简单机械租赁合同电子版通用10篇

2023-01-16 18:06:17 机械租赁合同

  在法律法规更加完善的社会,越来越多的重要场合和交易需要签署合同了,合同订立的结果是在合同当事人之间建立合同关系。那么制定合同书有什么方面值得注意的呢?我们特意为大家收集整理了“简单机械租赁合同电子版”,欢迎大家阅读,希望对大家有所帮助。

简单机械租赁合同电子版(篇1)

  出租人:

  承租人:

  一、乙方向甲方租赁设备的详细情况如下:

  项目名称_________、施工地点_________、施工内容_________、设备名称_________、数量_________、预计租赁期限_________、收费标准_________、租赁设备总数_________、预收租金总额_________、驾驶员补贴标准_________、设备运费_________、备注:_________

  二、设备服务范围

  1、由于本合同提供的服务仅限于设备租赁,乙方对工程质量和进度不承担连带责任。

  2、甲方设备仅供乙方使用。未经甲方同意,乙方不得将甲方设备转租给第三方,甲方有权终止合同。

  三、付款条件

  1、乙方应在设备进场前5天向甲方支付人民币_________元的进出场费和租赁费,其中租赁费为人民币_________元,设备运费为人民币_________元。

  2、租赁期限按30天计算,乙方应提前五天支付下月租金,并在项目完成(设备退出)后两周内结清所有余款。

  四、甲方的权利和义务:

  1、甲方应按乙方要求在规定时间内进入施工现场。

  2、乙方违章指挥强制作业时,甲方工作人员有权制止。

  3、甲方的每台设备应配备一名机修工,配合乙方正确使用设备,服从现场人员的指挥和调动。

  4、如果设备因故障停止运行超过3天,则不包括机组费用,当设备因其他原因(如下雨、等待、监理要求停机等)停止运行时,机组费用照常收取。,非因设备故障及甲方人员责任所致)。

  五、乙方的权利和义务

  1、确保甲方设备及出口道路畅通,协助甲方装卸,保证设备安全进出。

  2、因乙方不利的安全措施和指挥不当造成的人身安全事故,乙方应负全部责任。

  3、如施工质量达不到技术要求,乙方有权制止并及时采取措施。如果发现问题,继续施工造成的质量事故与甲方无关,由乙方承担全部责任。

  4、保管好存放在施工现场的设备及保管费,承担因保管不严造成的设备丢失、损坏和损失,并根据损失程度进行赔偿。

  5、乙方应负责操作人员的住宿和施工现场及生活区的人身安全,如有故障无法排除,应及时通知甲方。

  6、甲方的设备不得擅自转租、抵押、抵债或变相转售,否则将承担由此造成的一切损失并予以赔偿。租赁期内设备运输须经甲方批准,月租金不变。

  六、违约责任:

  1、如果乙方未能按期支付租金,甲方有权终止设备的使用,每延期一天收取月租金2%的滞纳金,并保留收回设备的权利。对于工程竣工后两周的欠款,建设单位应向银行收取计划外贷款的滞纳金。

  2、协助甲方在项目完成后一周内安全退出设备。如果甲方设备滞留在施工现场,且由于乙方原因无法安全撤离,除负责设备安全外,每延误一天,将增加3万元滞纳费,并计入租赁费。

  3、如果国家政策法规的执行和不可预见的自然灾害影响本合同的执行,双方应协商解决。

  4、任何一方违约,应赔偿另一方因违约造成的全部直接经济损失,最低违约金为月租金的10%。

  七、双方的共同权利和义务:

  1、如有争议,甲乙双方本着友好合作的.精神协商解决;如协商不成,由甲方所在地主管部门仲裁解决。

  2、除本合同的有关规定外,双方的其他索赔按照合同法的规定办理。

  八、补充规定:

  九、本合同自签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。

  出租人印章:_________

  代表:(签名)_________

  联系电话:_________

  账号:_________

  承租方代表盖章:(签名)_________

  电话号码:_________

  账号:_________

  签约日期:_________

简单机械租赁合同电子版(篇2)

  承租方:_______________(简称甲方)

  出租方:_______________(简称乙方)

  甲乙双方本着平等互利的原则,经过双方充分协商,就承租设备特签订本协议。

  一、租赁设备概况:_______________

  二、设备使用地点及工程项目:本租赁设备仅限于在用于_____________________工程。

  三、本租赁设备的所有权和使用权:

  1、乙方拥有对租赁设备的所有权。

  2、甲方在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。

  四、乙方向甲方出租设备并配备操作手人。

  五、租金期限的计算:

  1、设备的租赁时间自___________年_______月_______日至___________年_______月_______日(或工程项目完工)止,甲方可根据工程进度提前终止本租赁合同,但须提前三日通知乙方。租赁期满,甲方将设备完好交给乙方办理退场手续,若甲方继续使用,应在本合同期满前十日内重新续签租赁协议。若甲方提前使用完毕,甲方应在工程完工后书面形式通知乙方,乙方签字确认,到期按甲方规定办退场手续。

  六、机械设备的租赁费计算方式:

  (1)按实际工程量(单价),零星租赁台班费为_______元/日,工作时间按照国家规定为1小时;主油由方承担。

  (2)按包月制,双班每月按_______元/月,单班每月按_______元/月,每月不再另外计算加班费用。主油由方承担。

  (3)结算办法:甲方根据机械管理人员、机械技术员的路单或三联单对乙方车辆的实际出勤天数进行每月底对账,由甲乙双方在单机核算表上签字确认,每月待业主支付甲方计量工程款后,甲方支付乙方一定比例费用,其余年终结清。

  (4)乙方办理结算时,须提供符合甲方财务管理制度,齐全完整的发票。

  七、租赁设备的使用、维修、保养和费用:

  1、设备在租赁期间所需用的各种维修保养、配件、副油、工资等所有一切费用由乙方负责。

  2、设备在租赁期间内由甲方使用,乙方应做好日常维修、保养,使设备保持良好状态。

  3、在施工过程中。设备出现大的故障,乙方应积极进行维修排除,设备因故障影响甲方施工的,甲方扣除乙方相应天数(日*1小时)的租赁费。

  4、包月机械进出场费,机械进场后甲方保证乙方工作时间不少于1个月,少于1个月的甲方承担乙方单趟运费,工作时间大于1个月的运费由乙方承担。

  八、乙方的责任和义务:

  1、为甲方提供性能良好的设备,并购买相关设备和人员保险,如发生意外甲方对此不负任何责任。

  2、设备进入甲方施工现场后,乙方机手应服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥,并遵守甲方施工现场的规章制度,否则甲方有权利辞退。

  3、乙方机手应按设备操作流程操作并安全完成施工。

  4、乙方机手应每日严格填写甲方单位派发的设备现场施工表,甲方则需签字认可。

  5、乙方人员如出现盗卖或破坏甲方财物的,应该按盗卖或破坏甲方财物的金额的双倍进行罚款,数额较大或情节严重的,交司法机关依法处理。

  6、乙方施工没有按甲方技术人员规定,违章或不合理施工造成的经济损失均由乙方承担。

  7、乙方车辆在使用中对甲方人员、财产造损害的,乙方应赔偿甲方因此造成的一切损失。

  九、甲方的责任和义务:

  1、甲方不得强迫乙方机手违章或超负荷作业。

  2、乙方若违反合同约定,应向甲方支付违约金_______元。若违约金不足以弥补损失,还应赔偿损失。本合同所述违约金与赔偿金甲方有权利从租赁费中直接扣除。

  十、违约责任:

  甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,任何一方不得中途变更或单方随意解除本合同。乙方若单方提前终止本合同,需提前三天书面通知甲方,否则,乙方按违约天数每天向甲方承担5元违约金。

  十一、争议的解决:有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律的有关条款友好协商解决;协商不成,提交_____________________市仲裁委员会解决问题。

  十二、本合同未尽事宜,双方在履行合同期间协商解决,本合同一式四份,双方各执两份,双方签字并盖章后生效。

  十三、甲方有权根据工程情况随时对设备进行清退。

  十四、安全生产、文明施工

  1、乙方必须按照有关法律、甲方文件规定进行安全施工,若非甲方造成的事故责任和因此发生的费用由乙方承担。

  2、乙方必须完全按照甲方的要求文明施工,否则由此引发的经济责任由乙方全部承担。

  承租方(甲方):___________________________出租方(乙方):___________________________

  委托代理人:___________________________委托代理人:___________________________

  甲方联系方式:______________________乙方联系方式:___________________________

  乙方账号:___________________________

  开户银行:___________________________

简单机械租赁合同电子版(篇3)

