木工分包合同书集锦

2023-02-02 10:03:53 木工分包合同

木工分包合同书(篇1)

  发包方: (简称甲方)

  承包方: (简称乙方)

  经甲、乙双方友好协议,达成如下协议

  一、承包内容:

  1.分包形式:包清工

  2.分包项目:单价

  (1)木工:综合单价为24元/㎡(按接触面积结算)。

  以上单价含各工种所需的铁丝、铁钉等辅料和所用的工机具。

  3.分包内容:

  (1)木工工作内容:

  整个建筑物木工的所有工作内容;

  ①模板配料、制作、安装、拆除、承重架搭拆。模板钢筋的清理、归堆、模板的清理上油。弹线、柱插筋留洞、预埋件埋设。钢板止水带的制作、安装。

  4.工机具:包括修理

  乙方所用工具及机械(除井架外)均由乙方自理,包括维修、保养、管理。

  5.工期:按甲方要求,最终保证总进度计划。

  二、工程质量:

  本工程泥工项目质量必须达到一次性验收合格。

  甲方要进行技术交底,乙方严格遵守施工规范,按图纸或技术变更联系单精心操作,施工中乙方需服从甲方现场指挥。

  因乙方原因造成质量不符合要求的必须返工重做,由此而引起的一切费用由乙方负责。在当月工程结算时扣除。

  三、付款方法:

  1.工程款按先做后付原则。

  2.甲方按当月实际完成的工作量的量的 ,剩余 等工程完工三个月内一次性付清。

  四、奖罚措施:

  1.本工程实行质量保证金制度,乙方的工程施工质量达不到合同要求,质量保证金1万元被罚没。甲方有权清退乙方。

  2、本工程实行安全生产、文明施工保证金制度,乙方在施工过程中达不到甲方安全生产、文明施工要求,安全生产、文明施工,甲方有权清退乙方。

  3、.乙方在施工期间必须执行项目部关于质量、安全、文明、材料管理制度,执行项目部相关奖罚规定。

  五、安全、文明生产:

  1.乙方在施工期间应严格遵守安全操作规程及安全生产六大纪律十项安全技术措施,执行公司及当地安全生产管理部门的有关规定,切实作到安全生产。施工期间发生的各类事故由责任方负责。

  2.乙方严格遵守项目部及当地管理部门文明施工管理制度,服从项目部创文明标化工地的安排。杜绝野蛮施工,违章作业,做好施工现场的落手清工作。做好工完场清。材料按甲方要求定位放整齐。如有发现乙方未将材料及时回收,发现一次,罚1000元。

  3、若乙方不配齐劳保用品,不按规定偑戴安全帽等,每发生一次按每人每次扣罚50元。

  六、其他:

  1.乙方负责人70%时间必须在施工现场。乙方必须配备各工种的翻样人员。

  2.乙方施工期间所招用的人员必须三证齐全,并及时办理好各种证件,费用由乙方负担,因证件不全,所造成的一切后果均由乙方负责,不得非法招用未成年工,发现一次罚款500元。

  3.乙方施工期间要遵守当地公安部门的有关政策法令,发现打架、偷窃、赌博从严处理,每发生一次罚款1000元。

  4.乙方承诺合同条款中的所有条件,如有违约一切后果由乙方自负,甲方有权终止合同,余款将被甲方罚没作为甲方损失。

  5.合同未尽事宜双方友好协商解决。

  本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份。双方盖章签字后生效。

  甲方: 乙方

  代表人: 代表人:

  签订日期: 年 月 日

木工分包合同书(篇2)

  甲方:

  乙方:

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法规、行政法规,遵行平等自愿,公平、诚信的原则双方就定福园住宅小区地下车库模板工程劳动分包事项协商达成一致,订立本合同。

  1、劳动分包对象及劳动分包内容:

  工程名称:定福园住宅小区地下车库

  工程地点:正定县燕赵北大街

  分包范围:定福园住宅小区地下车库所有模板工程(含变更),预留洞模板、木工的施工劳动力(含二次结构、材料进场卸车、模板支配拆模、外保温安装固定、刷脱剂、穿墙螺杆的制作、割除,工人佩戴的安全帽、职工人身保险、暂住证办理费用、剪力墙根部高度不大于2cm堵缝、止水条钢板固定(注:起主体期间乙方负责二次结构,主体结束后乙方负责把剩余模板清理干净)。自备安全防护用品:安全帽、安全带、绝缘手套等、职工人身保险、班组长必须佩戴对讲机与项目部联系。

  承包价格:定福园住宅小区地下车库按粘模面积计算: 元每平米。 质量标准:按国家现行的验收规范及质量评定标准、本分项工程必须达到质量评定合格标准。

  2、甲方义务:

  2.1组建于工程相适应的项目部管理班子,全面履行分包合同,组织实施管理的各项工作,对工程的工期、质量向发包人负责。

  2.2向分包人交付具备本合同款项下劳动作业开工条件的施工场地,生活临时设施。

  2.3 负责编制施工组织设计、统一制定各项管理目标,实施对工程质量、工期、文明施工、控制、检查和验收。

  2.4负责工程的技术交底工作。

  2.5统筹安排协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活设施、工作用水、用电及施工场地。

  2.6按时提供图纸及时将供应、设备、周转工具、材料、安全设施保证需求。

  2.7负责协调监理、设计及有关部门现场工作关系。

  3、乙方义务:

  3.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量、工期、安全、文明施工向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人入场工作。

  3.2 乙方根据施工组织设计总进度计划操作规程要求、每月20日前提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必须按照甲方要求提交旬、周计划,经项目部批准后严格实施。

  3.3 严格按照设计图纸施工确保工程质量达到约定标准,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力。保证工期加强安全教育。认真执行安全技术范 严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全,加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等部门对施工现场的管理规定,做到文明施工,承担由于自身责任造成的质量返工、工期延误、安全事故、现场脏乱差的损失及各种罚款。

  3.4自觉接受甲方有关部门的管理、监督和检查、操作人员持证上岗与现场其他分包单位配合、协调顾全大局。按甲方统一规划堆放材料、工具、按要求设置标牌、搞好生活区管理工作。

  3.5严格按照施工图纸及施工,每道工序乙方先自检后报甲方项目部验收。如因乙方施工质量问题造成返工或无法返工影响工程质量和信誉,按相关制度处罚并赔偿各项损失。

  3.6严格按照甲方的施工进度计划施工,因乙方原因总进度计划每延误一天,混凝土扣一元每平米,如乙方确无能力保证工期,甲方另行安排施工人员进场施工,其费用在乙方承包费中扣除,乙方不得刁难,做到先生产后处理。

