出国留学网专题频道钢结构施工合同样本栏目,提供与钢结构施工合同样本相关的所有资讯,希望我们所做的能让您感到满意!

钢结构安装施工合同

钢结构安装施工合同 安装施工合同

  下面是由出国留学网整理的钢结构安装施工合同,欢迎阅读,更多施工合同范本,尽在合同范本栏目。

  钢结构安装施工合同(一)

  甲方:***公司

  乙方:**施工队

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,经甲乙双方友好协商,甲方将***除尘设备有限公司厂房钢结构安装工程委托乙方施工,结合本工程实际情况,为明确双方权利、责任,签订如下合同条款:

  一、工程名称:石家庄除尘设备有限公司厂房钢结构安装工程

  二、工程地点:###

  三、工程内容:厂房钢结构运输安装

  四、工期:2010年12月20日至2011年3月20日

  五、工程造价及拨款方式

  1、本工程采用吨位包干价,钢结构单价400元/t;C型钢、天沟安装550元/t(包括雨水管安装、C型钢打孔、除锈、刷漆),工程量暂估1700吨(工程完工工程量据实结算),合同款价70万元(大写:柒拾万元整)。甲方负责提供安装所用的高强螺栓、油漆(超出部分乙方自行承担);乙方负责提供运输安装所用车辆、吊装设备及其他设备、使用副材(焊条、氧气、乙炔等)、施工人员工资、施工住宿费等。

  2、付款方式:钢架部分安装完成30%后7日内甲方支付

  工程款十万元,完成60%后7日内甲方支付工程款十万元,钢架全部安装完毕后支付工程款十万元。屋面系统(檩条、水平支撑等)安装完成50%后7日内甲方支付工程款十万元,安装全部完成后7日内甲方支付工程款十万元。所有构件安装完毕验收合格后7日内付至工程总造价的80%,甲方全部工程交工,建设方验收合格后7日内付至95%,其余5%作为安装质保金,壹年无质量问题,一次付清。

  六、质量与验收

  1、严格按照图纸要求和国家及省市现行的标准、规定、规程及施工组织设计进行施工。因质量问题或操作失误造成的一切损失均由乙方承担。

  2、因甲方原因或自然因素(如雨雪、停电、四级风以上等)影响工期,工期顺延;因乙方原因不能按期完工,拖延一天,给付甲方工程总造价千分之三的违约金。

  3、质保期为壹年,如在质保期内发生质量问题,乙方在接到通知后施工人员48小时内到达现场进行维修,维修费用乙方承担。

  七、安全:乙方按有关规定采取严格的安全防护措施,承担自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

  八、乙方责任

  1、乙方在现场施工期间严格遵守甲方现场规章制度,服从甲方调度安排,接受甲方及监理人员的质量监督和管理,达到业主所要求的文明工地的标准。

  2、采取有效措施,确保施工安全,杜绝人员伤亡及设备

  事故,如有发生,全部责任及损失费用乙方承担。乙方必须对施工人员投保安全事故险,保险单作为合同附件。

  3、乙方所有施工人员必须持证上岗。

  4、其他条款中规定的乙方责任。

  九、仲裁

  双方在合作协议中如发生争议,应本着互谅、互让的精神进行协商,协商不成,则通过合同签订的仲裁机构解决,仲裁结果为最后裁定,对双方均有约束力,应无条件履行。仲裁费用由败诉方承担。

  十、其他

  1、本合同...

与钢结构施工合同样本相关的施工合同

钢结构厂房施工合同

施工合同

  发包人:

  承包人:

  本工程通过公开招标,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工事项协商一致,签订本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  承包范围:

  工程结构形式:

  二、工程承包形式

  承包形式:1、包工包料 2、包质量 3、包工期 4、包安全 5、包施工措施费 6、包垃圾清运费 7、包验收 8、包税金

  选择项: 全部

  三、合同工期

  合同工期:总日历天数为 天,(自2011年 月 日到 年 月 日)。

  四、质量技术标准

  工程质量加工安装要求:按照设计施工图要求标准及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210高级要求达到合格标准。满足《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 要求。

