安装施工合同

　　在这个社会快速进步的时代，人们逐步意识到合同的作用。合同成立后如未办理审批手续，合同不生效，正规合同是怎么样的？欢迎阅读，希望你能喜欢。

广告安装施工合同(篇1)

　　甲方(发布方)：____广告有限公司

　　乙方(广告主)：____集团

　　协议编号：

　　签约地点：

　　签约时间：____年__月__日

　　甲、乙双方根据《广告法》及《广告管理条例》就内容广告发布有关事项签定本协议并共同遵守：

　　一、广告形式：路牌

　　二、广告位置：__市__区__路__号

　　三、广告规格：6_10m

　　四、广告期限：自____年__月至____年__月，共计_年。实际发布时间以《验收报告》中确认的发布时间为准。

　　五、广告价格：

　　1、广告费：含发布费、占地费、维修费、保险费、基础架制作费，单价：1万元/块，19块。年合计__万元。

　　2、广告费的支付：第一期款：签定协议后15日内，乙方向甲方支付广告费，计__万元。

　　六、双方责任：

　　1、甲方负责户外广告报批手续，广告稿样审批，验收及发布期的保修维护。

　　2、甲方负责提供广告样件，甲方负责将广告稿样报有关部门审批，审批不合格，稿样退回乙方修改。稿样一经确认即作为制作及验收的有效依据，为本协议附件，与本协议一并保存。乙方再提出与稿样不同要求所发生的费用由乙方负担，由此而耽误的广告发布时间，甲方不予顺延。

　　3、甲方收到乙方第一期款，及广告稿样经确认后(30)天内，完成制作。制作完成后3天内，甲、乙、制作三方共同验收，验收合格，乙方在《验收报告》上签章，乙方接到甲方通知，不及时验收，超过3日后，甲方视同乙方验收合格。

　　4、乙方应按期付款，如乙方不按期付款，甲方有权终止本协议并广告位置不予保留。

　　5、广告发布期间，如因甲方责任造成广告发布终止由甲方承担责任;如因乙方责任造成广告发布终止由乙方承担责任;如因不可抗力造成广告发布终止，甲乙双方友好协商解决。

　　七、协议续签：

　　协议期满前1个月，双方可重新商讨延长本协议事宜。同等条件下，乙方享有优先权。如协议期满乙方未办理续签手续，乙方不再享有优先权，广告位置不予保留。

　　八、任何一方违反协议，双方协商不成，可向经济协议仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。

　　九、附则：

　　1、本协议一式两份，甲乙双方各一份。

　　2、协议附件一式两份，甲乙双方各一份。

　　3、协议中未尽事宜或本协议如需修改，可签订补充协议。

　　4、本协议自签字盖章之日生效。

　　甲方：_____广告公司乙方：_____集团

　　代表：___代表：___

　　银行：_____银行银行：_____银行

　　帐号：________帐号：________

　　电话：_______电话：_______

　　传真：_______传真：_______

广告安装施工合同(篇2)

　　甲方：四川超然建筑装饰工程有限公司

　　乙方：XX

　　在这个经济快速发展的情况下，合同有利于保护双方的利益，双方都遵守合同里所写的东西，签订合同有助于降低合作方的违约风险。你积累过多少正规的合同模版呢？我们的出国留学网的编辑特意搜集并整理了安装施工合同，欢迎阅读，希望你能喜欢！

安装施工合同【篇1】

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平、诚信的原则，就XXX工业园路灯施工安装事宜协商一致，订立本合同。

　　一.工程概况

　　工程项目名称：___________

　　工程地点：___________

　　工程内容：___________

　　资金来源：___________

　　二.工程范围

　　厂区路灯布臵图内要求的内容。

　　三.施工工期

　　开工日期： 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　四.质量标准

　　按照国家建筑工程质量验收标准和甲方要求，一次性验收合格。

　　五.合同款项与支付

　　该合同价为包干价： 元，大写： 元整。

　　付款方式：验收合格后，扣除质保金一次性结算，质保金为合同总价的 %，即： 元，大写：肆仟叁佰肆拾伍元整。

　　六.质保期

　　验收合格后，乙方质保时间为________年。

　　七.违约责任

　　由于乙方原因，造成工程质量达不到一次性验收合格要求的，乙方负责整改完善直至合格，造成施工工期延误的，按照每天罚款元支付给甲方。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　年 月 日