  3.7乙方必须做到材料节约、文明施工、做到大料大用、小料小用。工完料清,严格按照项目部要求使用各种材料,乙方做不到 甲方派人去做,费用从乙方中双倍支付,乙方所用材料必须派专人领取,否则保管员有权不发货,收工时多余材料入库。如乙方做不到视情况按材料的5-10倍进行罚款,罚单由项目部经理、主管工长及材料员签字均能生效。不服管理无需班组同意。

  3.8对材料和三大工具执行限额领料,领料是有乙方签字确认,超预算部分按工地现场材料进价从乙方费用中扣除。

  3.9所有进场工人必须由项目部统一办理人身保险,其费用按人头分摊到各班组。如乙方办理人身保险,乙方必须将保单交项目部审核。

  3.10乙方进场后必须设立专职负责人,负责做好本分项质量和安全工作,便于统一管理,乙方不得私立食堂,班组必须在工地食堂就餐(乙方派专人领取饭票,任票就餐费从乙方费用中扣除)。

  3.11乙方进场人员必须持有身份证,并报复印件一份给项目部登记成册,无证人员、童工、弱智者不得进入施工现场,发现一个罚乙方300元每人,并清退出场。

  4、付款方式

  4.1自工程正式开工之日起、主体完成 层付完成工程量的80%, 其他工程款在主体完成后付至已完工程量的85%,主体验收后付至90%,其他余款6个月内一次付清。(中途可预付工人生活费)

  4.2拨付工程款时,乙方提供实际支付民工工资单进行备份,否则不予支付工程款。

  5、补充条款:

  5.1甲方有监督乙方发放工资权力,当乙方恶意拖欠工人工资时,甲方有权直接向工人发放工资,乙方应予以配合并认可。

  5.2乙方必须负责本班组每个职工无条件服从甲方的统一管理,执行公司及工地的各项规章制度,安全生产条例。

  5.3做好成品保护工作,不能损坏本工种及其他工种的施工成品,如发现一切费用由乙方承担

  5.4工作范围为颇及本工种的全部内容。

  5.5项目部不提供班组任何手使工具。

  5.6乙方不得将合同名下的劳务作业再分包给他人,否则乙方将依法承担 责任.

  5.7伍仟元以内变更费用甲方不予给乙方追加费用。

  6、工期要求

  20xx年 月 日开始计入施工工期,20xx年 月 日结构主体完工。±0.000以下按日历天数 天±0.000以上每月完成 工程量,如超额完成工程量且质量过关,每层奖励乙方20xx元,如乙方自身原因未按要求完成产值,每层扣乙方4000元:遇自然灾害、材料短缺、不可抗拒因素,乙方可提出书面申请,甲方批准后工期顺延,乙方在进度、质量方面不能满足工程需要时需中途退场,所完成的工程甲方不予支付乙方任何工程款项。合同签订当日生效,工程完工验收后自动解除。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

木工分包合同书(篇3)

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  甲方将“__________________楼的所有模板分项工程承包给乙方施工,为维护双方的利益,保证工程的顺利进行,依据《中华人民共和国合同法》以及《建筑工程质量管理相关条例》,甲、乙双方在平等互利的基础上达成如下协议:

  第一章:专用条款

  第一条:分包项目内容

  1.本工程所有模板支撑 。包工包料。

  2. 按照图纸及变更、规范、强条规定进行操作,负责本工种内的超平放线,主控部分由甲方提供。

  第二条:施工要求

  1. 现场清理,楼层清理,修正跑模部分,配合施工放线。

  2. 负责废材按指定位置归堆,保持现场材料堆放整齐。

  3. 做好文明施工现场。雨具,劳动保护用品自备,不得影响安全雨季施工。

  4. 临时用灯线自备,三级箱后的用线自备必须是橡皮电缆线。

  5.要积极配合甲方做好每道工序的验收工作,力求一次通过,如验收通不过,及时返工。否则甲方将追究由此造成的工期拖延责任。验收费用由乙方承担。

  第三条:工程质量标准

  力创武汉市优良(黄鹤杯)工程,文明样板工地,乙方施工必须达到建筑规范标准,否则按合同价的80%结算。

  第四条:劳务费及支付办法

  按建筑面积计算 ,承包单价为 元/m2 ,主体封顶后付总造价的80%,余款到竣工结算后一次付清,如果中途退场,按所做的工作量按上述单价的50%结算付给乙方。

  工程完工或者春节乙方应该确保工人有序退场。不得以各种方式讨要工钱。否则甲方有权要求乙方解除合同关系,拒付工程款,不退还履约保证金,并且按恶意欠薪罪交由法律机关处理。

  第二章:通用条款

  第一条:进场人员

  1.乙方进入施工现场人员要有身份证明,向甲方提供进场人员花名册,花名册中应有姓名、性别、身份证号码、出生年月、常住地址、联系方式等内容。

  2.乙方进场人员不得少于 人/天,如乙方减少人员须经过甲方同意,否则甲方有权采取必要措施。

  3.乙方或其指定全权委托人( )必须常驻工地指挥施工,配合甲方把好工程质量关、进度关、安全关。不论任何原因,乙方或其指定全权委托人有事外出都必须经甲方工地负责人批准后方可离开,时间不得超过4小时,否则甲方有权按离场时间30 元/小时罚款(从乙方的劳务承包费中扣,以下罚款均按此办理)。

  4,乙方负责提供:劳务分包资质证书,营业执照,上岗证,特种工作业证,劳务分包备案证。

  第二条:工地管理

  1.乙方人员必须遵纪守法,服从建设方、监理方及甲方的管理,严格遵守工地规章制度。如发生打架滋事行为,处以500 元/次的罚款,情节严重的交当地派出所处理。

  2.乙方人员应爱护工地财产,不得有偷盗行为,工人外出必须经甲方人员检查所带物品后方能离开,如发现偷盗行为罚款500 元/次,情节严重的交当地派出所。

  3.讲文明,施工现场必须每天按照文明施工要求进行清理,如通不过行业主管部门的文明施工现场检查,罚款1000 元/次。生活区应每天打扫干净,收拾整洁,不得随地大小便,不得乱扔乱倒垃圾,如有违反,情节严重的,罚款200 元/次。

