用 自理)。
(3)乙方所有施工人员， 随时注意安全，做到不伤及他人或被 他人伤及。
乙方人员自身原因在工地上发生的一切伤亡事故由乙 方负全部经济法律责任，以及由于乙方人员野蛮操作，造成工地其它人员伤亡事故，由乙方负全部经济法律责任。
(4)在施工期间，乙方特殊工种人员，必须持证上岗，如因无证工作引起的事故及连带责任，均由乙方负责。
(5)乙方施工人员进场后，必须将人员名册交到甲方及项目部，人员要调整要在名册上及时调整，以便项目部随时掌握施工 人员动态。
(6)在施工现场， 乙方不得使用 16 周岁以下的未成年人及 55 岁以上的老年工人，特殊人员由甲方认可后方可上岗，未经甲方同意，严禁职工家属，小孩借住工地宿舍，违反规定每人次罚款 100 一 500 元，造成的后果均由乙方负责。
(7)乙方严禁在宿舍内乱拉乱挂 220V 以上电线，严禁在宿舍 内使用电炉、电饭煲、电炒锅，经发现除没收外，并罚款 500 元 /只。
十一、保修 乙方承担自己所承包范围的工程保修， 保修期按国家现行保 险期文件规定执行，本工程保修金为合同价款的 3%，保修期为 一年。
保修金在整个工程经质检部门验收合格一年后一个月内一 次性结算。在保修期间如有问题、甲方通知乙方、乙方及时安排人员处理、否则甲方有权安排人员处理、费用在乙方保修款中扣 除。
十二、其它约定 1、凡因甲方或不可抗拒的原因不能正常施工，可以按实际情况顺延工期。
2、根据本工程劳务招标文件，若投标时乙方提供的主要管理人员名单不符，确须进行人员调整时，必须报甲方核准后，方 可调整。
3、若乙方现场管理人员人浮于事、管理混乱、甲方有权要求乙方更换管理人员。
4、本协议未尽事宜，可采用协议附件形式，由双方协商补充签订，同样具有法律效力。
5、在执行本协议中，如双方发生争执，则按友好平等、互利原则协商解决，必要时可由甲方所在地工商行政管理部门、法 院调节和仲裁。
6、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，甲乙双方签字交合同履约金后生效。工程完工，账款付清，协议白行失效。
十三、补充条款 1、按照文明工地要求，所有施工人员不得在施工场地内食宿。乙方应承担在施工范围内的一切装卸人工，材料倒运、设备 的搬移及安全文明施工等人工费。
2、安全文明工地建设按《陕西省建筑施工安全文明工地管理评比办法》中规定发生在乙方工作范围内的用工由乙方负责。
3、建筑物工作范围内及生活区域内所有垃圾的清理至场内指定点。
4、若乙方将某项工作完成后，发生变更费用由甲方承担; 若变更发生在某项工作完成之前，其费用不再增减;若系统工作 内容增加，人工费计取按照 2009 年定额。
5、因施工需要使用电炉时需向甲方提出申请，经批准后方可使用。
6、此项工程承包费内不含税金。
7、本合同以外用工除包工项目外，零星用工为每天 100 元。
8、为了质量和工期目标的顺利实施，乙方向甲方缴纳履约保证金 100 万元，合同签订乙方向甲方先交合同履约 万 元， 进场正常施工后三日内乙方向甲方缴纳清 100 万元合同履约 保证金。履约保证金在单栋工程五层封项后退还 50%，主体封项、屋面机房完成后退清。
9、款到合同生效。
10、本合同一式四份，甲方双方各执二份。发包方： 分包方： 委托代表人： 委托代表人： 电话： 电话： 协议订立日期： 年 月 日
【建筑工程施工劳务合同范本：延伸阅读】
工程施工合同纠纷——是劳务分包还是实际施工?
