出国留学网专题频道改造施工合同栏目,提供与改造施工合同相关的所有资讯,希望我们所做的能让您感到满意!

[荐]改造施工合同

改造施工合同

改造施工合同 篇1

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  为了顺利完成仓库改造工程,根据《合同法》、《建筑法》、《劳动法》及其它有关法律、法规,遵守、平等、互利、公平和诚实守信的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况及承包内容

  1、工程名称:南方国际商城仓库改造。

  2、工程地点:南方国际商城。

  3、工程内容:框架两层。

  4、承包内容:根据甲方提供的施工图(不包括图纸以外的内容)。

  二、承包方式:

  包工包料

  三、质量要求:

  合格

  四、进度要求:

  乙方必须按甲方的进度计划完成施工任务,不得有误(遇人力不可抗拒因素或工地停水、停电则工期顺延)。

  五、工程结算、单价及付款方式:

  1、工程实行包干价_______________________(图纸以外的另行计算)。

  2、付款方式:主体完工付总额的______________________,完工付_____________________,余款在工程竣工验收后______付清。

  六、甲方责任、权利

  1、甲方向乙方提供施工图纸,解决施工中的实际困难。

  2、甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全、原材料消耗及使用进行全面监控,如乙方在施工过程中的不良行为甲方有权进行处罚。

  七、乙方责任、权利

  1、乙方必须按施工图和操作规程施工,确保质量、安全、进度、文明施工,必须服从甲方管理。施工所需的设备模板和所有的'用具由自己提供。

  2、乙方必须爱护甲方财物,不得有意浪费。

  3、乙方必须遵守安全生产的有关规定,如造成的一切工伤事故由乙方承担。

  八、工期:

  合同工期__________年____月____日至__________年____月____日。有效工日__________天。

  九、其他事项

  1、双方确认如遇人力不可抗拒因素时,本合同允许变更或终止。

  2、双方在履行合同过程中发生争议时,双方首先协商,如协商不成,可向人民法院起诉。

  3、本合同未尽事宜,经双方协商补充,补充合同与本合同具有同等法律效力。

  4、本合同一式两份,甲,乙各持一份,本合同经双方签名盖章后牛树,余款结清后自动失效。

  甲方(签字):

  乙方(签字):

  年 月 日

改造施工合同 篇2

  甲方:__________________(以下简称甲方)

  乙方:__________________(以下简称乙方)<...

与改造施工合同相关的施工合同

2013土建改造施工合同

合同范本 施工合同

  签订合同时为了维护交易更加公平的进行,无论是哪一方利益亏损,只要签了合同,就都有法可循,有法可依,从而使交易更加顺利并且完美化。下面是小编跟大家分享的有关合同的信息,仅供参考。欢迎关注留学网更多相关信息。m.liuxue86.com/hetongfanben/

  发包方(甲方):_________

  承包方(已方):_________

  经公开招标,甲方将_________绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:

  1、工程地点:_________。

  2、工程总造价:_________万元(大写)。

  小编精心推荐

  施工合同 | 工程合同 | 施工合同范本 | 工程合同范本

...

与改造施工合同相关的施工合同

土建改造施工合同

施工合同

  甲方: (建设单位)

  乙方: (施工单位)

  甲方将坐落在 (地址) 的 (工程名称) 土建工程承包给乙方施工.在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款

  供双方共同遵守:

  第一条 工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装) .

  第二条 工程造价决算方式:

  1. 工程造价计算公式:工程造价=(××定额直接费+材料差价)×(1+ %).即按实际完成工程量,套用《××××定额》计算直接费,加上施工期间相对应的《××市建设工程造价管理信息》信息价计算出的材料差价,另外取 %综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整).

  与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算.必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款.

  本工程辅助的水电安装工程按 (约定套用的定额与费率) 结算.

  2. 工程量计算依据为:设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐蔽工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程辅助工程联系单.

  第三条 工程款支付:

  甲方通知乙方开工后,乙方一周内拿出预算.甲方接到预算后一周内完成预算审核,凭审核后的预算造价付备料款30%,以后按实际完成工程量的70%比例付进度款,并扣回备料款.实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场管理员确定,如乙方有严重异议的,双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定.工程竣工时,进度款不超过预算的70%,工程竣工验收合格并审核决算后一个月,付足工程款的95%,其余5%作为质保金,满一年后付清.每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款.

  工程进度款的支付,甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内,办理好付款审核手续,支付给乙方.

  第四条 工期:

  1.本工程自接到甲方开工通知的

  日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期.工期为 天.工期每延误一天处罚 元(从履约金中扣除).遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期.

  2.乙方在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件.由于乙方施工管理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本合同第三条的相关条款结算并处罚.分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的,每延误一天处罚 元,不抵扣总工期处罚.

  第五条 施工组织管理:

  1. 甲方委派 为本工程管理负责人,委派 为本工程现场管理代表,并代表甲方进行现场施工管理和监督,二人共同负责隐蔽工程的验收签证,隐蔽工程量的签证,工程图纸变更的签证,工程量增减的签证.未经上述二人共同签字,所有签证无效.

  2. 乙方委派 为项目经理,指派 为现场施工员,乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理,并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字.乙方未经甲方同意不得擅自...

与改造施工合同相关的施工合同

推荐更多