  4.乙方施工任务由甲方分配,密切配合其他工种,不得对其他工种造成施工障碍,如造成其他工种的施工延误,甲方将根据其他工种的损失追究乙方的经济责任。

  5.乙方应按时参加甲方组织的各种会议,并落实好会议精神。

  第三条:施工安全

  1. 乙方配备1-2名以上兼职安全员上报甲方并参加培训,严格执行安全规范及安全交底。

  2.乙方人员在施工中应遵守工程建设安全生产管理规定,牢固树立安全第一的原则,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施(乙方自备符合要求的安全帽、安全带),消除事故隐患。

  3.严禁设备带病作业。发现安全隐患及时停止操作并报甲方安全员或项目部处理。如因不听指挥,野蛮施工所造成的一切后果由乙方负责。

  4.非他方原因发生的一切安全责任事故均由乙方承担,不得与甲方发生纠葛,甲方只作人道主义慰问。

  5.注意安全用电。未经甲方同意,乙方人员不得随意接电,否则罚款500 元/次。

  第四条:工程质量

  乙方所分包的工程质量须达到优良标准。乙方应保证工程质量,如造成质量事故由乙方承担材料费及返工费用并负责返工达到验收标准。如造成工期延误,还将追究乙方的经济责任。

  第五条:工程工期

  1.本工程乙方分包项目的工期为 个有效工作日,乙方应保证工程工期并力争提前完成。非天气原因及他方因素影响,工期每拖延一天罚款1000 元。天气原因及他方因素影响的工日,双方办理签证,未签证的延期工日无效。具体开工日期以甲方书面通知为准。

  2.无论何种原因乙方未完成工程量而中途要求退场,作违反合同处理,甲方不予结帐。如乙方人员技术素质差、自备材料跟不上造成分段工期与计划工期相差超过5天,甲方有权责令乙方退场,乙方同意甲方按所完成工程量的60%结帐。乙方不能拒不退场而无理纠缠,否则甲方将追究乙方法律和经济责任。

  3.工程开工前,甲乙双方根据建设方的工期要求制定施工进度计划并办理签字手续,其效力等同于本合同。

  4.服从大局,无条件参加甲方组织的突击性工程任务,乙方不得讨价还价。

  5.工期紧张时,乙方应自觉安排加班。

  第六条:质量保修

  1.本分包工程质量保修期为 与甲方保修合同同步 。

  2.保修金为劳务费总额的 5 %,无质量问题,保修期满后30日内全额返还。

  第七条:其它事项

  1.乙方签订合同时必须交纳 元信誉保证金,工程竣工验收后全额退还。进场时间由甲方通知,在规定时间未进场合同作废,乙方的信誉保证金不退。

  2.本合同未尽事宜按国家现行法律法规及建筑行业规范执行。

  3.甲乙双方发生争议应协商解决,协商不成的,向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  4.此合同一式两份,甲方、乙方各执一份,属自愿签订,签字生效。

  5.本合同在武昌区签定。

  甲方:(签字盖章)

  乙方:(签字盖章)

  日期:

木工分包合同书(篇4)

  甲方代表:

  乙方代表:

  甲方将分项工程的全部劳务分包给乙方。为明确双方的责、权、利,根据《中华人民共和国合同法》和国家、地方有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,并经双方友好协商,达成一致协议条款,双方相互约束,共同遵守:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、结构形式:

  4、建筑规模:

  二、承包内容及范围

  1、主要内容包容2、乙方必须与相关的所有分包配合,同时应相互检查、交接的相关工作。

  3、为达到以上施工要求所需要的全部工用具、安全护具、设备和设施,以及操作检测工具由乙方自备。

  4、乙方在施工中安全、文明施工必须达到国家的施工要求。应派专人管理和监督。

  三、承包单价及付款办法:

  1、承包单价:

  此价格为人工费包干价,且:

  除以上表格中辅材外,还应包括所有电动工用具、成品保护;包质量、包安全、包文明施工。甲方不再额外支付乙方任何费用。

  2、付款办法;

  1.甲方按完成合格量的结算工程款,其工程量约为。此费用于该区初验收合格甲方签字认可后个工作日内支付。

  2.剩余款项于整体竣工验收后天内付清。

  3结算方式:按施工图所示范围,实测实量收方。如施工量大于图纸量,必须提前书面通知甲方,双方负责人签字确认生效。

  四、工期

  1、乙方必须加快施工进度,保证在进度计划规定的工期内所承接的施工内容全部完成,乙方必须对工期长计划短安排,详细制定工程工期计划,并保证不折不扣的完成,否则,每延误一个施工阶段的工期罚款元/天(甲方材料影响除外)。总工期延误甲方将给予乙方罚款元/天。

  2、乙方必须坚持保质量、保安全、保进度的“三保”原则前提下。确保总工期提前完成的目标。乙方不得以任何理由拖延工期,或擅自将工人撤离现场。除人力不可抗拒的因素,如:下雪、霜冻等自然气候因素、停水、停电以及不可预见的其他因素在施工过程中若发现工程质量不符合施工验收规范要求,甲方有权拒付乙方当次工程款,待乙方整改合格后甲方付给乙方当次工程人工费,乙方整改所发生的一切费用均由乙方全部负责承担,此费用甲方将在乙方当月应付的工程人工费中扣出。

  五、质量要求及质量事故责任

  1、乙方必须按施工规范、质量标准、施工程序精心组织、精心施工。

  2、杜绝任何质量事故发生,乙方必须在施工现场配置专职的质检员,并负责组织自检、互检、交接检查,积极配合甲方及其他有关部门组织质量检查。施工中如发现有质量问题应立即上报甲方,不得隐瞒不报,或擅自处置,每发现一次罚款元。因乙方原因造成任何质量事故,一切返工损失和其他费用概由乙方承担,工期乙方自行加班加点赶工,不得影响本工程总工期,一旦因此造成总工期延误甲方遭受的一切损失由乙方承担。如果涉嫌违法的交由司法机关处理。期间若出现三次以上质量事故,甲方有权解除合同,勒令乙方立即出场,甲方所受损失由乙方承担。

  六、安全事故责任

  在本工程施工期间,乙方应设专职的安全、文明施工协管员。乙方人员因自己原因和违章作业发生病、伤(无论轻、重)残、亡,以及乙方不按甲方规定和安全操作规程作业造成他人病、伤(无论轻、重)、残、亡的均由乙方负责善后处理并承担一切经济赔偿。如果甲方带来社会信誉负面影响或遭到政府部门的经济处罚等。一切后果均由乙方负责。