  甲方:

  乙方:

  本着互惠互利原则,经双方协商,就甲方租赁乙方工程机械达成以下一致意见:

  一、租赁设备如下;

  二、计算支付

  1、租赁费用租金按月支付,每月 号为结算支付日期,所结算和支付的费用为上月的租赁费用,甲方以转账形式结算支付乙方租赁费用,乙方提供发票。

  2、结算时,乙方凭甲方机械管理部门提供的机械运转记录和罚款记录到合同部进行结算。

  3、设备进场、退场费用由乙方承担,甲方不予支付。

  三、甲方负责燃油费用和机械操作员食宿,乙方负责其他全部机械日常费用。

  四、乙方必须配备两名机械操作手24小时听从安排,乙方机械必须保证保险手续齐全(含司机保险),乙方机械操作人员在安全的情况下服从甲方指挥调配,

  并按甲方指定位置停放,否则出现一切机械安全事故由乙方全权负责(例如油料丢失,机械扳手部件丢失等)。如有不听从安排的,每次事情节扣除相应租金。

  五、在施工过程中甲方发现乙方因机械性能不好,影响正常施工时,甲方有权要求乙方调换机械或将所租用机械退租。机械每月维修时间累计不能超过2天,超出两天扣除超出天数租金。

  六、因地震、降雨、灾害天气造成停工三天以上,甲方按天扣除租赁费用。

  七、施工期间,由于乙方原因造成的安全事故由乙方承担全部责任。

  八、本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。

  九、补充:

  甲方:

  乙方:

  法人代表:

  法人代表:

  委托代理人:

  委托代理人:

  ____日期:

  账号 开户行:

  联系人电话:

  ____日期:________年____月____日

简单机械租赁合同电子版(篇4)

  上诉人金坛市第三建筑安装工程有限公司(以下简称B公司)因与被上诉人北京A建筑机械设备租赁有限公司(以下简称A公司)、原审第三人北京C房地产开发有限公司(以下简称C公司)之间租赁合同纠纷一案,不服密云县人民法院(20xx)密民初字第438号民事判决,向本院提起上诉。本院于20xx年8月31日受理后,依法组成由法官孙田辉担任审判长,法官张岩、刘茵参加的合议庭,并于20xx年9月14日召集各方当事人公开开庭进行了审理,上诉人B公司的委托代理人蔡文伟、戴军华,被上诉人A公司的委托代理人郭春勇,第三人C公司的委托代理人王连忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

  A公司一审起诉称:20xx年8月10日,B公司与A公司签订塔吊租赁合同,B公司租赁A公司GTZ40型塔吊1台,用于C花园24、25号楼施工。A公司塔吊于20xx年10月3日进场,B公司使用至今也未退还塔吊,至20xx年3月5日共发生塔吊租赁费190 851.45元、进出场费13 000元,B公司仅支付12 000元,尚欠191 851.45元。现工地已停工,塔吊仍未返还,租赁费也未支付,故A公司诉至法院,要求解除双方租赁合同,B公司返还A公司塔吊(登记编号为MY-T01151号,出厂编号182号),支付进场费及租赁费至20xx年3月5日,共计191 851.45元(20xx年10月3日至20xx年11月28日租赁费25 386元,20xx年3月6日至20xx年3月5日共计365天,按日租赁费453.33元计算,共计165 465.45元),并负担本案诉讼费。

  A公司向法院提交以下证据予以证明:租赁合同、20xx年11月28日结算单、开工证明、塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证。

  B公司一审答辩称:C花园四标段工程确系B公司承建,但B公司已将该工程转包给付中荣,并由C公司提供担保,保证对付中荣承担连带责任,故该工程项下产生的义务应由付中荣与C公司承担;A公司出具的租赁合同原件公章不清楚,无法辨别是否为B公司所盖;A公司出具的结算单加盖金坛市第三建筑安装工程有限公司第九项目部(以下简称九项目部)章,B公司并无此下属部门,该结算单与B公司无关;工程是20xx年4月份就停工了,A公司起诉租赁费计算到20xx年3月5日也没有依据,故不同意A公司的诉讼请求。