　　年 月 日

安装施工合同【篇2】

　　使用单位（甲方）：

　　制造商（乙方）：

　　安装单位（丙方）：

　　甲方就1#楼、2#楼、3#楼工程向乙方购买的三台施工升降机（以下简称电梯或施工电梯），由xxxxx有限公司（乙方）生产的SC200/200型施工升降机，安装高度约为110m／台，计73个标准节，出厂编号为（分别详合格证内标注）。在甲方与乙方签订的购销合同中已明确电梯安装由乙方负责包安装等事项，由于制造商无安装资质，现乙方委托给丙方负责电梯装拆施工，为明确各方职责，经三方共同协商制订如下条款，供共同遵守。

　　一、施工升降机装拆的费用及付款方式：

　　1、施工升降机的进场运输、吊装、报装资料和人工费的费用：由乙方与丙方负责。

　　2、施工升降机的安装与加节费用：由乙方与丙方负责。

　　3、支付款属乙方与丙方范畴。

　　二、安装工期：首次安装由电梯进场开始计10个工作日内丙方必须完成安装达到验收合格投入使用（含备案、检测、验收），以后加节附墙安装必须跟随砼结构主体进度在1个工作日内丙方必须完成安装可以使用。

　　三、三方权利与责任：

　　1.1甲方负责做好施工现场...

　　采暖设备是我们在冬天里必不可少的东西，如果没有这些，那赶紧装个吧。小编精心整理了《采暖安装施工合同》，欢迎阅读，仅供参考，如果想了解更多的相关信息，请继续关注我们出国留学网。

　　发包人（简称甲方）：________________________________

　　承包人（简称乙方）：________________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，达成如下协议：

　　第一条　工程概况和造价

　　一、工程地点：________________________________。

　　二、工程内容及施工方法：________________________________________________________________________。

　　（详见附件一《工程设计图》和附件二《工程方案书》）。

　　三、本工程由____方设计，提供工程设计图纸一式____份。

　　四、总价款：￥____　元（人民币大写____________　元）

　　其中：设备材料费____元，人工费____元，拆除费____元，清洁、搬运、运输费____元，图纸设计费____元，管理费____元，其他费用____元。

　　五、本工程设备材料供应详见附件三《设备材料供应清单》。

　　乙方提供的设备材料：____________________________。

　　甲方自购的设备材料：____________________________。

　　第二条　工期

　　开工日期：________________。

　　竣工日期：________________。

　　第三条　工程监理

　　若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理人员的姓名、单位、联系方式及职责等在开工前通知乙方。

　　第四条　施工配合

　　一、甲方义务：

　　（一）提供房屋原始图纸等相关文件。

　　（二）需在地面上有特殊要求的，预先向乙方提出，以便乙方采取预留措施；开工前，在乙方指导下完成以下工作：清空并整平地面、打通墙面管道通孔、使线缆管路不暴露于地面、对室内陈设归堆和遮盖、提供符合施工条件的水源、电源、气源。

　　（三）保护乙方已施工完成的部分。

　　（四）参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收。

　　（五）________________________________________　。

　　二、乙方义务：

　　（一）施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

　　（二）保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通。

　　（三）保证施工现场的...

　　一般来说，同一小区的门窗安装施工会承包同一装修公司进行。你知道门窗安装合同怎么写吗?以下是出国留学网小编为大家精心整理的门窗安装施工合同，欢迎大家阅读，供您参考。更多内容请关注出国留学网。

门窗安装施工合同

　　甲方：__________________________(以下简称甲方)

　　乙方：_________装饰工程有限公司 (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方经友好协商，就____________小区的门窗制作及安装等事宜，订立门窗安装施工合同。

　　一、工程概况：

　　二、工程工期：

　　三、工程价款：

　　1、综合单价：

　　2、工程款支付

　　(1)本工程无预付款;

　　(2)在工程所需窗框/门框全部进场后个______工作日内，乙方向甲方提交请款报告，经甲方审核后七日内支付工程总造价的50%，即______万元;

　　(3)全部门窗安装完毕，工程竣工验收合格且交付甲方后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的工程档案技术资料后，双方进行结算。甲方在确定工程决算值后七日内支付至工程决算总值的95%;

　　(4)其余5%作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。

　　3、工程款发票

　　甲方向乙方支付工程款的同时，乙方应向甲方出具相应金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝付款。