  七、文明施工管理

  乙方应加强施工现场管理的文明施工管理工作,按照甲方的有关施

  乙方应加强进场人员的教育,遵循甲方的现场治安管理、严禁聚众闹事、打架斗殴、偷摸扒窃、聚众赌博、变相罢工等国家明令禁止的行为,违者罚款元/人次;严禁带家属工地内留宿、违者罚元/人次;在现场内不得私拉乱接电线、私自立灶煮饭、私安电器、乱建房屋宿舍、私自摆摊设点贩卖商品、违反者罚款元/人次,并强行拆除或没收器具;乙方要负责本生活区内的清洁卫生管理,严禁大小便,更不能在建楼内大小便,违者罚元/人次。

  八、材料管理

  所有材料不得随意乱用,材料应按照材料料表要求进场配料,不能造成原材料的浪费,如造成原材料的浪费,甲方将按照购买原材料的价格从乙方当月的人工费中扣出。

  九、其他约定

  在甲乙双方签订本合同之日起,若乙方因单价、工人力量、质量、安全、文明施工等何种原因中途退场,甲方概不支付乙方的一切人工费、将其作为乙方赔偿甲方的经济损失。乙方内部发生劳资纠纷由乙方自行解决,不得将工人推给甲方要求甲方出面帮助解决,若因乙方内部队伍不稳定,劳资纠纷等原因影响甲方声誉或工期延误、质量事故、安全事故等,乙方不得以任何理由闹事、罢工,违者罚款元/人次,而且甲方有权解除合同。另甲方有权在乙方劳动力不能满足施工进度时,另行增加施工队伍,所发生的费用由乙方承担,并额外赔偿甲方的间接损失。

  十、本合同未尽事宜,双方协商解决

  十一、本协议一式两份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效。

  甲方负责人(签字):

  乙方负责人(签字)

  年 月 日

木工分包合同书(篇5)

  工程分包合同格式

  (一九七三年三月三十日重行修正)

  本合同须联同英国土木工程师学会

  (I.c.E)的合同通则一并使用.

  该合同的印本格式可径向伦敦SwiPgPu

  塔夫顿街罗姆尼大厦土木工程包工协会出版部索取。

  释

  义

  兹有工程总承包人

  注册商标

  住址

  作为一方(以下简称总包人),分包人

  注册

  商号

  住址

  作为另一方(以下简

  称分包人)达成协议,因有鉴于总包人已进入与雇主签订一总包合同,其详细条款

  载明于附表一内,从而分包人得以知悉总包合同所载各条规定(其中有关总包人的

  价款详细规定除外)并同意按附表二指明的文件所述项目履行,作为承担总包合同

  工程的一部份,现于

  年

  月

  日双方同意如下条款.

  1.本分包合同(以下照此名称)中,除另有注释外,以下名称分别具有特定的

  意义:

  “总包合同”指其内容援引,载明于附表一内的合同.

  “分包合同”指本合同以及其他附表二内指明的文件,但不包括可能附入此类

  其他文件的标准印刷条件.

  “分包合同工程”系附表二内注明的文件上所叙述的工程.

  “总工程系指总包合同内所确指的工程.

  “雇主”,“工程师”,“工程师代表”,“建筑工场”“临时工房”和“工

  地”各名词分别按总包合同内特定的含义.

  “价款”指附表三内规定为履行分包合同付给分包人的款额或由于分包工程更

  换调整根据分包合同应予付给的款额.

  总则

  2.(1)分包人应按分包合同的规定履行,完成,养护分包工程,务必做到总

  包人及工程师的满意,所谓满意必须合乎情理.

  (2)按第四条规定,分包人应提供劳务,材料,建造工场,临时工房以及为了

  履行,完成,养护分包工程所需的暂时或水久性质的一切设备.

  (3)除事先取得总包人书面许可外,分包人不得将本分包合同的部分或全部利

  益转让他人,或将本分包工程的部分或全部再分包给他人.

  必须规定的原因是因为分包人常有未经许可擅自进行转让或收到按分包合同规

  定属于他名下的若干款项.

  3.(1)本总包合同的各条规定,分包人应充分了解,确切明了,(但其中总

  包合同规定的总包价款,以及工程数量单内估算的单价等除外)分包人如需要时,

  可以径自出费向总包人索取一份总包合同的原抄本.(价款不包括在内)

  (2)除分包合同另有规定外,分包人应如实履行,完成,养护其分包工程,务

  求不至因其关联方面的节略而构成总包人的失职,无法履行总包合同规定的义务;

  分包人(除另有规定外)应负起并执行分包合同在总包合同相关联的所有义务与责

  任.

  本条内并无任何可资构成分包人与雇主间合同关系默契的解释.

  (3)由于分包人方面损害分包合约致造成总包人不能尽其责任,招致索赔,求

  偿,诉讼,损失,费用等情,分包人应予赔偿.

  (4)此处分包人须确认:由其损害,违反分包合同势将导致总包人犯损害,违

  反总包合同的过失,从而对总包合同及其他负有损失的责任,此种损失与费用必须

  双方同意认为是由于分包方失职造成的可能导致的后果.

  4.(1)(关于提供和使用施工中架搭脚手架从略)(2)总包人应在工

  地提供第四附表内指定的建筑工场及其他设施以利于履行完成分包工程……(其他

  从略)

  工地施工与通道

  5.(1)分包人按分包工程在工地施工时,必须遵循总包人同样的工作时间,

  对施工规定的所有合理的规章制度,材料到达和运离工地的时间等.(其余从略)

  (2)总包人为使分包人能按分包合约顺利施工,必须使分包人能进入工地的一

  部份或几个部分,并使用该进入工地便道.但分包人不能认为因此而占有控制工地

  的任何部分.

  (3)分包人应允许工程师,及其代表,雇员,总包人在施工钟点内方便进入分

  包工程处所,工地场所,以便进行材料的准备贮放…….

  开工与完工

  6.(1)分包人必须在接到总包人书面指示十天以内进入工地开始履行分包工

  作,辛勤以赴,不得耽误.但遇到情况完全出乎分包人控制之外或经由总包人指示

  批准者除外.

  但在本条本款约束下,分包人仍应在第三附表内所规定时间内完成分包工程任

  务.

  (2)在执行分包工程中,由于下列各点所造成的耽误:

  a.由环境造成或突发事件(分包人对合约失职除外)使总包人得以延期完成总

  包工程.

  b,由于受命作分包工程的更改,调整一一但不能引用(a)款.

  c,由于总包人破坏分包合约.

