规范工程合同书

2014-02-11 19:12:54 合同书工程合同书

  不同种类的合同法的作用不一样,用人单位是通过劳动合同与工作人员确定关系,合同一旦生效对双方都有约束力,这样才能使双方的利益都有保障所以一些重要的合同信息千万不要错过了下面是小编跟大家分享的有关合同的信息,仅供参考欢迎关注留学网更多相关信息m.liuxue86.com/hetongfanben/.(本文为你提供合同范本两篇)

篇一:

  合同编号:________

  甲方:__________________________

  乙方:__________________________

  依据甲方的需求,并本着平等互利的原则,甲乙双方经友好协商,就甲方的医院管理信息系统(以下简称_______系统)的应用软件工程签订本合同。

  第一条 适用法律

  1.1.本合同适用法律为:《中华人民共和国技术合同法》、《中华人民共和国著作权法》和《中华人民共和国计算机软件保护条例》及《中华人民共和国经济合同法》等有关国家法律法规。

  1.2.上述文件时间有不一致时,以日期在后的文件为准。

  第二条 合同范围

  2.1.乙方负责完成甲方的_______软件系统。涵盖的范围_______系统软件安装、调试和对整个_______系统的技术支持、服务与培训等工作。

  2.2.产品内容(价格见附页)

  第三条 责任和义务

  3.1.双方共同责任

  严格根据本协议实施本项目的内容,并协商解决合作中出现的有争议的问题。

  3.2.甲方的责任和义务

  3.2.1.按本合同的付款条款支付所需款项。

  3.2.2.负责项目中的领导、组织和协调工作。

  3.2.3.提供场地、人员、相关设备、必要的文档资料和数据,协助乙方做好_______系统的实施工作,并且甲方运行用友医院管理信息系统的设备环境,应满足软件对运行环境的基本要求。

  3.2.4.试运行结束后______天内,组织人员和乙方人员一起组成验收小组,并安排场地和设备,进行_______软件试运行的验收工作。

  3.2.5.

  a) 甲方定期做好系统数据备份,并对备份数据进行妥善保管。

  b) 甲方在应用过程中发现软件出现异常,应及时与乙方取得联系,并记录当前故障现象,便于乙方作出诊断。

  c) 甲方在乙方服务人员服务完成后,配合检查软件系统运行是否正常,并在现场服务请求单上签字确认。

  3.3.乙方的责任和义务

  3.3.1.按照本合同所规定的时间完成甲方相关人员的培训和_______系统软件安装、调试及数据初始化,并与甲方一起组成验收小组进行验收。

  3.3.2.对甲方_______进行一年内免费的软件升级、服务、培训、技术支持。

  3.3.3.无偿向甲方提供相应的软件使用文档,包括《操作手册》,并保证上述文档的清晰、完整和正确。

  3.3.4.乙方对甲方在使用用友软件过程中,因设备故障、操作失误等造成的数据丢失、利润或营业额损失或费用增加,以及因不按正常操作规范使用软件或软件被盗、损失、损毁、误用所造成的损失不负责任。

  第四条 版权

  4.1.乙方拥有本_______系统软件的版权(即著作权)。

  4.2.甲方拥有本_______系统软件在本医院(×××××××医院)内部的使用权。

  4.3.甲方应尊重从乙方购置的应用软件的注册版权,遵守国家《计算机软件保护条例》有关规定,不得以任何形式再次转让、租赁该软件,并不得以任何形式或手段解密该软件。

  第五条 技术指标

  5.1.___________信息管理软件______________。

  5.2.本系统基于___________结构。

  5.3.乙方向甲方提交的文档应齐全、正确和可读性强。

  5.4.应用软件的联机帮助应清晰可读,系统错误信息应清晰明了,界面应友好,并易于操作和维护。

  5.5.本系统应充分考虑到今后的扩充和升级,应具有良好的开放性和可扩充性。

  5.6.本系统应具有可靠的安全和保密机制,以确保数据完整、安全和不被非法用户登录。

  第六条 交付计划

  6.1.软件培训-----------------*天

  6.2.系统安装-----------------*天

  6.3.软件调试-----------------*天

  6.4.系统初始化---------------*天

  第七条 费用及支付方式

  7.1.费用

  7.1.1.本合同所述价格均为人民币含税价。

  7.1.2.本合同所述用友医院信息管理系统(_______)金额总计为人民币_________元。

  7.1.3.乙方免费培训用户方人员,培训地点:甲方所在地。

  7.1.4.自应用软件通过验收之日起,一年内乙方免费负责应用软件的升级、系统维护和技术支持。

  7.2.支付方式

  7.2.1.甲方将以转帐支票或信汇、电汇等银行托收的方式向乙方支付。

  7.2.2.合同生效后,由乙方开始_______软件的实施工作,当乙方软件安装、调试完毕后,甲方于______年______月______日前一次性向乙方支付全部软件款, (人民币)______元。

