【参考出国留学网答案】
一、单选题
1.C;2.C;3.D;4.A;5.D;
6.A;7.D;8.C;9.D;10.C;
11.C;12.C;13.A;14.B;15.C;
16.A;17.B;18.A;19.C;20.B
二、多选题
1.A、C、D;2. C、D、E;3.A、C;4. C、D、E;5.A、C、D;
6.B、C、D、E;7.A、B、C、D;8.A、B、C;9.A、B、C、D;10.A、B、C
三、案例分析题
(一)
出国留学网答案：
1.施工总平面布置原则的主要内容是：1)临时建筑不能占用永久建筑位置;2)临时建筑物标高尽可能按永久广场标高施工;3)施工器材设备的堆放尽量靠近使用地点;4)广场交通线路布置应方便施工，且主要运输线路和人流线路尽可能避免交叉;5)工业性建筑物与非生产建筑物应分开布置，临时工业建筑要靠近井口;6)各种建筑物布置要符合矿山安全规程有关防火规定。
2.该工业场地布置中不合理的地方及理由简述如下：
(1)炸药库设置与布置不合理，按照安全规程要求，单库炸药储存量不得超过200t;
炸药库不能布置在工业场地永久围墙边侧，其与工业场地的距离应根据库房大小、形式按照安全规程确定，一般不应小于1000m。
(2)主提升机房距离井筒30.5m的位置不合理，两者距离太近，现场无法施工。根据现场图纸可以知道，主提升机后面是采掘设备修理车间。因为该车间无需在临时提升阶段投入使用，施工后期对其建设时间也充裕，因此安排其在临时提升机房拆除后再施工也不会影响使用。所以，临时提升机房可以后移布置，即使占用永久建筑的采掘设备修理车
间，也不会影响整个工期和厂房与设备的使用。
(3)压风机房位置不合理，虽然是布置在了动力负荷中心，但是距离风井的提升机房太近，噪声影响了提升机司机的操作，造成安全隐患。
(4)水泥库及砂石料场位置不合理，该建筑占用了混合井永久提升机房的位置，而在井筒施工期间永久提升机房是必须要施工的，以免影响混合井的永久改装。
(5)临时变电所布置在工业场地的一角不合理，距离动力负荷中心太远，造成大量的动力及电缆的浪费。
(6)职工宿舍及办公室位置不合理，靠近井口太近，职工生活及办公区应与生产区分开布置。
(二)
出国留学网答案：
1.根据规定，无关人员不得进入炸药库区，严禁在库房内住宿和进行其他活动。因此，库房值班员的错误在于其在库房内睡觉。上班时间不应睡觉是劳动纪律问题，在库房睡觉属于违反安全法规的错误。
2.根据爆破安全规程要求，在大雾天、黄昏和夜晚，禁止进行地面和水下爆破。需在夜间进行爆破时，必须采取有效的安全措施，并经主管部门批准。因此，本案例首先应对晚间爆破的安全措施以及负责批准的主管部门进行检查，措施是否到位。
从本案例分析，可能出现的问题包括：晚间爆破照明不足，包括警戒处，行人不知鸣镝警戒信号和警戒位置。按照要求，爆破人员对光线不足或无照明以及未严格按爆破安全规程要求做好准备工作的情况，应该拒绝进行爆破工作。也可能负责警戒的人员失责或警戒不充分，导致无关人员邻近危险区。按规定，所有进入危险区的通道上均应设置警戒，尤其是晚间爆破，在照明条件不好的情况下，警戒人员不容易发现异常情况。因此，对晚间爆破应慎重对待，一般不允许晚间爆破，必须进行爆破工作时，应制定充分的安全措施，并高度重视和严格执行相关的措施。这也是晚间爆破的安全措施必须经过主管部门批准的理由。
鸣笛警戒应三声，以避免有人疏忽导致的失误，特别在晚上。对于晚间的爆破施工，同样应加强预防飞石的措施，采取必要的爆破施工安全措施，保证爆破过程中的各种安全要求。
(三)
出国留学网答案:
1.事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。
事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28天，正确的做法应该是索赔事件发生后的28天之内提出索赔意向。
事件3的索赔成立，因为是不可遇见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。
2.承包人的索赔程序是：
1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。
以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。
2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误;造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任;承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。
3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致;索赔证据不充分;索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。
(四)
出国留学网答案：
1.主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。
对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出20m /h不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。
2.通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案倒的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小;支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧;如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇筑过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，造成井筒半径尺寸误差等。
3.影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆;混凝土振捣操作不规范;混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。
4.施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中;导水就是在浇筑混凝土井壁时，
设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进入混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。
(五)
出国留学网答案：
1.施工单位丙的设备选型选用了2台JK2-2. 8/15.5型提升机不妥，因为主井井筒需要进行临时改绞，因此必须选用一台双滚筒提升机，最合理的配置是1台JK2-2. 8/15.5型提升机，1台2JK-3. 5/15.5型提升机，这样在进行主井临时装备时不需要另行安装绞车，节省工期;选用整体液压下滑模板段高2. 4m不妥，因为伞钻凿眼深度4.2m，爆破效率按0. 85计算，循环爆破进尺为约3.6m，为了保证正规循环作业，模板高度宜为3. 6m;主井井筒深度850m选用溜灰管下料不妥，容易产生混凝土离析，对混凝土的施工质量有不易保证，在深部混凝土浇筑时宜采用底卸式吊桶输送混凝土。
2.第一次事故是由于施工单位自身的原因造成的。尽管水文观测孔冒水是冻结井筒开挖的基本条件，但是还应满足测温孔及准备工作等条件，主要条件应由冻结单位控制。因此在没有冻结单位的开工通知书的情况擅自开挖，责任应该由施工单位自己承担;并且如果由此给冻结单位造成损失，冻结单位有权向建设单位提出索赔;第二次索赔是由于接近含水层时施工单位没有采取相应的治水措施，导致含水层的涌水通过裂隙涌出，责任应该由施工单位自己承担，正确的做法应该是距离含水层10m的位置时施工探水钻孔，根据探水情况采取相应的治水措施。
3.施工准备期的主要矛盾线一般应该是临时井架的安装、天轮平台安装、翻矸平台的安装、井口临时建筑、井口供电、井口通讯信号系统、缠绳挂罐、临时锁口的施工、封口盘、试挖等。
二级建造师频道精心推荐：
| 二建考试题库 | 二建考试备考辅导 | 二建模拟试题 | 二建考试真题 | 二建考试答案 |