  遇到上列情况,分包人有权要求延期完成任务,以昭公平.

  此处必须明确,本分款(a)引用的任何情况,在分包人有权延期完成任务一

  则,必须在如此的前提下进行,即分包人必须在发生阻障之初十四天内以书面通知

  总包人,并且所需延长的期限不应逾越总包合约内载明赋予的延长期限.

  (3)凡附表三内指明的几个分包工程部分所需几个不同完成的期限,在本条各

  款含意之内,它们必作为整体的分包工程看待.

  (4)本条并无任何牵制分包人在接获总包人书面通知(如(1)分款提出的)

  以前任一时间到场开工以完成任务的含意.

  指示与决定

  7.(1)分包人在第八条约束,必须于接获总包人的书面通知指示后遵从工程

  师及其代表有关工程改动的指示和决定进行工作,该项改动不论是否载明于总包合

  同内,都应遵从.由于遵从按照该项改变工作则分包人向总包人收费,得享有如同

木工分包合同书(篇6)

  承包人: (简称甲方)

  劳务分包人: (简称乙方)

  依照(中华人民共和国合同法)(中华人民共和国建筑法)及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

  一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:工程地点:分包范围:模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容:本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库;

  二、分包工作期限开始工作日期: 年 月 日结束工作日期: 年 月 日总日历工作天数为: 天三、劳务报酬1、本工程的劳务报酬金额约为 ;2、本工程的劳务报酬均为一次包死,不再进行调整;四、工程结算 工程开工后施工人员进入现场,暂付分项工程的 ;工程竣工,经甲、乙双方共同验收合格,甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款,并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。

  五、质量标准1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的(建筑安装工程施工及验收规范)和(建筑安装工程质量评 ,本工程必须达到质量评定 合格 等级;定标准)2、标准规范除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:(1)模板支撑须牢固,无跑、漏、胀等现象出现;(2)合理使用周转材料,杜绝浪费;(3)拆除模板应经施工技术人员同意;(4)操作时应按顺序分段进行,严禁猛撬,硬砸或大面积撬落和拉倒;(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚;(6)在施工过程中如出现质量事故,经查明为人为造成时,由该责任人承担所造成的经济损失;(7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时,将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的 ;

  六、施工验收及工程量的确认1、乙方应确保所完成施工的质量,符合本合同约定的质量标准;2、在施工完毕后,乙方应通知甲方验收,双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量;

  七、双方责任和义务 、甲方责任和义务(一)1、除非本合同另有约定,甲方完成乙方施工前期的下列工作:(1)在 年 月 日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为: ;(2)在 年 月 日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置;2、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收;3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审;4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要;5、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系; 、乙方责任和义务(二)1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责。未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部 门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;2、严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的标 准;3、投入足够的人力、物力、保证工期;加强现场管理,做到文明施工,承担由于自身责任造成的质量修 改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款;4、在向甲方提报所需材料时,须按施工图纸及甲方要求计量;5、乙方必须加强所属人员的安全教育,认真执行安全技术规范;施工过程中出现任何安全事故,均由乙 方自行负责;6、严格遵守甲方要求的作息时间(施工中可根据实际需要调整工作时间),有事须向甲方提前请假;7、工作期间必须佩带安全帽且严禁饮酒、打架,如违者出现任何事故,当事人自行负责;8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;如发生丢失、损坏, 乙方应按价赔偿,并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失;9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发 生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;10、工程施工结束后,乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地;

  八、施工变更1、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方应出具工程变更通知单,并提供变更的相应说明,乙方按 照变更通知及有关要求进行施工,期间所涉及的工程增量或减量,工程完工决算时,以乙方递交的结 算资料为依据;2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失, 由乙方承担,延误的工期不予顺延;3、因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬;

  九、违约责任:由过错方承担违约责任。

  十、争议:在本合同履行期间,双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类 问题,尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的,可向当地所属人民法院起诉。

  十一、合同有效期及份数1、 双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合 格后,本合同即告终止;2、 合同一式两份,由甲、乙双方各执一份。

  工程承包人:(公章)

  劳务分包人:

  委托代理人:

  合同订立时间: 年 月 日

木工分包合同书(篇7)

  用工单位(甲方):

  劳务单位(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定,以平等、公平、自愿和诚信的原则,双方就彬县银鑫名苑D、E、F座木工分包之事协商一致,订立本协议,双方共同遵守。

  一、工程概况

  工程名称:彬县银鑫名苑D、E、F座住宅楼

  工程地点:彬县公刘街中段

  工程内容:银鑫名苑D、E、F座所有木工工程。

  二、工程承包范围(人工、包进度、包安全、包工程质量)

  1、文明工地配合

  2、控制线、小线自理。

  3、小机械自理、电源线自理

  4、扣件损耗2%,其他按市场价格赔偿。

  5、制作、组装、拆除、拔钉、码垛堆放。

  6、劳动防护用品自理。

  7、食宿自理

  8、安全基金合同总价的2%扣除。

  9、工伤事故五万元以内自负,五万元以上双方协商解决。

  10、由于无辜停工、劳力短缺影响工程进度,每工日罚款5000元。

  11、中途无辜退场,前工程量按30%结算。押金不退还

  12、押金50000元整。

  三、合同价款(不含税)

  按建筑面积每平方米元,阳台以1/2计算。二次结构每平米27元。辅材每平米28元

  四、合同工期

  以土建进度为准。

  三、工程质量验收标准

  以施工方案及国家行业标准施工质量验收规范。

  文明工地建设省级标准

  四、付款时间、方式

  第一次付款基础至四层封顶支付已完工程量的70﹪第二次付款主体封顶支付已完工程量的70﹪

  第三次付款主体验收后支付至80%,竣工后支付至85%,其余结算完后六个月后付清。

  五、合同签订及生效

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效,承包分项工程完工后合同自动解除。

  六、工程结算完后,甲方有权监督乙方付清工人工资,由于乙方与工人发生债权纠纷影响甲方信誉及工程进度甲方将予20xx元罚款。

  七、补充事项

  甲方:(签字盖章)乙方:(签字盖章)

  电话:电话:

  日期:日期:

木工分包合同书(篇8)

  承包人:(简称甲方)

  劳务分包人:(简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

  一、劳务分包内容

  1、工程地点:

  2、分包范围:模板制作、安装、及倒运归库。

  3、分包劳务内容:本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。

  二、分包工作期限

  开始工作日期:_____年____月____日;结束工作日期:____年____月____日;总日历工作天数为______天。

  三、劳务报酬

  1、本工程的劳务报酬金额约为_________元;

