防水合同

　　在人们的维权意识普遍增强的当下，合同承载着人们的法律观念。当事人可以依据签订的合同来依法履行相应的义务，你接触过哪些类型的合同呢？对于“防水合同”大家一定要多了解下面出国留学网小编为您讲解，敬请您阅读本文！

防水合同【篇1】

　　发包人(甲方)：____________________________

　　承包人(乙方)：_____________________

　　甲方将其承建的_______市房产局火车站片区还建房A栋地下室外墙防水工程，承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。

　　一、承包方式

　　包工包料，材料必须送检，有结论报告时方可进行施工。

　　二、工期要求

　　甲方根据现场施工需要，提前三天通知乙方进场时间，乙方必需按甲方预定的时间完工，不得拖延时间，若延期以每日_______/日支付工期违约金，从工程款中扣除。

　　三、承包范围

　　地下室剪力墙外墙面保温工程(含后浇带的保温处理)，施工中的一切设施设备由乙方自行解决。

　　四、质量要求

　　1、施工要求必须参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工，不得偷工省料、掺杂施假。完工后经业主方验收确认为准。

　　2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。

　　五、安全责任

　　乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中，乙方必须按照建设工程安全生产管理条例、安全操作规程和施工现场安全管理制度执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安，按照建设单位及辖区派出所条文执行。总之，乙方所发生的一切安全责任事故，概由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

　　六、结算价格及付款方式

　　1、结算价格及计量方式：按实际施工数量按实结算，单价_______元/m2，该单价无论市场价格如何变化均不作调整。

　　2、付款方式：工程完工付款_______% ，下余_______% 一年内支付，保质期满，结清余款。

　　七、双方责任和权利

　　1、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作，负责对乙方施工技术人员进行施工安全技术交底，安全教育培训。

　　2、乙方无条件服从项目部的管理、调配工作，甲方有权处理不服从管理的作业人员并清退场。乙方必须主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场。乙方不得以任何理由拖欠民工工资，否则追究相关责任。

　　八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成经双方同意市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。

　　九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。经济手续结算完毕，合同自动失效。本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。

　　甲方(公章)：________________ 乙方(公章)：________________

　　法定代表人(签字)：________________...

　　在快速变化和不断变革的今天，可能经常会遇到各种各样的合同签订，合同签订后，合同原件必须由公司保管。你知道签订合同要注意哪些方面吗？为此，出国留学网的编辑从网络上精心整理了《屋面防水合同》，供你参考和使用，请收藏和分享。

屋面防水合同【篇1】

　　甲方(发包人)：

　　乙方(承包人)：

　　依据>、>及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实、守信原则，甲乙双方友好协商，订立本合同，以便双方共同遵守。

　　一、概况

　　1、工程地点：

　　2、工程名称：

　　3、工程内容：照图纸设计要求，及国家现行施工规范质量验收要求，施工本工程全部的地下室底板、外墙及室外顶板，以及屋面的改性沥青防水卷材。(施工内容包含防水底部基层处理，按照规范要求施工的管道周边、伸缩沉降缝、后浇带以及阴阳角等部位附加层施工。)

　　二、承包方式

　　乙方以“包工、包料、包质量，包进度、包安全文明施工”的方式，完成甲方委托的全部施工内容。

　　三、材料

　　1、主材选用耐低温-10°的，高聚物改性沥青防水卷材(SBS)。

　　2、辅助施工的基层处理剂(底子油)、接缝粘结剂等配套材料应与铺贴的卷材材性相容，为厂家配套使用的无毒、环保产品。

　　3、乙方在施工前，提供材料出厂生产合格证书、材料质量检验证书。

　　4、乙方将防水材料采购到施工现场后，乙方应配合甲方现场工程师及监理工程师，对材料抽样送检。材料检测质量符合《弹性体改性沥青防水卷材》(GB18242-20xx)及合同约定的要求。在施工过程中，甲方工程师或监理工程师对材料质量有怀疑时，有权随机抽样送检，检验结果如不符合本合同约定的材质要求，一切返工损失费用由乙方承担。

　　四、工程造价

　　1、本工程防水施工按照每平方米的施工单价结算。

　　2、本合同施工单价已包含防水施工的材料费、人工费、乙方应缴的营业税费，

　　以及材料进场的检验费。

　　3、本工程施工面积约2，施工合同总造价暂定为元整。(竣工结算时候，施工面积按照图纸实际施工面的面积计算。)

　　五、工期

　　按甲方指定的土建总承包项目部所安排的进度施工，乙方承诺施工进度不影响项目部安排的施工工期需要。

　　六、施工工艺及技术要求

　　1、施工工艺及技术要求符合《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-20xx)和《屋面工程质量验收规范》(GB50207-20xx)要求，以及国家建筑标准设计《地下建筑防水构造》(10J301)

　　2、乙方在组织施工前应根据施工规范和图纸设计要求，编制《防水专业施工方案》，报监理工程师审批。

　　3、乙方施工前应对进场施工工人进行安全、质量、技术交底。

　　七、工程质量及验收

　　1、乙方施工质量应符合《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-20xx)、《屋面工程质量验收规范》(GB...