施工协议格式

2014-02-28 19:34:15 合同格式施工合同

  合同如今成了一个热门话题,为了更好的维护自身的权益,无论做什么,我们都得有合同意识。所以我们需要懂得一些必备的合同知识。下面是小编跟大家分享的有关合同的信息,仅供参考。更多相关信息请参考waww.liuxue86.com 合同网。(本文为你提供合同范本两篇。)

篇一:

  发包人(全称) (以下简称甲方) 承包人(全称) (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程事项协商一致,订立本合同并共同遵照执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  二、工程的承包形式及范围

  1、轻包形式,按图纸要求施工

  2、承包范围

  所有材料由甲方负责、工具类全部由乙方负责,将未完成的强弱电、消防、通风等(所有电的施工),按图纸要求施工,直至完工验收合格为止。

  三、合同数量及价款

  1、按图纸要求

  2、工程价款

  总价款为壹拾万元正(100000.00)

  四、合同期

  开工日期 20xx年3月15日竣工日期2011年5月15日合同工

  期总天数 天。期间如遇不可抗力因素的影响,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。

  五、工程质量标准符合国家验收标准

  六、付款方式

  签订合同工人进场后,甲方预付生活费伍仟元(¥5000.00),施工中每完成一层付工资款壹万贰仟元(大楼共计六层),剩余部分待工程竣工验收合格后一次性付清。

  七、施工组织与工期

  1、乙方在收到甲方正式施工图纸后三日内向甲方提交施工方案,甲方对乙方的施工组织方案进行核准审查,安排图纸技术交底。

  2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符合时,甲方、监理有权限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。

  八、安全及文明施工与管理

  1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范。

  2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工,否则后果自负。

  3、特殊工程需要持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。

  4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。工期不得顺延。

  5、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,

  因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

  6、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、支付违约金等措施。

  九、甲方责任

  1、甲方必须遵守合同付款方式。

  2、甲方为乙方劳务工人提供住宿。

  3、如甲方原因造成停工,甲方负责支付乙方的机械设备租赁费(按市场价计算)工期顺延。

  十、乙方责任

  1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。

  2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方名誉,如发生有故意损害甲方声誉,严重违反纪律,违反协议的行为,甲方有权要求乙方赔偿经济损失或承担违约责任,直至终止合同。

  3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。

  4、本工程的质保期一年,质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知 日内进场维修, 日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减,不足部分,乙方应予赔偿。质保期满,如无质量问题,质保金退还乙方,不计利息。

  5、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。

  6、乙方必须保护好已铺好的地板砖等,如有损坏,由乙方全部负责。

  十一、违约责任

  1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。

  2、甲方如迟延付工程款,应承担应付款部分的银行贷款利息。

  3、乙方如延误工期,乙方应承担对甲方造成的经济损失。

  十二、附则

  1、双方在本协议中未约定的,按国家法律规定执行。

  2、本协议经双方签字盖章后生效,本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。

  3、本协议一共四页一式 份,双方各执 份,具有同等法律效力。

  发 包 人: 承 包 人:

  住 所: 住 所:

  身份证号: 身份证号:

  年 月 日

  小编精心推荐

  施工合同 | 工程合同 | 施工合同范本 | 工程合同范本

  

篇二:

  建设单位:(以下简称甲方)

  施工单位:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》的要求,甲、乙双方对本工程项目进行了商议。甲方对乙方的施工能力和管理水平进行了考察,认为能够满足该工程的要求。经甲、乙双方协商特定协议如下。

  一、工程项目的综合说明

  2、工 程 地址:

  3、工 程 规模:建筑面积约8000平方米(实际面积以施工图为准)

  4、结构及层数: 砖混六层

  5、发 包 方式: 包工包料

  6、发 包 范围: 工程图纸全部内容

  7、开竣工日期: 20xx年 6月 18日至2010年 11月30日。

  8、本工程质量必须达到国家施工验收规范的合格标准。

  二、工程造价

  1、经甲、乙双方共同商定本承包协议造价为:

  车库及住宅部分实行平方米包干为910元/平方米。

  2、面积计算依据:

  国家规定的建筑面积计算标准

  三、材料采购供应

  材料均由乙方自行采购。如甲方供料价格应按照同期市场价格,经双方认可。甲方指定使用的砂石、门窗等材料用拨付给乙方的房产进行置换。

  四、工程款支付方式

  工程款支付按施工进度足额拨付。由乙方将已完成工程量上报甲方,按50%现金加50%房产进行拨付(砂石及门窗等甲方供应的材料视同拨付房产)。房产在施工前按2950元/平方米以立体砍块的形式留足,经双方确认后,根据施工进度情况陆续进行拨付。 1、工 程 名称:富拉尔基区 小区 号楼

  五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取

  1、施工现场三通一平由甲方负责,其费用不含在总价内。

  2、基础垫层以下的地基如需处理费用不含在总价内,经双方确认

  后按实际发生给予调整。

  3、重大设计变更(指结构、规模、标准)由该工程图纸设计部门

  出变更图或变更说明,并由乙方负责施工,其费用不含在总价内。按实际发生给予调整。

  六、工程保修

  本工程保修按中华人民共和国国务院《建设工程质量管理条例》

  及《黑龙江省建设工程质量管理规定》执行。按工程总造价的2%预留,满一年后返还。

  七、其他有关要求和说明:安全生产及文明施工按有关规定执行 。如发生安全事故由肇事方负责。

  八、本协议共四份,建设单位、施工单位各二份。

  以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。

  建设单位:(盖章) 施工单位:(盖章)

  法定代表人:(签字、章) 法定代表人:(签字、章) 代 理 人:(签字、章) 代 理 人:(签字、章) 年 月 日 年

  欢迎登录合同范文网查看更多

  小编精心推荐

  施工合同 | 工程合同 | 施工合同范本 | 工程合同范本

  小编精心推荐

  施工合同 | 工程合同 | 施工合同范本 | 工程合同范本

分享

热门关注

房屋租赁合同格式及模板

房屋租赁合同格式

公司劳动合同格式怎么写

公司劳动合同格式

个人劳动合同格式及范本

劳动合同格式

个人房屋租赁合同格式及范本

租房合同格式

大学生活动赞助合同模板

活动赞助合同