  2、本工程的劳务报酬均为一次包死,不再进行调整。

  四、工程结算

  工程开工后施工人员进入现场,暂付分项工程的______%;工程竣工,经甲、乙双方共同验收合格,甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款,并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。

  五、质量标准

  1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》,本工程必须达到质量评定合格等级。

  2、标准规范除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:

  (1)模板支撑须牢固,无跑、漏、胀等现象出现。

  (2)合理使用周转材料,杜绝浪费。

  (3)拆除模板应经施工技术人员同意。

  (4)操作时应按顺序分段进行,严禁猛撬,硬砸或大面积撬落和拉倒。

  (5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚。

  (6)在施工过程中如出现质量事故,经查明为人为造成时,由该责任人承担所造成的经济损失。

  (7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时,将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。

  六、施工验收及工程量的确认

  1、乙方应确保所完成施工的质量,符合本合同约定的质量标准。

  2、在施工完毕后,乙方应通知甲方验收,双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。

  七、双方责任和义务

  甲方责任和义务

  1、除非本合同另有约定,甲方完成乙方施工前期的下列工作:

  (1)在____年___月___日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。

  (2)在____年___月___日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置。

  2、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。

  3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审。

  4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要。

  5、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

  乙方责任和义务

  1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责。未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。

  2、严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准。

  3、投入足够的人力、物力、保证工期;加强现场管理,做到文明施工,承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款。

  4、在向甲方提报所需材料时,须按施工图纸及甲方要求计量。

  5、乙方必须加强所属人员的安全教育,认真执行安全技术规范;施工过程中出现任何安全事故,均由乙方自行负责。

  6、严格遵守甲方要求的作息时间(施工中可根据实际需要调整工作时间),有事须向甲方提前请假。

  7、工作期间必须佩带安全帽且严禁饮酒、打架,如违者出现任何事故,当事人自行负责。

  8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施,如发生丢失、损坏,乙方应按价赔偿,并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失。

  9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

  10、工程施工结束后,乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。

  八、施工变更

  1、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方应出具工程变更通知单,并提供变更的相应说明,乙方按照变更通知及有关要求进行施工,期间所涉及的工程增量或减量,工程完工决算时,以乙方递交的结算资料为依据。

  2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。

  3、因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。

  九、违约责任

  由过错方承担违约责任。

  十、争议

  在本合同履行期间,双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的,可向当地所属人民法院起诉。

  十一、合同有效期及份数

  1、双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。

  2、合同一式_____份,由甲、乙双方各执____份。

  承包人:

  _____年____月____日

  劳务分包人:

  _____年____月____日

木工分包合同书(篇9)

  工程分包合同格式

  (一九七三年三月三十日重行修正)

  本合同须联同英国土木工程师学会

  (I.c.E)的合同通则一并使用.

  该合同的印本格式可径向伦敦SwiPgPu

  塔夫顿街罗姆尼大厦土木工程包工协会出版部索取。

  释义

  兹有工程总承包人 注册商标 住址

  作为一方(以下简称总包人),分包人注册

  商号住址作为另一方(以下简

  称分包人)达成协议,因有鉴于总包人已进入与雇主签订一总包合同,其详细条款

  载明于附表一内,从而分包人得以知悉总包合同所载各条规定(其中有关总包人的

  价款详细规定除外)并同意按附表二指明的文件所述项目履行,作为承担总包合同

  工程的一部份,现于年月日双方同意如下条款.

  1.本分包合同(以下照此名称)中,除另有注释外,以下名称分别具有特定的

  意义:

  “总包合同”指其内容援引,载明于附表一内的合同.

  “分包合同”指本合同以及其他附表二内指明的文件,但不包括可能附入此类

  其他文件的标准印刷条件.

  “分包合同工程”系附表二内注明的文件上所叙述的工程.

  “总工程系指总包合同内所确指的工程.

  “雇主”,“工程师”,“工程师代表”,“建筑工场”“临时工房”和“工

  地”各名词分别按总包合同内特定的含义.

  “价款”指附表三内规定为履行分包合同付给分包人的款额或由于分包工程更

  换调整根据分包合同应予付给的款额.

  总则

  2.(1)分包人应按分包合同的规定履行,完成,养护分包工程,务必做到总

  包人及工程师的满意,所谓满意必须合乎情理.

  (2)按第四条规定,分包人应提供劳务,材料,建造工场, 临时工房以及为了

  履行,完成,养护分包工程所需的暂时或水久性质的一切设备.

  (3)除事先取得总包人书面许可外,分包人不得将本分包合同的部分或全部利

  益转让他人,或将本分包工程的部分或全部再分包给他人.

  必须规定的原因是因为分包人常有未经许可擅自进行转让或收到按分包合同规

  定属于他名下的若干款项.

  3.(1)本总包合同的各条规定,分包人应充分了解,确切明了,(但其中总

  包合同规定的总包价款,以及工程数量单内估算的单价等除外)分包人如需要时,

  可以径自出费向总包人索取一份总包合同的原抄本.(价款不包括在内)

  (2)除分包合同另有规定外,分包人应如实履行,完成,养护其分包工程,务

  求不至因其关联方面的节略而构成总包人的失职,无法履行总包合同规定的义务;

  分包人(除另有规定外)应负起并执行分包合同在总包合同相关联的所有义务与责

  任.

  本条内并无任何可资构成分包人与雇主间合同关系默契的解释.

  (3)由于分包人方面损害分包合约致造成总包人不能尽其责任,招致索赔,求

  偿,诉讼,损失,费用等情,分包人应予赔偿.

  (4)此处分包人须确认:由其损害,违反分包合同势将导致总包人犯损害,违

  反总包合同的过失,从而对总包合同及其他负有损失的责任,此种损失与费用必须

  双方同意认为是由于分包方失职造成的可能导致的后果.

  4.(1)(关于提供和使用施工中架搭脚手架从略) (2)总包人应在工

  地提供第四附表内指定的建筑工场及其他设施以利于履行完成分包工程……(其他

  从略)

  工地施工与通道

  5.(1)分包人按分包工程在工地施工时,必须遵循总包人同样的工作时间,

  对施工规定的所有合理的规章制度,材料到达和运离工地的时间等.(其余从略)

  (2)总包人为使分包人能按分包合约顺利施工,必须使分包人能进入工地的一

  部份或几个部分,并使用该进入工地便道.但分包人不能认为因此而占有控制工地

  的任何部分.