  第八条 服务与技术支持

  8.1.操作人员培训

  8.1.1.培训时间为______天。

  8.1.2.培训地点:甲方所在地

  8.1.3.培训内容:_______系统软件的使用。

  8.2.系统实施

  8.2.1._______系统软件安装:指_______系统软件交付甲方后,软件的安装、调试及系统环境的设置等,包括:服务器操作系统设置、网络环境设置、数据库系统环境设置、客户机操作系统设置、网络协议设置、应用程序的安装、调试及参数设置。

  8.2.2. _______系统设置:包括应用项目、基础数据的设置(指导)。

  8.2.3.初始数据录入:协助并规范甲方人员进行初始数据的录入和转入。

  8.3.系统维护

  8.3.1.乙方向甲方提供的为保证本系统正常运行的现场系统维护项目包括:

  --应用软件在运行中的故障带来的排错工作。

  --应用软件与系统软件及数据库系统适配带来的调整工作。

  --甲方非正常操作带来的系统及数据的修复工作。

  8.4.系统升级

  8.4.1.系统升级指由乙方开发技术更新、应用系统升级或原有模块新功能的增加、补充带来的软件版本升级,由乙方免费向甲方提供。

  8.4.2.系统如有重大变更由双方具体协商后另行签署协议。

  8.5.技术支持及服务

  8.5.1.一年免费服务期满后,乙方将向甲方收取服务费,收费标准为每年收取软件合同价的______%,或每次上门服务收取服务费______元人民币,又或甲方向乙方购买服务卡(金卡:______元/______次/______小时响应、银卡:______元/______次/______小时响应、铜卡:______元/______次/______小时响应)。甲方可根据具体情况选择适合的服务方式。

  8.5.2.乙方通过以下方式为甲方提供技术支持及服务:

  --热线电话:______、    传真:______

  --乙方在internet站点的www、 mail、ftp等服务,提供软件下载、热线响应等先进的网络支持。

  8.5.3.乙方的服务承诺:

  a) 乙方接到甲方通过电话、信函、传真、电子邮件、网上提交等方式提出关于用友_______软件的服务请求后,在24小时内给予响应并提供服务。

  b) 乙方提供给甲方的服务,必须按照合同规定的服务内容进行。

  8.5.4.如因乙方原因,单方解除上述条款,使甲方用友_______系统不能正常运行,应赔偿由此带来的一切损失。

  8.5.5.系统升级及费用:若医院需要进行不同版本的系统升级,升级费用按软件合同价的20%收。

  第九条 保密原则  项目中所涉及的双方的内部资料、数据和其他商业信息,未经有关方许可,任何一方不得以任何形式用于合同之外的目的,不得以任何形式向其他方泄露。任何一方泄密,另一方有权追究泄密方的经济和法律责任。

  第十条 转让  乙方不得将合同转让。

  第十一条 违约责任

  1) 甲乙双方本着真诚合作、相互信赖的原则,根据国家相关的法律、法规,协商解决在本合同执行过程中可能出现的违约纠纷和违约责任。

  2)甲方在规定时间内不配合乙方进行_______系统验收,视同验收通过。

  3) 以上应付合同款逾期一个月未付,乙方有权将软件收回。

  4) 违约处理:

  甲方没有按照合同要求履行甲方应承担的责任,甲方应该承担由此带来的相关结果。

  5) 乙方免责条款:

  1、乙方对甲方在使用用友软件过程中,因设备故障、操作失误等造成的数据丢失、利润或营业额损失或费用增加,以及因不按正常操作规范使用软件或软件被盗、损失、损毁、误用所造成的损失不负责任。

  2、乙方不承担因甲方人员进行非法操作、感染病毒、硬件出现故障导致的数据混乱、丢失责任。

  3、乙方有权拒绝甲方提出的合同规定之外的服务请求。

  第十二条 争议与仲裁  甲乙双方如对合同条款规定的理解有歧义,或者对与合同有关的事项发生争议,双方应本着友好合作的精神进行协商。协商不能解决时,依照《中华人民共和国经济合同法》,可向国家规定的仲裁机构申请调解或仲裁,任何一方可直接向人民法院起诉。