  B公司向法院提交以下证据予以证明:工程承包协议。

  第三人C公司一审述称:C公司为工程开发商,与本案的租赁合同无关,作为第三人也不需承担任何责任。

  第三人C公司向法院提交以下证据予以证明:承诺书。

  经一审法院庭审质证,三方当事人对A公司提交的塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证的真实性、关联性、合法性均无异议,法院予以确认。

  三方当事人对以下涉及本案争议焦点的证据持有异议:

  一、A公司提交的租赁合同原件及复印件、20xx年11月28日结算单、开工证明。A公司提交此系列证据目的是证明B公司与A公司具有租赁合同关系、合同约定的租赁费等内容、租赁合同履行及结算情况。B公司认为租赁合同原件所盖公章不清楚,无法辨认是B公司公章。B公司没有九项目部,工程包给了付中荣,毛洁林是付中荣下属,而张杰也不是B公司人员。故对上述证据不予认可;第三人C公司认为此系列证据均与第三人无关。法院认为,综合全案情况对上述证据的真实性、关联性及合法性可以认定。

  二、B公司提交的工程承包协议、第三人提交的承诺书。B公司提交工程承包协议目的是证明B公司已将该工程转包给付中荣,并由C公司提供担保,保证对付中荣承担连带责任。第三人提交的承诺书目的是证明工程承包协议已被否定。A公司认为此两份证据与A公司无关。法院认为,本案为租赁合同纠纷,对于涉案工程的承包等相关事项与本案无关,故法院对该两份证据不予采信。

  一审法院根据上述认证查明:20xx年8月10日,A公司与B公司签订租赁合同,约定B公司租赁A公司塔吊,用于长城环岛南侧工地,机械进出场费13 000元,机械租赁费用实行包月制,30天为一个月,月租费13 600元,每月底结账一次等内容。合同上盖有B公司公章,并有毛洁林签字。后A公司塔吊(规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号,出厂编号182号)运到B公司工地。20xx年11月28日,B公司为A公司出具了结算单,结算单显示,20xx年10月3日至11月28日共计产生租赁费25 386元,结算单盖有九项目部章并有毛洁林签字。20xx年3月6日,九项目部张杰签字证明,塔吊于20xx年3月6日正式运行。20xx年5月31日,北京市建设机械与材料质量监督检验站出具检验报告,检验报告显示,工程名称为C花园四标段24、25号楼,样品统一编号为密 BT01151,样品产权单位为北京A建筑机械设备租赁有限公司。B公司已支付A公司租赁费12 000元。

  另查,20xx年8月3日,C公司(发包人)与B公司(承包人)签订建设工程施工合同,由B公司承建C花园11至17号、22号、25号、30至32号、37至40号、46至49号共计22栋住宅楼。该工程于20xx年6月20日停工至今。现A公司塔吊仍在C花园工地处。

  再查,(20xx)密民初字第7051号民事判决认定,B公司存在下属九项目部,且九项目部曾授权毛洁林为公司采购材料、主管负责购进材料,对外签证。此判决现已生效,B公司未提出上诉。

  一审法院认为:A公司与B公司签订的租赁合同,是双方当事人的真实意思表示,该合同依法成立并生效,当事人双方均应依约履行合同义务。经B公司下属九项目部确认,20xx年共计发生租赁费25 386元,此款B公司应予给付,B公司对九项目部的存在表示异议,但并未举证证明,B公司同时提出应由付中荣与C公司承担责任,但因担保合同属内部约定,故对B公司此辩解意见,法院不予采信;B公司承认C花园四标段工程确系其承建,而经北京市建设机械与材料质量监督检验站出具的检验报告确认,A公司塔吊确实用于C花园四标段工地。20xx年3月6日,A公司塔吊又重新开始运行,至A公司主张的20xx年3月5日,A公司塔吊一直处于C花园工地。虽20xx年6月20日工地开始停工,但B公司并未向A公司发出停工通知,且塔吊继续在B公司工地处,A公司对塔吊不能行使所有权人权利。故B公司应承担20xx年3月6日至20xx年3月5日产生的租赁费(按日租赁费453.33元计算)。另B公司尚欠A公司进场费13 000元,已付A公司租赁费12 000元。综上,B公司共计应给付A公司租赁费及进场费191 851.45元,对A公司此项诉讼请求,法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同,鉴于该工地仍处于停工状态,A公司合同目的无法继续实现,故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同,鉴于该工地仍处于停工状态,A公司合同目的无法继续实现,故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。租赁合同解除,A公司有权收回塔吊,鉴于该塔吊仍在C花园工地,而工程已停工,故第三人C公司负有向A公司返还塔吊的义务。据此,法院为保护当事人的合法权益,维护社会正常的经济秩序,依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第(四)项、第九十七条、第二百二十六条之规定,判决:一、解除A公司与B公司于二OO七年八月十日签订的租赁合同;二、B公司于判决生效后十日内给付A公司租赁费及进场费一十九万一千八百五十一元四角五分; 三、第三人C公司于判决生效后十日内返还A公司塔吊一部(规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号,出厂编号182号)。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

