混凝土承包合同怎么写的4000字

2023-02-14 10:58:36 混凝土承包合同

  我们从网络上精心整理了《混凝土承包合同怎么写的》。现今大家的维权意识在不断增强,相信很多地方在合同的使用上是十分频繁的。合同的具体内容是严谨、清楚、准确的。更多相关信息请继续关注本网站!

混凝土承包合同怎么写的【篇1】

  甲 方: 开平市荣昌建筑劳务有限公司 (以下简称甲方) 乙 方: (以下简称乙方) 工程地点: 中山市南外环路

  工程名称: 唐盛国际商业中心B区项目

  经甲、乙双方协商、甲方愿将唐盛国际商业中心B区项目工程混凝土工程以包工形式承包给乙方,建筑面积约 。为了加强双方制约与协作关系确保工程安全生产,按质、按量如期完成工程任务特定以下条款,望共同信守执行。

  一、承包内容:

  施工图纸设计的桩芯、塔吊与人货梯基础、基础垫层、现浇、预制构件、二次构造、三次结构、后浇带、放线孔、泵洞及其他预留洞、施工消防管洞、化粪池浇捣、零星工程、楼地面水泥砂,按规范要求对混凝土进行养护,基础土方回填平整,基础施工时地下水排泄、阳台高低差拦模收边,每次折模及浇捣完二次结构清理,柱心、后浇带及施工缝的凿毛。承包形式为单包,包工不包料,在签定合同时乙方向甲方交纳合同违约金 万。此款在工程完工后退还。

  二、施工进度要求:

  1、工程施工期:自月月期要执行工程总进度表中以周计划指导生产,月计划为工期目标控制。

  2、乙方接到甲方的进度计划表后,承包人签字认可不得找客观原因。确属业主或甲方原因,乙方及时提出书面报告,甲方核实后调整工期计划,确保工期计划表的严肃性。工期计划表也是现场实际施工进度考核的依据。

  3、要求每月至少施工六个楼层,若因乙方问题造成甲方制定的工期延误,延误一层罚 1 元每平米,若延误两层罚 2元每平米,以此类推。

  4、在工程施工期间如乙方保证进度、质量、安全措施不利,技术工人投入比例不够有明显延期现象时,甲方组织人员突击直到赶上工期为准。突击人员工资按承包价计算并增加30%附加费用在乙方总价内扣除。

  5、施工过程中如乙方实际施工人数达不到工程计划及分项工程可操作面的要求。甲方提出警告,乙方必须在3天内落实施工人员。否则甲方有权更换队伍并中止与乙方的工程承包合同,乙方应无条件退场,工程款按实际发生的80%进行结算。

  三、工程量计算规则和单价:

  1、按建筑面积每平方米

  要机械(如振动棒、平板振动器、布料机等)、灯具、电缆、铁钉、铁丝、水管、扫把等材料的耗用;并综合考虑了施工场地、环境、建筑超高、超难、抢工等因素。

  2、二、三次结构如未施工,则在工程款计算单价中扣除4元每平米。

  四、付款及结算方式: 1、甲方视乙方在施工期间正常施工人数(以甲方施工日志记录人数为准),施工质量、进度发放生活费3000元/人/月,扣除施工人员实际生活费用、施工过程中的质量、安全及现场文明罚款等款项。

  2、本单项工程完工后,一月内支付给乙方承包价的70%或双方协商,余款在春节前一次结清(除质保金)。若工程任务在本年度未能完工,年终按实际完成量的80%进行结算。(乙方每天配合甲方施工员点好实际施工人数,甲方施工员每天将施工人数记录于施工日志中,乙方班承包人需在施工日志中签名做实)。

  五、质量要求:

  1、必须符合相关条款规定和验收规范要求,达到优良样板工程标准,乙方在施工过程中收到甲方及以上部门的整改通知单后应立即组织人员整改,因整改不及时或整改不到位,甲方有权给与相应的罚款。若拒绝整改或整改后验收仍不合格,甲方视情况有权立即让乙方退场,工程款按实际发生工程量的80%进行结算。