  第十三条 不可抗力

  13.1.不可抗力的内容按我国有关规定条款执行

  13.2.不可抗力对合同双方均适用。在合同生效后,如果发生不可抗力而不能履行合同时,则由事故发生一方,取得公证机关的不能履行或不能全部履行或延期履行本合同的证明,甲乙双方可凭此证明解除全部或部分相关责任。

  第十四条 合同变更、补充及终止

  14.1.本合同自双方签定之日起生效,如果双方均未发出书面终止通知,则合同自动延续。

  14.2.本合同为双方的最终合同,未经双方书面同意,不得对此作任何修改。如有未尽事宜,经双方书面同意后,可签订书面补充协议。补充协议同本协议具有同等法律效力。

  第十五条 合同效力  本合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份,每份具有同等法律效力。

  第十六条 合同有效期和效用性

  1、本合同须双方签字并加盖公章或合同章生效;本合同一式两份,双方各执壹份,具有同等法律效力。

  2、本合同的有效性不因双方代表的职务变换、工作变更、工作调动等情况而受到任何影响;本合同的有效性不因双方法人的变更而受到任何影响;本合同的有效性不因双方单位名称的

  改变而受任何影响。

  甲方:_____________________      乙方:_____________________

  地址:_____________________      地址:_____________________

  甲方负责人:_______________      乙方负责人:_______________

  甲方代办人:_______________      乙方代办人:________________

  甲方单位(盖章)___________      乙方单位(盖章)______________

  开户银行:________________      开户银行:_____________________

  帐号:_____________________      帐号:__________________________

  签约日期:___年_____月____日

  签约地点:_____________________

  附页:(略)

  小编精心推荐

  工程合同 | 施工合同 | 工程合同范本 | 施工合同范本

 

篇二:

  于__年__月__日,(甲方)与(乙方),签订安装主机的项目合同

  1.安装工程名称:

  2.工程地点:甲方_________________港口

  3.工程范围:本合同所附图纸及估价单

  4.完工期限:本安装工程将配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天内,完成安装工程,其中包括主机试验运行

  5.安装工程总价格:_____________美元整

  6.安装工程付款进度:

  第1期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价15%,即_______________美元整;

  第2期:甲方在A港口造船工程开始时,付给乙方工程总价15%,即______________美元整;

  第3期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价10%,即________________美元整;

  第4期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的40%,即______________美元整;

  第5期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_____________美元整;

  第6期:在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的10%,即______________美元整

  7.违约罚款:因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的1%计算,即______________美元整

  8.增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付

  9.监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理

  10.工程停止:若甲方通知乙方将工程停止,其原因并非应由乙方负责者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用,在已交款中增付或扣除

  11.工程保管:在工程开始时,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责如遇不可抵抗的天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的价格及日期,以供甲方核对付款之用若甲方决定不再继续施工,按合同第10条规定结束

  12.工程保证:除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年

  13.附带条款:在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到损害,乙方应负责赔偿但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责

  14.附件:本合同附件应视为本合同的一部份,与其他条款有同等效力

  附件包括:(1)图样;(2)估价单

  15.合同形式:本合同一式两份,甲乙双方各执一份另各保留两份副本供双方存档备查

  16.附加条款:主机的保养--乙方应在甲方验收后,提供免费及定期对其保养服务1年,每六(6)个月派员一次维护正常运行

  本合同按双方所签日期生效

  甲方:______________ 乙方:_____________

  由:_______________ 由:______________

  承包人(Contractors)承包人与欲求安装工程的业主(Promoters)双方经洽谈或招标、投标达成默契而签订合同承包者必须根据工程图纸及业主要求的特殊条件予以施工,而且在一定的时间内承担维修业务为完成安装施工任务,承包者还需提供施工设备、特殊工具、施工监督工程师及所需的劳动力等

  工程承包有综合承包人(总承包)(General Contractors)和专业承包人(Specialist Contractors)承包人对工程进度、质量、保证、验收等承担责任业主必须按时支付工程进度款

  欢迎登录合同范文网查看更多

  小编精心推荐

  工程合同 | 施工合同 | 工程合同范本 | 施工合同范本

  小编精心推荐

  工程合同 | 施工合同 | 工程合同范本 | 施工合同范本

分享

热门关注

简单出租房合同书范本

简单出租房合同

2021二手房房屋购买合同书

房屋购买合同书

个人房屋租赁合同书样板

房屋租赁合同书样板

2021个人房屋租赁合同书汇总

关于房屋租赁合同书

2021电子版房屋租赁合同书

电子版房屋租赁合同书

水电工程合同书样本

工程合同书

简单的租房合同书

租房合同书

简单版个人租房合同书

租房合同书

个人租房合同书模板汇总

关于租房合同书

简单公司劳动合同书

公司劳动合同书