简单机械租赁合同电子版(篇5)

  出租方:_________

  承租方:_________

  根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,双方经友好协商,就逆变直流电焊机的租赁事宜达成一致意见,同意按下列条款签订本合同。

  一、租赁设备型号、状况及数量

  1、名称:_________

  2、规格型号:_________

  3、数量:_________

  4、设备状况:良好

  5、制造厂家:_________

  二、租赁设备交付的时间、地点及验收方法

  1、交付时间:为________年____月____日

  2、交付地点:出租方设备库

  3、交付和退租验收方法:电焊机能够正常使用使用性能良好即为验收合格。

  三、租赁期限

  本合同租赁期限从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

  四、租赁设备进出场

  出租方负责电焊机进出场,并承担进出场过程中的费用及安全责任。

  五、租赁方式、租金结算及支付

  1、租赁方式:按月租赁结算。

  2、租赁价格:押金元:每天每台租金¥15.00元/台,人民币大写:壹拾伍元整。

  3、结算时间:从签订日期借走焊接之日起至退还之日止。

  4、结算方式:使用完成之后一块结算。结算完成押金退还。

  六、租用设备的毁损与丢失

  由于出租方原因或不可抗力因素等原因造成的设备的丢失或毁损由乙方承担,相应费用照价赔偿。

  本合同一式贰份,合同双方各执壹份。

  出租方:_________

  _______年_______月_______日

  承租方:_________

  _______年_______月_______日

简单机械租赁合同电子版(篇6)

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  乙方因施工需要,需租赁铲车台,经甲乙双方协商达成如下协议:

  1、甲方将自有在乙方工地正常使用所需的维护并委派驾驶人员,维护、维修费用及驾驶员工资由甲方承担,驾驶人员必须具特种机械操作证并报乙方备案,甲方驾驶人员在工地必须服从乙方施工人员安排,按时完成指定工作内容。若因甲方驾驶员未听从乙方现场人员安排所导致的损失,均由甲方负责承担一切经济损失。

  2、乙方工作人员安排工作时需考虑施工现场实际,对存在危险的地段需向甲方驾驶人员交待清楚,预防安全事故发生。若因乙方现场指挥人员指挥失误所导致的一切后果,均由乙方负责承担。若因甲方挖掘机驾驶人员未听从乙方现场人员安排所导致的一切后果,均由甲方负责承担。

  3、乙方每月支付甲方租金每台铲车每月人民币17000.00元,柴油费用由乙方承担,甲方挖掘机需工作240小时每月,如工作时间超过240小时,乙方按每超1小时258.00元支付甲方租金。如乙方原因当月不能工作应满额支付甲方当月租金。

  4、争议解决:甲乙双方在执行合同过程中发生争议的,由双方协商解决。

  5、本合同经双方签字后生效。

  6、本合同壹式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有同等效力。

  7、本合同未尽事宜双方协商解决。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  承租方(以下简称甲方):

  出租方(以下简称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利和义务,经双方协商一致,特签订本合同。

  第一条 租赁机械

  第二条 使用地点: 以甲方实际项目地点为准

  第三条 租赁期限:

  自 20_ 年 3 月 20 日至 20_ 年 3 月 20日止,租赁期满,甲方将设备完好交给乙方办理退场手续,若甲方继续使用,应在本合同期满一周前重新签订续租合同。

  第四条 租赁机械的所有权

  1、在租赁期间,合同附件所列租赁机械的所有权属于乙方。甲方对租赁机械只有使用权,没有所有权。

  2、在租赁期间,甲方如对租赁机械进行改善或者增设他物,必须征得乙方的书面同意。

  3、在租赁期间,甲方如将租赁机械转租给第三人,必须征得乙方书面同意。

  第五条 租金的计算和支付

  1、设备租赁费按以下方式计算:按月计算租金,每月结算一次,机械月租如下:

  2、按月计算租赁费时,租赁期间原则上每天平均工作时间按一个台班(不超过8小时),每月工作台班,因工作所需超出部分应视为加班,每月按超出台班数计收加班租赁费。

  第六条 保证金

  经甲乙双方协商,乙方收取甲方保证金 10万元,作为履行本合同的保证。甲方交纳保证金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满,扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后,保证金余额应退还甲方。

  第七条 租赁机械的交货和验收

  1、租赁机械在交货地点,由乙方向甲方(或其代理人)交货。因不可预见、不能避免或不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时,乙方不承担责任。

  2、甲方应自收货时起小时内在交货地点检查验收租赁机械,同时将签收盖章后的租赁机械的验收单交给乙方。

  3、如果甲方未按前款规定的时间内办理验收,乙方则视为租赁机械已在完整状态下由甲方验收完毕,并视同甲方已经将租赁机械的验收单交付给乙方。

  4、如果甲方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等,属于乙方的责任时,甲方应在交货当天,最迟不超过交货日期 3天内,立即将上述情况书面通知乙方,由乙方负责处理,否则,视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。

  第八条 租赁机械的使用、维修、保养及相关费用

  1、租赁机械在租赁期内由甲方使用。乙方负责设备的维修、保养、使设备保持良好状态,并承担由此产生的全部费用。正常维修一般不超过 1 天,如超过 1天,应免收相应天数的租金。因甲方使用不当或违规使用(如不按时加注润滑剂、违章操作等)造成的设备损坏及维修费用,由甲方承担。

  2、设备运转所需燃料、电力由甲方负责提供或承担。

  3、租赁期间,乙方操作人员由甲方统一指挥,乙方操作人员不得违反,但是对违反操作规程或安全规程的指令,乙方操作人员有权拒绝执行。

  第九条 租赁机械运费的承担

  租赁机械的运费由 甲方 承担。进场费由甲方承担,退场费用由乙方承担。

  第十条 租赁机械的毁损和灭失

  1、甲方承担在租赁期间内发生的租赁机械的毁损(正常损耗不在此限)和灭失的风险。

  2、在租赁机械发生毁损或灭失时,甲方应立即通知乙方,乙方有权选择下列方式之一,由甲方负责处理并承担其一切费用:

  ①将租赁机械复原或至完全能正常使用的状态;

  ②更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用;

  ③当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时,甲方应赔偿乙方

  第十一条 违约责任

  1、甲方延迟支付租金时,乙方将在当日停机。

  2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金额%的违约金。

  3、甲方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时,乙方有权采取下列:

  ①要求甲方及时付清租金和其他费用,并要求甲方赔偿乙方的损失;

  ②终止本合同,收回或要求归还租赁机械,并要求甲方赔偿乙方的一切损失。

  第十二条 纠纷和争议的解决

  1、合同履行过程中,因对方违约造成一方损失或不能正常履约,守约方应及时向对方提出书面材料,说明有关情况和索赔要求。收到此类资料的一方应当在 3天内给予书面答复,超过 3 天不答复视为同意提出书面资料一方的要求。在守约方知道或应当知道对方违约的情况后 3天内不向对方提出书面资料,视为放弃向违约方提出索赔请求。

  2、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,甲乙双方同意向乙方公司所在地陕西省西安市雁塔区人民法院起诉。

  第十三条 其他

  1.本合同中,除指定需手写部分外,其他手写涂改、增删内容一律无效;如有确实需要补充的内容,可签订补充协议。

  2.甲乙双方在签订本合同时,均对本合同全部条款内容已有充分理解和把握,并完全受本合同的约束。

  第十四条 未尽事宜,双方另行协商解决,本协议壹式肆份,甲乙双方各执两份,双方签字盖章并在乙方收到甲方预付月租或预付定金后生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

简单机械租赁合同电子版(篇7)

  出租方(甲方):

  承租方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为明确双方的权利和义务,经双方友好协商,以资共同信守。甲方同意将物料提升机、钢管、钢管套管、扣件、顶托、工字钢等设备材料出租给乙方在 工地使用,双方就租赁相关事宜达成以下协议:

  一、租赁内容:钢管、钢管套管、扣件、顶托、工字钢、物料提升机

  二、租赁时间:钢管、钢管套管、扣件、顶托、工字钢租期不少于1个月,不足1个月的按1个月计算,超出1个月的按实际使用天数计算;物料提升机租期不少于5个月,不足5个月的按5个月计算,超出5个月的按实际使用天数计算。

  三、租金计算方式:钢管每天 元/米,扣件每天 元/个,顶托每天 元/个,工字钢每天 元/米,钢管套管每天 元/个,30米(含30米)以上物料提升机每天 元/台,30米以下物料提升机 每天 元/台。

  四、付款方式及结算:每月月底乙方向甲方支付当月租金,逾期支付的甲方按5%收取乙方违约金;扣件维修费 元/个,钢管维修费 元/米,破损的钢管扣件照市价赔偿;以发货单和收货单为最终结算依据。结算后7日内一次性付清全部租金及因其他原因产生的赔偿金,逾期支付的按5%计算违约金。

  五、甲方为乙方安装物料提升机,费用按 元/米高度计算,物料提升机基础由乙方负责,设备备案由乙方负责,甲方提供相关证书人员、安装单位资质及产品合格证等相关资料;若乙方找第三方安装,则甲方仅提供机械合格证、监检证、特种设备制造许可证及发票。

  六、抵押金:钢管、扣件、顶托、钢管套管、工字钢押金 元,物料提升机押金 元/台,抵押金在机械、材料还清后最终结算时进行抵扣,多退少补。

  七、以上涉及金额均为人民币,发货单和收货单为本合同附件。

  八、其他

  1、本合同未尽事宜,均按《中华人民共和国合同法》作出补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。

  2、甲乙双方对以上条款均已认真阅读并充分理解,对所有条款无异议;若发生合同纠纷,双方应当协商解决;如发生争议,可依法向乙方所在地人民法院提起诉讼。

  3、合同有效期为合同签定之日至所有款项付清为止,款项付清后合同自动失效。

  4、本合同一式二份。甲乙双方各一两份,双方签字盖章(捺印)后生效。

  出租方(甲方): 承租方(乙方):

  法定代表人: 负责人:

  身份证号: 身份证号:

  电 话: 电 话:

  年 月 日 年 月 日

简单机械租赁合同电子版(篇8)

  机械出租方(甲方):___________

  承租人(乙方):___________

  根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,遵循平等互利的原则,双方经友好协商,签订本合同:

  一、乙方每日租用甲方的下列机器设备。设备名称、型号和单价详见附表:

  二、租赁期限及租金计算和支付方式:

  1、设备租赁期限:乙方根据实际情况临时租赁。

  2、租金计算:乙方按双方书面签署的实际使用天数结算租金。

  3、税:租金不含税。

  三、租赁设备的进出验收

  甲方应在设备进场前加油,乙方应在设备进场后负责加油。如甲方未加满,乙方负责加满,并按燃料数量和成本加10%管理费,从甲方租赁费中扣除。

  四、运输、使用、修理、维护、燃料费用

  1、机械的进出费用由甲方全额承担,同时甲方对设备的进出安全负责。

  2、乙方应负责租赁期间设备正常运行所需的燃料。

  3、所有维修、保养、操作员工资及其他费用均由甲方承担

  甲方的权利和义务

  1、为乙方提供状态良好、外观整洁、安全防护装置齐全的设备。

  2、每台设备配备一名具有操作资格证书、中级以上技术水平、身体健康的操作人员。严禁送学员和学徒上船。一经发现,乙方有权按200元/次扣除租金。

  3、设备进入施工现场后,甲方操作人员必须服从乙方的统一管理,服从乙方现场管理人员的调度和指挥,保证随叫随到,按要求填写乙方提供的《设备操作记录》并提交给乙方,遵守乙方的管理规定和施工现场的规章制度。如果甲方的经营者不服从乙方的指挥,非法经营,乙方有权要求甲方更换经营者或终止本合同,由此造成的一切损失(包括第三方的损失)由甲方承担。