  五、合同价款、支付条件和支付进度

  1、本工程暂定总造价为人民币 元(大写): 元。

  2、在施工过程中,发包人以书面通知的方式要求增加、减少、变更工程设计和工程量而导致工程造价变更的,双方可以对该工程总造价进行相应变更,否则工程总造价不得以任何理由擅自变更,此总造价将直接作为工程决算款项金额的依据。

  3、合同价款不因工程建设材料和市场价格波动等非合同约定的因素而发生变化。

  4、合同价款包括所有施工发生的直接费用及损耗、利润、管理费、安全措施费、第三者的工伤保险费等费用。

  5、每次合同价款的支付条件如下:

  (1)承包人已经按合同约定正确履行合同义务;

  (2)承包人没有合同中的任何违约行为,或者承包人有违约行为但已按发包人的要求予以改正;

  承包人不能达到以上条件之一的,发包人有权拒付合同价款,直至以上支付条件得到全部满足。

  6、合同价款支付的安排和进度如下:

  承包方完成总工程量的 ,支付至工程总价的 ;完成总工程量的 ,支付至工程总价的 ;工程全部竣工并经发包人验收合格,发包人在收到承包人经发包方相关人员确认合格的完整规范的工程档案、竣工资料及工程结算资料之日起 日以内,发包人向承包人支付工程决算总价的余款(保修金除外);

  工程决算总价款的 %做为工程质量保修金,由发包人自工程竣工验收合格之日起预留二年,预留期满后如无质量问题,发包人于十日内一次性支付清工程质量保修金或剩余金额。(工程质量保修金不计息)

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:1.本合同 2.中标通知书 3.投标书及其附件 4.标准、规范及有关技术文件 5.设计图纸和施工图纸 6.工程量清单 7.工程报价单或预算书 8.开工通知书。

  双方有关工程的洽商、变更等书面文件、函件或例会纪要文件视为本合同的组成部分。

  七、图纸

  发包人应按约定的日期和套数向承包人提供图纸壹式 份。承包人应对发包人提交的图纸和其它资料履行保密义务。承包人未经...

与钢结构施工合同样本相关的施工合同

钢结构工程施工合同

钢结构工程施工合同 钢结构安装施工合同 钢结构施工合同

  钢结构工程施工合同的格式是怎样的。出国留学网小编为大家带来了钢结构工程施工合同,一起来看下吧。

  钢结构工程施工合同

  合同编号____________________________

  工程名称:__________________________

  工程编号:__________________________

  发包方:____________________________

  承包方:____________________________

  签订时间:__________________________

  签订地点:__________________________

  根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

  第一条 工程项目

  一、工程名称:__________________________

  二、工程地点:__________________________

  三、工程项目批准单位:____________________批准文号____________________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位:____________________

  四、承包范围和内容:(详见工程项目一览表);工程建筑面积__________(平方米);其它:__________

  五、工程造价:___________(万元),其中土建:__________(万元),安装:__________(万元)。

  第二条 施工准备

  一、发包方:

  1.______月______日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。

  2.______月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。

  3.本合同签订后______天内提交建筑许可证。

  4.合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)______份。

  5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_天内分送有关单位,_天内提供会审纪要和修改施工图______份。

  二、承包方:

  1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

  2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

  3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。

  第三条 工程期限

  一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为______天(日历天),自_____...

2013钢结构厂房施工合同

合同范本 施工合同

  m.liuxue86.com 合同网为了提供许多各种各样的重要的合同信息,合同已经渗入了平常生活的各个方面,如果你想处理好生活中的各个繁琐细节的问题,那可需要增进对合同的了解哦。下面是小编跟大家分享的有关合同的信息,仅供参考。(本文为你提供合同范本两篇。)

篇一:

  甲方:

  乙方:

  为确保工程质量圆完成施工任务,明确双方责任,经甲、乙双方共同协商,特定制本合同,双方必须共同遵守。

  第一条:工程概况

  1、工程结构:街面4层,丁字拐3层,均为全框架;