工程纠纷的案件，比一般的经济案子复杂，就工程款来说，追讨工程款也比一般的货款纠纷案件复杂，因为除了涉及合同里的进度款支付问题、垫资问题，还涉及工程的质量问题、无效的工程施工即实际施工人的问题、工程签证问题、工程的结算问题等。本文就比较有意思的工程款纠纷案件，从合同的条款约定、进度款支付问题以及合同的性质问题提出个人的拙见。
【关键词】 劳务分包 实际施工人 工程主材及辅材
【案情简介】2012年1月，中铁某局深圳某号线某项目部(下称“甲方”)与深圳某劳务公司(下称“乙方”)签订劳务分包合同，合同总价为人民币100万元，乙方提供履约保证金10万元，承包的内容是某标段范围的室外给排水、雨水及污水与市政管道接驳的劳务分包施工合同，包括工程的施工、调试、维修及验收等。工期以甲方通知为准，合同的进度款约定“是本工程不支付预付款，而是待业主批准后的计价款到甲方帐户3日内，甲方按照对乙方当次计价额度的85%并扣除应扣款项后，通过银行转账分次支付应付款，待接驳工程验收合格后15日内，凭经甲方有关部门审核签字的结算单和合同书进行结算，乙方办理结算退场手续后，甲方根据资金的实际情况一次或者分期支付至结算价的90%，其中10%作为质保金，如甲方因资金紧张造成的延期支付，乙方同意就甲方不承担延期支付的利息。。。。。。”，另外关于“材料及设备”的条款约定为：“本工程施工所需所有材料(包括主材及辅材)均由甲方委托乙方进行采购且材料费用已包含在乙方分包综合单价中，采购数量案现场已完成成品材料工程量。。。。。。”，而关于争议解决的途径约定的是西安仲裁委员会。
根据乙方提供的营业执照显示，其经营资质仅有工程劳务分包资质，无其他工程施工资质。
由于乙方施工完成后，且甲方实际将工程投入了使用但迟迟未支付乙方工程款，因此，乙方委托本人对案件进行分析，意欲就甲方拖欠工程款的问题采取法律手段维权。
那么面对这样的委托，作为律师，首先需要分析合同条款的利弊，然后评估风险告知客户，最终由客户决定是否采取法律手段维权。本文就上面简要提及的合同部分条款分析如下：
【合同条款的分析】
1、关于进度款的约定问题
该合同从双方地位的对比上，显然是比较失衡的，甚至说条款比较苛刻，一般的施工合同，都会约定预付款的问题，但是从该合同的条款约定，首先预付款是不支付的，也就是说，承包方进场施工，意味着垫资的开始，所以对于承包方来说其资金压力比较大。
当然，工程承包中，垫资的问题是普遍存在的，故而最高人民法院在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》进行了专门的规定，当然该解释关于垫资部分的法理套用的是关于民间借款的处理思路。
2、关于进度款的支付问题
从条款约定上看，承包方进度款的结算，需要满足几个条件：1)、当批次的计价额度完成85%且扣除相应费用后支付;2)、业主也就是工程的发包人(因为甲方实际上是总包地位)批准到甲方帐户才行;3)、工程验收合格;4)、甲方的资金情况为支付前提;5)、是分次或者一次性支付，选择权在甲方;5)、可以延期支付，但是乙方不能追究甲方逾期付款的利息，更不用说违约金的问题;6)、在满足前面第1至第4的条件下，进度款或者质保金到底何时支付，是提交结算报告或者认为应该结算的情况下多少天内到账，没约定，意味着乙方可能垫付了整个承包项目90%甚至100%的资金后，还得到时催告甲方结算才行，如果催告了甲方置之不理，乙方也只能走法律途径解决。
由上面分析，可知，这个进度款的约定，是比较苛刻的。
3、关于纠纷处理途径的约定
按照民事诉讼法的规定，经济合同纠纷的案件，可以约定法院管辖，当然需要符合一定的条件(考虑篇幅不详述)，另外可以约定经济仲裁，后者可以排除法院的管辖及突破法院的专属管辖，那么法院管辖和经济仲裁的区别在哪，大概有以下几点：1)、法院管辖的范围相对仲裁较为宽泛，不仅是所有民事纠纷还包括刑事、民事，因为法院是权利救济的最后途径;而经济仲裁，一般仅限于经济合同纠纷，严格来说更局限在商事范畴;2)、审限不同，法院一审一般最长可以达到一年三个月，而仲裁相对较短，在六个月内;3)、审级不同，法院存在一审、二审，甚至再审;而经济仲裁一裁终局，但是存在申请撤销仲裁的情况;4)、费用不同，一般来说，经济仲裁的费用相当于法院全款收费的两个级别的标准，因为仲裁员并非国家工作人员，基本是聘请的专业资深人士;因此，相对于提起诉讼来说，经济仲裁的提起成本首先会比较高5)、程序不同，法院审理民事案件基本依照的是民事诉讼法及相关司法解释，而经济仲裁依据的是仲裁法以及每个仲裁机构自身的仲裁规则;6)、审理人员组成不同，法院审理是由合议庭或者独任法官进行，而经济仲裁的仲裁员可以由当事人选择或者由仲裁庭指定;7)、审理案件受到的干扰因素不同。其他细节方面的区分就不详述了。