  (3)分包人应允许工程师,及其代表,雇员,总包人在施工钟点内方便进入分

  包工程处所,工地场所,以便进行材料的准备贮放…….

  开工与完工

  6.(1)分包人必须在接到总包人书面指示十天以内进入工地开始履行分包工

  作,辛勤以赴,不得耽误.但遇到情况完全出乎分包人控制之外或经由总包人指示

  批准者除外.

  但在本条本款约束下,分包人仍应在第三附表内所规定时间内完成分包工程任

  务.

  (2)在执行分包工程中,由于下列各点所造成的耽误:

  a.由环境造成或突发事件(分包人对合约失职除外)使总包人得以延期完成总

  包工程.

  b,由于受命作分包工程的更改,调整一一但不能引用(a)款.

  c,由于总包人破坏分包合约.

  遇到上列情况,分包人有权要求延期完成任务,以昭公平.

  此处必须明确,本分款(a)引用的任何情况,在分包人有权延期完成任务一

  则,必须在如此的前提下进行,即分包人必须在发生阻障之初十四天内以书面通知

  总包人,并且所需延长的期限不应逾越总包合约内载明赋予的延长期限.

  (3)凡附表三内指明的几个分包工程部分所需几个不同完成的期限,在本条各

  款含意之内,它们必作为整体的分包工程看待.

  (4)本条并无任何牵制分包人在接获总包人书面通知(如(1)分款提出的)

  以前任一时间到场开工以完成任务的含意.

  指示与决定

  7.(1)分包人在第八条约束,必须于接获总包人的书面通知指示后遵从工程

  师及其代表有关工程改动的指示和决定进行工作,该项改动不论是否载明于总包合

  同内,都应遵从.由于遵从按照该项改变工作则分包人向总包人收费,得享有如同

  总包人按总合同向雇主方面收费的同等权利.再则,倘如工程师的指示和决定根据

  总包合同认为缺效或不当,分包人在执行其义务后(按第14条)得以向总包人索

  取其额外合理的费用.但由于分包人对分包合同失职导致的费用不在此列.

  (2)总包人对于分包工程具有发施号令与裁定的权力,尤如在总包合同规定下

  工程师对于总包工程的权力一样,分包人有遵照执行的同等义务.并具有在总包合

  同规定下如同总包人同等的权利.所谓总包人的权力包括在任何情况下得以使用的

  权力,不论在总包合约规定下工程师曾否使用该项权力.

  8.(1)分包人务须按照下列情况更改,增添,节除其分包合同的工程:

  a,根据总包合同所规定的工程师指示,并经总包人以书面通知加以证实的事项,

  或

  b,由于雇主和总包人协商同意,经由总包人以书面通知的事项.

  c,经由总包人以书面通知分包人的事项.

  本条所指工程师在总包合同下发出对分包工程的任何有效指示而构成分包工程

  的改动,必须由总包人(按a款)证实者才能作为分包工程的改动依据.

  工程更改

  (2)凡直接发自雇主,工程师有关分包工程改动而未经证实的指示,分包人不

  应予以遵从,倘若分包人接有此类直接的指示,必须立即通知总包人的代理人员或

  总包工程的领班.倘如接获的是直接的书面指示,也须缴付给他.分包人只有在接

  获总包人的书面指示下,才应遵从办理,该项书面指示总包人必将尽速送到.

  (3)除上述情况外,分包人对分包工程不得作任何更改和变动.

  工程更改部份的估价

  9.(1)所有分包工程,经授权更改部份的估价应按本条,并根据附表三内所

  列款额加以增,减调整办理.

  (2)关于受权更改工程的估价应按照分包合同内类似工程的单价垒算,倘其中

  无此单价,或其中单价不适于引用,另估的价额必须公平合理,所谓估价的公平合

  理应参照总包合同内相同更改工程的估价为准.

  (3)分包工程经授权更改亦即构成总包合同工程内容的更改,这项更改须由工

  程师加以检验测量,应认为分包合同内的价格须视检验测量结果作为更改工程价格

  计算的依据.工程师检验,测量时总包人应允许分包人到场参加,在总包合同下进

  行此种检验测量亦包含分包合同工程更改的部份,亦应据此估价.

  (4)除本分包合同附件“工程数量清单”明显载明有相反的规定外,该单内载

  明的工程数量并不作为对分包人完满地完成工程数量的限制.但实际完成较单内规

  定的超额部份须加以检验测量,照例估价,其性质与工程受权更改的完全相同.务

  须对附表(3)内原定价款作必要的增删.

  通知与索赔

  10.(1)在总包合同3条涉及的总体利益不受损害的前提下,按总包合同规

  定总包人必须向工程师或雇主递交统计报表,帐目,通知;同此.分包人也应向总

  包人递交书面的统计报表,帐目和通知以便于后者履行合同义务,上述书面文件务

  须尽早递交俾使总包人有充分时间并及时地遵守履行合约职责.

  此项约定旨在于分包人常以不了解(他应该了解的)情况为由.要取得原谅.

  须知此种统计报表,帐目,通知以及他的报告正是总包人所需要的.&nb

木工分包合同书(篇10)

  甲方:

  乙方:

  甲方将承建的东升街道东升三期廉租房二标段(5#楼)吊顶单项工程,发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及平等互助的原则,依据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行:

  第一条:工程概况

  工程名称:东升街道东升三期廉租房二标段5#楼 施工地点:东升一杆旗 施工内容:商铺、走道、厨卫的吊顶 承包方式:人工费单包。甲方提供以上承包内容所需要的主要材料,乙方提供完成以上承包内容所需的辅助材料(注:钉子、安全帽、施工所必须的工具、桶以及临时用电等)。

  5、 工期:月年 个日历天。根据现场实际情况,该项施工安排为流水作业,工期按甲方安排乙方签字确认的进度计划为准。

  第二条:劳务报酬结算支付款方式

  1、承包单价:综合以上承包内容及承包方式,吊顶按 元/平米(此单价为含税价)。

  2、工程量计算:按实际施工 面积收方进行结算。

  3、工程量确认:以工长收方签字,甲方指定现场负责人审核签字为准。

  4、工程款支付方法:

  1)每月25日甲方现场对乙方完成工程量进行核实,次月月初支付月完成工程量造价的70%作为进度款,一次类推。

  2)乙方在按照甲方计划按时完成施工任务,在工程完工一个月内,甲方支付乙方完成工程量总造价的80%作为进度款;增加10%作为奖励;如不能按照甲方计划按时完成施工任务,在工程完工一个月内甲方支付乙方完成工程量总造价的60%,扣除10%作为惩罚。