  2、建筑面积:543.9平方米,最后按建筑实际面积为准,楼顶有飞边,现浇混凝土水池一个及石棉瓦隔热层(临街面4层)、丁字拐3层楼顶浇2.8m柱子。

  小编精心推荐

  租房合同 | 房屋出租合同 | 房屋转租合同

  购房合同 | 售房合同 | 商品房买卖合同 | 二手房交易合同 |

钢结构施工合同范本

施工

合同编号____________________

工程名称:__________________________
工程编号:__________________________
发包方:__________________________
承包方:__________________________
签订时间:__________________________
签订地点:__________________________
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

  第一条 工程项目

  一、工程名称:__________________________

  二、工程地点:__________________________

  三、工程项目批准单位:<____________________批准文号____________________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位:       

  四、承包范围和内容:(详见工程项目一览表);工程建筑面积__________(平方米);其它:__________

  五、工程造价:___________(万元),其中土建:__________(万元),安装:__________(万元)。

  第二条 施工准备

  一、发包方:

  1.   月______日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。

  2.   月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。

  3.本合同签订后______天内提交建筑许可证。

  4.合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)______份。

  5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_天内分送有关单位,_天内提供会审纪要和修改施工图______份。

  二、承包方:

  1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;...

施工合同样本

施工 合同

  出国留学网施工合同栏目为您提供《施工合同样本》最新范文,仅供大家参考!

  合同编号:_________

  工程名称:_________

  工程编号:_________

  发包方:_________

  承包方:_________

  签订时间:_________年_________月_________日

  签订地点:_________

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

  第一条工程项目

  一、工程名称:_________

  二、工程地点:_________

  三、工程项目批准单位:_________批准文号_________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位:_________

  四、承包范围和内容:_________(详见工程项目一览表);工程建筑面积_________(平方米);其它:_________

  小编精心推荐

  施工合同 | 工程合同 | 施工合同范本 | 工程合同范本

  五、工程造价:_________(万元),其中土建:_________(万元),安装:_________(万元)。

  第二条施工准备

  一、发包方:

  1._________月_________日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。

  2._________月_________日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。

  3.本合同签订后_________天内提交建筑许可证。

  4.合同签订后_________天内(以收签最后一张图纸为准)...

施工安全合同样本

施工合同 施工安全合同 施工安全合同范本

  合同是两个以上法律地位平等的当事人意思表示一致的协议。那么施工安全合同的正确格式和内容是什么呢?以下是出国留学网小编为大家精心整理的“施工安全合同样本”,欢迎大家阅读,供您参考。更多详请关注出国留学网!

  施工安全合同样本

  为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、电网和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。

  第一条 工程项目:

  第二条 施工地址:

  第三条 甲方安全责任

  1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。

  2、甲方应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。

  3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。

  4、甲方指派 同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。

  5、甲方负责签发工作票,对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责,并履行工作票许可手续。

  6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

  7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故,甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故,甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门,要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

  8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

  9、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担:

  (1)人身伤亡事故;

  (2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;

  (3)发生厂内火灾事故;

  (4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;

  (5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。

  第四条 乙方安全责任

  乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:

  1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

  2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度;严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

  3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。

  4、施工期间,乙方应设有专职安监人员,(少于30人者设兼职)乙方指派 作为安全工作联系人。

  5、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布置施工。

  6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量...

监控施工合同样本

施工合同
   签定地点:XX

  签订时间: 年 月 日

  甲方:XX市XX

  乙方:XX有限公司

  依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:XX市XX电子监控工程

  工程地点:XX市XX校园内

  工程范围:详见XX市XX监控系统招标文件和投标书

  工程内容:监控系统布线、设备安装及调试

  二、工程总价:详见附件1(工程价格汇总表)

  合同金额:人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾伍元整(¥281495.00 元)。

  注:工程总款中,中标工程总款为264845.00元,后续附加四画面分割器16650.00元 ,为甲、乙方及江北区电教教仪站认可,为必须附加项,见工程价格汇总表第9项。

  本工程在学校监控系统工程招标文件、投标书范围内采用总价包干的形式,一次包干;超出学校监控系统工程招标文件、投标书范围内的项目若学校需要增加,由双方协商定价。

  小编精心推荐

  施工合同 | 工程合同 | 施工合同范本 | 工程合同范本

...

推荐更多