回过头看一下该合同中的纠纷处理机制，约定的是西安仲裁委员会，也就是说，如果因为工程款纠纷乙方起诉甲方，那么乙方必须到西安仲裁委员会申请仲裁，如果乙方依照工程所在地起诉，则甲方可以向受理法院提出仲裁条款的约定，也就是管辖权异议，那么乙方的起诉将会被驳回，因此无论从时间还是从金钱上来说，对乙方来说成本都是比较大的。
【破除合同不利条款的分析】
那么面对如此苛刻的合同条款及可能的仲裁成本，是否就无计可施，显然，作为代理律师，还是需要详细查看合同的。要破除合同中的不利条款，同时结合项目是劳务分包，属于建筑施工合同的范畴，那么如果合同无效的话，意味着合同里的进度款约定将被破除视为无效，合同无效的情况下，工程款的结算便应该依照法定的进行，另一个问题是，如何破除经济仲裁的条款约定，以下本人提出个人的分析意见：
一、合同应该属于无效，理由是：
合同中关于“材料及设备”的条款就是突破口，其约定为：“本工程施工所需所有材料(包括主材及辅材)均由甲方委托乙方进行采购且材料费用已包含在乙方分包综合单价中，采购数量案现场已完成成品材料工程量。。。。。。”该条款的约定，实际上使得该份合同的性质发生了变更。因为劳务分包是指工程总承包人、施工总承包人或工程专业分包人依据劳务分包合同约定，将所承包的工程中的施工劳务分包给具有相应资质条件的劳务分包人完成，并由发包人支付劳务报酬的承包方式，简单来说，劳务分包的范围是仅限于工程中某道工序的劳务内容，仅是包工不包料，即使个别存在包料的，也仅是工程的辅材问题，不可能包括主材，否则就是包工包料的工程施工专业分包合同。那么什么是工程施工的主材及辅材呢?工程施工的主材一般是指应用于工程实体上的、大宗的、常用的材料，通常说的大三材就是钢筋、混凝土和木材。另外，如木方子、木模板、砂石料、多孔砖都属于主材。而工程施工的辅材一般指工程中的辅助用料，例如，绑扎钢筋需要的铁丝、钉子之类。也就是说，该合同把主材包括在劳务分包的综合单价里，此时就是包工包料的问题，不符合劳务分包的范畴，因此，合同的性质发生改变。而乙方的经营资质仅有劳务分包资格，可见，此时的承包范围是超过乙方的资质的，按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款第一项规定，即建设工程施工合同承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的无效，何况乙方还是超出资质范围的，依法应该认定为无效。
二、合同无效的情况下，结合法律规定，便可以破除经济仲裁的条款，理由是：
合同无效，意味着甲方是违法分包，乙方属于实际施工人，那么按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款规定，即“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”。而该合同的业主也就是发包人，实际上是深圳注册的某投资公司，那么，乙方可以将业主列为第一被告、甲方列为第二被告，此时被告的主体虽然包括甲方，但是甲方提出管辖权异议，依法应该不受支持，因为仅是因为共同诉讼导致甲方被列为被告，乙方与业主之间并没有经济仲裁的约定，所以法院依法应当受理，当然，这里将发包方作为第一被告，一方面有利于实现债权，另一方面还有助于破除经济仲裁条款，还有助于查明工程款的支付情况，一举多得。那么，为何合同无效，经济仲裁的条款还是有效呢?理由是依据《合同法》第五十七条 规定，即“合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。”
【总结】
本文分析的该合同及处理思路，主要是比较常见，相对来说比较特殊，所以有值得分享的地方。当然，这个案子最终双方是私了了，并未对簿公堂，这或许是对方双方较好的结果。但是真的进入诉讼，未必如同甲方当初拟定的合同那样对其自身有利，而这个事情，对于乙方甚至很多工程承包方来说，需要总结的是以下几个方面：1、对于承接的项目，尤其是合同的条款必须详细的分析，不要为了接项目而做项目，尤其是在垫资的情况下去承接工程的时候，建议委托律师审查，很多工程公司既没有律师甚至没有内部的法律人员，为了省事省成本，结果却付出的更多;2、对于合同中的承保范围、进度款支付的条件，必须慎重对待;3、关于违约条款，尤其是在不对等的情况下，需要律师作出评估分析，如果在自己承受范围内，才考虑最终签订合同，避免在履行过程中就出现问题，而工程纠纷，尤其是工程款的问题，还是不少的;4、关于纠纷处理途径的问题，也是需要慎重选择的，避免进入诉讼前提，成本过高。
本文如果存在分析不当的地方，欢迎各位读者或者同行指出。
推荐阅读：
小编精心推荐
小编精心推荐