  2、按照砼工程质量验收规范要求控制各主控项目的允许偏差。

  补充:楼面平整度允许偏差为1cm。

  3、墙、柱施工缝位置应在模板安装前进行凿毛并清理干净,模板安装好以后在柱、墙脚根部用高标号砂浆做护角。

  4、砼浇筑前应对墙、柱砼面浇水湿润,并用高标号水泥砂浆进行接浆。

  4、在浇筑过程中,严禁在商品砼内加水,发现一次,罚款200元。

  5、按规范要求进行振动棒操作,不得漏振;每一层楼面必须采用平板振振动压实。

  6、浇筑板砼时需拉通线进行控制板厚及平整度。

  7、在板面砼浇捣后及成型前需进行收光并拉毛。

  8、高低跨处的砼不得掉角,需平整;吊模处砼收平不得过高。

  9、浇筑完成后,应对砼进行浇水养护,地下车库结构养护时间为14天,主体结构柱、墙、梁、板养护时间不得低于7天。

  10、凡是露天的板面,要求全部原浆收光。

  11、浇捣楼面砼时,应派专人在楼层内清理砼浮浆及砼渣。

  12、阳台必须往排水方向进行找坡。

  13、布料机脚位置处杂物必须清理干净,并恢复好钢筋保护层垫块。

  14、地下室施工阶段的抽水由乙方负责,甲方负责提供水泵及接电,若损坏水泵照原价赔偿。

  15、自检制度

  拆模完成后,乙方需进行自检,确认满足有关质量要求后报予甲方,甲方派专人按有关规范、图纸、实测实量及以上的要求进行检查,如若发现有质量缺陷不符合标准,除立即要求修补整改外(乙方负责直至合格为止,修补所耗用人工费由乙方负责),再视程度罚款500-20_元。

  六、安全生产、文明施工以及遵守制度:

  1、在施工期间乙方必须确保施工现场安全生产,进入现场甲方按公司统一规定提供给工人的宿舍、仓库、水和电的使用,每人每月向甲方上交保险费每人每月30元,由乙方按工人人数统一交纳。

  2、领甲方负责提供的物品要在甲方仓管处进行登记,使用完之后要进行归还,不归还则在配合及合同违约金内予以扣除;

  2、在甲方管辖区范围内乙方必须服从甲方施工人员指挥和安排,遵守公司的每项规章制度,如有违反规章制度应接受相应处罚,乙方作业人员要服从甲方管理人员的合理安排,参加作业的工人必须遵守施工“十大禁令”。

  3、施工人员上下班时间地点仅限于工地与生活区,若在工地与生活区之外的地点发生人身事故,甲方不承担任何责任。乙方进场后应提供所有工人的身份证给甲方备案,每人每月生活费均按甲方施工日志记录人数或打卡人数进行发放,每月班组申请生活费应使用《班组借支生活费申请表》进行申请,若无此申请表格或签字不全者不予以发放生活费。

  4、乙方要保证施工现场材料及时清理及分类堆放整齐至制定地点以满足文明施工要求,通过检查达不到要求的,罚款5000元/次,并要求立即进行清理;若清理仍不满足要求,甲方可另安排其他人员整改、清理(技工250 元/天、普工 150元/天,在当月进度款中予以扣除)。