　　四、材料供应：

　　___________________________________________________________________

　　五、工程保修及售后服务

　　1、乙方对全部施工内容承担保修责任。其中门窗安装工程的保修期为一年，门窗本身的保修期为三年，保修期限自全部工程竣工验收合格且交付甲方之次日起计算。

　　2、保修期内，乙方承担因门窗本身质量原因造成的漏水、透寒、变色等质量问题的责任。

　　3、乙方应在本合同签订的同时向甲方提供《售后服务承诺书》、《产品保修卡》、《产品使用说明书》，双方并另行签订《质量保修制度》，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

　　4、乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。

　　5、在工程质量保修期内的任何时间，甲方(包括甲方选聘的物业管理公司)均可书面通知乙方，要求修复因乙方制作安装等原因而出现的缺陷。乙方应在收到该书面通知后三日内将缺陷修复完毕并经甲方验收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修复完毕或连续修复两次仍不能达到甲方满意，则甲方有权另行委托他人进行修复。因此而需支付的费用甲方有权单方确认，并由乙方承担，同时乙方应向甲方承担甲方单方确认费用二倍的违约金，且上述费用及违约金甲方有权从应支付乙方的工程款或质量保证金等款项中扣除，并支付予实际执行者。若甲方委托他人修复之所需费用大于届时应支付...

　　电路安装是比较常见的电线安装。那么电路安装施工合同怎么写呢?以下是出国留学网小编为大家精心整理的电路安装施工合同，欢迎大家阅读，供您参考。更多内容请关注出国留学网。

电路安装施工合同

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，为明确双方责任，维护双方合法权益，经双方充分协商，特签订本合同，希甲乙双方恪守信用，共同遵守。

　　一、工程概况、规模：

　　甲方在________________________的通信预埋及监控预埋安装(具体面积按实际施工面积为准)承包给乙方施工。

　　二、承包形式及承包工作内容：

　　1、包工包料，施工用的各种工具及设备由乙方自备。

　　2、承包施工工作内容：通信预埋及监控预埋所包含的图纸的内容。

　　三、工程质量：

　　必须保证所有管道通畅无堵塞现象，必须按国家现行验收标准验收，必须达到合格以上的质量标准;施工现场必须达到成都市市建设局的标准化施工的验收准标。

　　四、安全责任：

　　乙方在施工中必须遵守安全操作规程，文明施工。在施工过程中所发生的任何安全事故与甲方无关，由乙方自行负责。甲方应提供蓝图及原有预埋管线。

　　五、结算价格及付款方式：

　　本工程总价为____________大写_____________元。工程将在_______年____月____日主要部分完工;工程竣工验收合格后在____月____日支付______%工程款;余款待一星期内全额付清。

　　六、材料：

　　1、因现场地势原因最终于联通工程人员及广播工程人员商定将原梅花管换成75碳素波纹管做预埋。因承载原因路面高分子井盖改为500*500*50。

　　2、预算备注尺寸应以现场施工条件尺寸为准。

　　3、本预算不包含建渣外运。

　　七、违约责任

　　1、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关健工序工期计划的，每延误一日，应向甲方支付__________元的违约金。以此内推。

　　2、因甲方原因及不抵抗因素的不能施工应工程工期顺延。如情节严重的应做一定的经济补偿给乙方。

　　3、乙方的施工达不到合同约定的质量要求，乙方必须返工至合格，返工的工料损失由乙方承担，并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金，工期延误责任由乙方承担。

　　4、一旦发现有乙方进场人员偷盗甲方材料，将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款，情节严重者报公安部门处理。

　　5、为确保工程质量，乙方不得将工程转包，如乙方有转包情况，乙方必须向甲方支付不低于工程价款50%违约金。

　　6、甲方应配合乙方组织施工，如甲方原因及第三方(联通公司，广播公司)原因不能及时协调如图纸线路不清楚改动，工期顺延。

　　八、其它约定

　　...