  4、甲方设备应停放在乙方指定的地点,并由乙方看守;否则,乙方不承担相应责任。

  乙方的权利和义务

  1、乙方应负责租赁期间设备的维护,并确保甲方操作人员的正常操作安全。

  2、乙方应及时向甲方支付租赁费,租赁结束后不得在甲方设备内停留。

  七、违约责任

  1、如果租赁设备未能按时到达,甲方应向乙方支付违约期间相当于租赁费的违约金。

  2、如乙方逾期未归还租赁设备,则应向甲方支付违约期间相当于租赁费的违约金。

  八、争议解决方式

  本合同的一切争议应由甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律友好解决。协商不成,双方同意向成都铁路运输法院提起诉讼。

  九、本合同未尽事宜,由双方协商解决。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,两份,乙方执两份,具有同等法律效力,经双方签字盖章后生效。租赁结束后,本合同将自动到期。

  甲方(公章):____________________

  法定代表人(签名):______________

  日期:___________

  乙方(公章):____________________

  法定代表人(签名):______________

  日期:___________

简单机械租赁合同电子版(篇9)

  承租方(甲方):

  出租方(乙方):

  身份证号码:

  根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:

  一、租赁设备:

  1、混凝土泵车

  规格型号:52米 数量: 壹辆 租金:万/月.台

  车辆要求:购买时间20_年 操作人员:两名

  规格型号:56米 数量:壹辆 租金:万/月.台

  车辆要求:购买时间20_年 操作人员:一名

  3、混凝土搅拌车

  规格型号: 12立方/台 数量4辆 租金元∕月.台

  车辆要求:购买时间20_年 操作人员:一名/辆

  二、工作时间约定:

  所有机械必须保证每月27天的正常工作时间,3天维修检查时间,若维修时间每超一天,则租金扣一天(按27天计算)。

  三、甲乙双方的责任:

  1、合同履行期间,机械的附属油、维修、零配件等一切费用均由乙方负责承担。

  2、乙方负责配备车辆驾驶员,并承担相应工资、生活费用等费用。

  3、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全,由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿(赔偿金及为 甲方赔偿)。

  4、甲方必须按时向乙方结算租赁费用。

  5、甲方负责租赁车辆的主油供应,并且承担操作员的住宿。

  6、乙方车辆无条件服从甲方的调配、安排,甲方必须保证提供车辆安全施工条件。

  7、租赁期间所有租赁车辆的安全事故责任、违章等均有乙方自行承担。

  四、租期及费用结算方式:

  1、租赁期限:租期年,从车辆进场签收开始计算租金。(车辆进场时间为:日)。

  2、结算方式:每月底双方进行租金结算,次月号前甲方一次性将此笔租金的支付给乙方。剩余款项在所有车辆当年退场后3个工作日之内,甲方一次性支付给乙方。

  五、争议的解决:

  有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

  六、本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执一份,甲乙双方签字之日起生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

简单机械租赁合同电子版(篇10)

  承租方:_______________________________________________________

  出租方:_______________________________________________________

  甲、乙双方根据《民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就乙方向甲方承租设备特签订本合同。

  一、甲方为乙方提供_______________式挖掘机_______台。

  二、本设备仅限于在________________________,用于_____________________施工。

  三、甲方拥有对租赁设备的所有权,乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。

  四、甲方为该设备配备操作手______人,食宿由乙方负责。

  五、设备的租赁费按吨位计算,每月根据操作手的工作统计表,必须由乙方签字方可生效。月底统一结算。

  六、设备每次的.进场和出场费用全部由_______方负担。

  七、甲方收取乙方保证金____________元,作为履行本合同的保证。

  承租方:______________

  _______年_______月_______日

  出租方:____________

  _______年_______月_______日

  小编精心推荐

  租赁合同:商铺 | 厂房 | 门面 | 店面 | 汽车 | 土地 | 个人房屋 | 车位 | 写字楼 | 房屋 | 融资

分享

热门关注

门面租赁合同怎么写范本2000字5篇

门面租赁

地下车位租赁合同通用版精选6篇

地下车位租赁合同

关于公寓租赁合同1500字(通用5篇)

公寓租赁合同

机械的租赁合同(集锦9篇)

机械租赁合同

车库租赁合同800字通用7篇

车库租赁合同

2022全新简单机械设备租赁合同模板汇总11篇

机械租赁合同范本

租赁合同电子版通用4篇

租赁合同

最新房屋租赁合同电子版通用

电子版合同通用

商铺门面租赁合同范文2022电子版汇总(10篇)

门面租赁合同范文

房屋租赁合同电子版精选7篇

合同电子版