  3)待工程竣工验收合格后,甲方对乙方施工的工程量进行收方确认,待双方签字确认后,一个月内支付至完成工程量总造价的95%,余下5%作为质保金,从竣工验收之日起,两年内无质量问题。甲方将剩余5%无息支付给乙方。

  第三条:双方责任

  一、 乙方责任

  1、 在依约完成合同施工任务后有权获取相应条款内劳动报酬;

  2、 在履行本合同中因乙方原因发生工作安全事故由乙方自行承担;

  3、 在履行本合同有权对施工图纸缺陷、安全质量隐患等提出修改、整改意见,有权拒绝在不安全的条件下工作。

  4、 必须依照施工图纸、施工规范保质保量地完成本合同确定的施工任务。通过自检、互检、专检到验收,实行“三检一验”制不得留下施工质量隐患,确保施工质量。

  5、 必须严格遵守国家安全法规,严密组织安全施工认真接受加分那个三级教育和安全技术交底,切实防止安全事故;

  6、 必须接受甲方安全质量监督管理,甲方提出的意见,乙方应立即整改;

  7、 必须遵守国家法律法规,乙方代表人要切实负起责任,严格管理,不得在施工工地发生打架斗殴、偷窃、赌博、卖淫、嫖娼等违法犯罪活动。

  8、 必须按时足数将劳动报酬发放到位,不得扣押、拖欠工人工资,并接受甲方监督。如 拖欠民工工资,经双方核实后,由甲方直接发放工人工资,从乙方工程款中双倍扣除。

  9、 乙方不得使用童工和不宜高空罪业的劳动者,特殊工种必须持证上岗。

  10、乙方施工人员进入施工现象必须戴好安全帽,高处作业时必须系好安全带。甲方管理人员检查发现乙方施工人员未按要求佩戴安全帽、未系安全带的,甲方给予乙方每人200元处罚,在工程款中扣除。

  11、乙方应注意随时清理自己施工范围内主材、辅材,半成品的手捡归类。

  12、乙方应提前六天提出材料计划,以便甲方收购。如所提材料计划不符合实际造成材料闲置或浪费,乙方赔偿由此产生的一切经济损失。

  13、乙方应具备安全管理能力,在施工工程中如发生10000元以下安全事故或因安全违规被罚款超过5次甲方有权利降低合同单价10-20%或终止合同。

  二、甲方责任

  1、对乙方施工进度、质量进行监督管理,督促乙方认真履行合同义务;

  2、对乙方安全文明施工进行监督管理,督促乙方认真落实各项安全管理措施,切实防止发生各类事故;

  3、监督检查乙方代表人按时足额发放劳动报酬,不得拖欠劳务人员工资;

  4、监督乙方代表人加强劳务人员管理,及时督促处理发生的违法违纪事件;

  5、有权依照本合同约定和国家法律规定追究 乙方的违约责任;

  6、事实证明乙方及其代表不能接受监督或不能履行合同时,甲方有权单方面变更或终止合同;

  7、依据本合同约定的时限、标准,比例支付劳动报酬,不得拖欠;

  8、依据本合同约定处理好发生的工伤事故。

  9、认真落实三级教育和安全技术交底。

  第四条 质量要求

  乙方施工质量必须符合GB50210-20__《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《成都市住宅工程分户验收标准》、设计图纸及成都市相关规范要求。

  第五条 工程保修及服务

  1、 保修期、保质期自工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算,按国家规定的保修条款执行,该项保修期为两年。

  2、 保修责任范围:除甲方使用过程认为损坏、第三者故意或非故意损坏、自然灾害及人力不可抗拒因素损坏外,凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不利造成工程范围损坏范围损坏及施工质量低劣,不能达到原设计要求,均属乙方保修责任范围。

  3、 保修费用:从工程结算中截留,留工程结算总价款的5%作为保修金。保修期满扣除期间发生费用一次性返还余款。若发生的累计保修费超过截留的保修费总额,超过部分仍由乙方支付。

  4、 保修期间,乙方应在甲方发出通知后24小时内派人修复,否则甲方可委托其他施工单位或人员修理,其费用在保修金扣除,不足部分由乙方支付。若出现质量争议,应提交质检部门裁定。保修期外发生损坏,乙方有责任承担修复工作,并酌情收取工料费。

  第六条 违约责任

  以下情况视为违约,如乙方违约,按以下办法处理:

  1、 甲方逾期支付劳动报酬,应按当时银行定期存款利率支付乙方利息;

  2、 乙方施工工程质量验收不合格,乙方应负责返工。返工工时费由乙方自行负责;并承担甲方材料损失费并且甲方有权降低合同单价10-20%

  3、乙方在施工中,因乙方人员违章操作导致事故发生的安全事故,乙方负责人应承担100%的损失,乙方负责人承担损失后不的扣发劳动者工资。

  4、劳务人员在工地发生打架斗殴、偷窃、赌博等违法违纪事件的,甲方扣罚劳务费5000元每次,情节严重加倍处罚,乙方并承担相应的法律责任。

  5、乙方无正当理由延误工期,经甲方提出后,乙方不加强人员调配的,甲方有权终止合同或压缩乙方承包范围;造成甲方损失的,甲方有权降低承包价格的30%作为违约损失,且乙方接到甲方终止合同的通知后必须在两日内自动退场,甲方应在30日内给乙方办完结算,并支付结算总价的60%,余款在工程竣工验收合格后一年内付清。

  第七条 争议处理方式

  甲乙双方在履行本合同发生争议,应首先双方协商解决。协商不成,任何一方可以依法申请劳动仲裁或向人民法院提起诉讼。

  本合同一式二份,双方各持一份,每份签字盖章生效的合同,具有同等法律效力,受国家法律保护,余款结清后自动失效。

  甲方经办人: 乙方负责人签字盖章:

  年 月日

  年 月日

分享

热门关注

包工合同书样本3000字(汇总5篇)

包工合同书样本

最新广告制作合同书1500字集锦

广告制作合同书

关于购销的合同书精选

购销合同书

工程承包合同书怎么写2000字8篇

工程承包合同书

最新土地承包合同书通用

土地承包合同书

建筑施工合同书集锦

建筑施工合同书

土地承包合同书怎么写集锦

土地承包合同书

食堂承包合同书系列

食堂承包合同书

[推荐]劳务承包合同书

劳务承包合同书

有关承包合同书范本通用

承包合同书范本