　　下面是由出国留学网整理的钢结构安装施工合同，欢迎阅读，更多施工合同范本，尽在合同范本栏目。

　　钢结构安装施工合同(一)

　　甲方：***公司

　　乙方：**施工队

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经甲乙双方友好协商，甲方将***除尘设备有限公司厂房钢结构安装工程委托乙方施工，结合本工程实际情况，为明确双方权利、责任，签订如下合同条款：

　　一、工程名称：石家庄除尘设备有限公司厂房钢结构安装工程

　　二、工程地点：###

　　三、工程内容：厂房钢结构运输安装

　　四、工期：2010年12月20日至2011年3月20日

　　五、工程造价及拨款方式

　　1、本工程采用吨位包干价，钢结构单价400元/t;C型钢、天沟安装550元/t(包括雨水管安装、C型钢打孔、除锈、刷漆)，工程量暂估1700吨(工程完工工程量据实结算)，合同款价70万元(大写：柒拾万元整)。甲方负责提供安装所用的高强螺栓、油漆(超出部分乙方自行承担);乙方负责提供运输安装所用车辆、吊装设备及其他设备、使用副材(焊条、氧气、乙炔等)、施工人员工资、施工住宿费等。

　　2、付款方式：钢架部分安装完成30%后7日内甲方支付

　　工程款十万元，完成60%后7日内甲方支付工程款十万元，钢架全部安装完毕后支付工程款十万元。屋面系统(檩条、水平支撑等)安装完成50%后7日内甲方支付工程款十万元，安装全部完成后7日内甲方支付工程款十万元。所有构件安装完毕验收合格后7日内付至工程总造价的80%，甲方全部工程交工，建设方验收合格后7日内付至95%，其余5%作为安装质保金，壹年无质量问题，一次付清。

　　六、质量与验收

　　1、严格按照图纸要求和国家及省市现行的标准、规定、规程及施工组织设计进行施工。因质量问题或操作失误造成的一切损失均由乙方承担。

　　2、因甲方原因或自然因素(如雨雪、停电、四级风以上等)影响工期，工期顺延;因乙方原因不能按期完工，拖延一天，给付甲方工程总造价千分之三的违约金。

　　3、质保期为壹年，如在质保期内发生质量问题，乙方在接到通知后施工人员48小时内到达现场进行维修，维修费用乙方承担。

　　七、安全：乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，承担自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

　　八、乙方责任

　　1、乙方在现场施工期间严格遵守甲方现场规章制度，服从甲方调度安排，接受甲方及监理人员的质量监督和管理，达到业主所要求的文明工地的标准。

　　2、采取有效措施，确保施工安全，杜绝人员伤亡及设备

　　事故，如有发生，全部责任及损失费用乙方承担。乙方必须对施工人员投保安全事故险，保险单作为合同附件。

　　3、乙方所有施工人员必须持证上岗。

　　4、其他条款中规定的乙方责任。

　　九、仲裁

　　双方在合作协议中如发生争议，应本着互谅、互让的精神进行协商，协商不成，则通过合同签订的仲裁机构解决，仲裁结果为最后裁定，对双方均有约束力，应无条件履行。仲裁费用由败诉方承担。

　　十、其他

　　1、本合同...

　　如果你是搞水电行业的，那么关于水电安装施工的合同就必须得熟悉了。下面是由出国留学网整理的水电安装施工合同，欢迎阅读，更多关于室内装修施工合同的文章，尽在合同范本栏目。

　　水电安装施工合同(一)

　　发包人全称：(以下简称：甲方)

　　承包人全称：(以下简称：乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章，及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况：

　　工程名称：(以下简称：本工程);工程地点：

　　施工现场条件：以现场实际情况为准;

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的电安装工程包含的全部内容。

　　二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：乙方包人工、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

　　2、承包范围：室内所有一切强电预留预埋与安装工作。

　　3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内电安装工程，包括室内电的全部安装工程三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用设备电器，日常安全巡查。具体如下：

　　从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装，以及从电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、强电井的线槽)安装结束;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设，依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。

　　4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

　　三甲方工作

　　2.1开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。

　　2.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2.3指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.4协调有关部门乙方进场前做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　四乙方工作

　　3.1开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。

　　3.2开工前天提供施工方案和进度计划，以后按月、周提供月、周进度计划。

　　3.3指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保理、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.4严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。施工过程中，如发生安全事故，由乙方负责承担全部费用及法律责任，与甲方无关，参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　...

　　出国留学网整理了一份上海市采暖安装施工合同示范文本供你参考。

　　编号：_______

上海市采暖安装施工合同

示范文本

(2016版)

上海市工商行政管理局

上海市建筑材料行业协会 制定

　　合同编号：_______

上海市采暖安装施工合同

(2016版)

　　小编精心推荐

　　施工合同 | 工程合同 | 施工合同范本 | 工程合同范本

　　发包人(简称甲方)：

　　承包人(简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，达成如下协议：

　　第一条　工程概况和造价

　　一、工程地点：　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　二、工程内容及施工方法：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　...