  5、所有作业人员领安全帽时每人每顶需交30元押金,该押金在工程完成后将安全帽归还时候发放,若遗失则罚款100元/个(在进度款中扣除)。

  6、上班的人员必须戴好安全帽,高空作业时必须系好安全带;不戴帽子扣50,不系帽带扣20,高空作业不系安全带扣100。

  7、严禁赤脚或穿拖鞋上岗作业;严禁酒后上班;严禁坐提升机架上落;严禁在工地赌博;严禁随地大、小便;如有违反,每次罚款500元。

  8、进入工地不准在非吸烟区吸烟,如有违反,每次罚款100元。

  9、如有在工地吸毒、嫖娼、盗窃、打架闹事者除每人每次罚款5000-10000元,另一律送派出所处理。

  10、未经动火审批而擅自在工地现场使用明火的,每次罚款500元。

  11、在生活区及施工现场内不得在宿舍内擅自使用煮饭的电器,煤气,一经发现,立即没收,且每次罚款500元。

  12、电线乱拉乱接或其他违反安全操作的,每次罚款100元。

  13、非机械操作人员擅自使用施工机械设备的,每次罚款200元。

  14、在施工现场或生活区乱张贴,乱写,乱画的,每次罚款20-100元。

  15、乱扔垃圾,乱倒饭菜,违反宿舍管理制度,每次罚款100元。

  16、损坏标志牌(图)、标语、阅报栏、绿化带等文明标化物件,每次罚款100元。

  17、严禁高空抛物,违者罚款5000-10000元。

  18、所需塔吊进行吊物时,应遵循甲方的多班组间使用塔吊协调办法,若不遵循甲方协调办法做出过激行为,每次罚款20_元。

  19、原则上外架不允许堆放材料及杂物,若必须堆放材料时应减少堆放重量,防止脚手架受荷过大造成失稳,且必须及时清理,若未清理发现一处罚款500元。

  20、乙方楼面工完即场清,与下道工序施工班组形成书面签名移交手续,甲方派员见证签名。若乙方工完场未清就移交给下道工序施工,罚20_元/层;

  乙方施工现场管理人员和领班要与甲方施工现场施工人员经常联系,安排好工地的工作,抓好安全、质量与进度的工作和及时组织材料进场。乙方的工人必须遵守工地的一切规章制度,要文明施工。

  七、工伤管理制度

  1、乙方作业人员家属小孩等无甲方批准,无故到工作区域或私自动用甲方设施设备等造成事故伤害的一切责任,由该乙方作业人员或班组全部承担,与甲方无任何关系。并且甲方根据情况给予班组一定的罚款,造成重大事故或死亡的,交政府公安部门或安监部门处理。

  2、乙方作业人员在施工过程中发生工伤事故,经鉴定为伤残,其医药费由甲方负责,其他费用依据实际发生情况根据责任划分由乙方承担30%-50%;经鉴定为轻伤不构成伤残的医药费及其他费用由甲方负责。10000元以上且60000元以下,乙方承担全额费用的30%;60000 元以上则承担30%--50%;以上费用包括医疗费、生活费、误工费、评残费、伤残赔偿金等所有费用。乙方员工身份证等证明文件必须齐全,并且配合甲方专人共同办理保险工伤证明文件,证明文件不齐且或者不配合的,甲方可拒绝赔偿。乙方有重大过错行为造成的重伤或伤亡事故,甲方可根据情况提高各方责任比例。

  3、工伤事故误工费等按照中山市统筹地区上半年的平均工资赔偿。赔偿天数以医院开具的证明文件为准。如有异议可交由当地劳动部门处理,班组人员不得到甲方处吵闹围堵施工现场,违者罚款10000元。

  4、乙方作业人员发生打架等行为的,造成伤害的,全部医疗、赔偿等一切费用由打人方负责。并且公司给予一定的罚款。若双方人员互相打斗,则给予双方罚款,医疗费用等各自承担,均于甲方无关。打架责任待甲方了解情况后给予处理,情节严重不听安排者交由公安机关处理。

  5、若发生工伤事故,乙方应第一时间通知甲方,若超过2个小时,甲方概不负责受理。

  6、对甲方指定的生活区域,应当保持相应的卫生环境。房间内不得私自乱拉乱接电线,不得以任何形式煮饭做菜。一经发现违反者给予罚款,如若因此造成火灾或人身伤亡事故均由乙方承担责任,与甲方无任何关系。

  八、甲方责任:

  1、督促乙方按时完成施工进度计划。

  1、及时验收评定乙方所完成的分部分项工程。

  3、提供该项目施工的全套图纸,进行技术、安全定位放线交底和基准点移交。

  九、乙方责任:

  1、乙方必须遵守甲方的各项规章制度,服从甲方的质量要求及安全管理。

  2、乙方必须明确施工现场全面管理负责人必须跟班施工。以便甲方统一协调,解决施工现场的各种问题。

  3、在施工阶段中甲方资金临时发生困难时,乙方应协调解决好内部工人的生活生产问题。

  4、在本工程中乙方必须建立强有力的施工组织机构,确保对工程进度、质量、安全、文明施工等方面的有效管理,绝对服从上级主管机构和项目部的各项管理。

  5、乙方在工程开工前必须全面熟悉施工场地、施工环境、施工图纸和技术资料,并计划和做好开工准备工作,合理优化现场平面布置。

  6、及时组织好工人积极配合甲方的材料装卸工作,只要是该班组相关材料任何时候不得找原因推迟或不卸。

  本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自签约之日起生效,待工程完成工程款付清自动失效,望双方共同遵守。如有纠纷发生按相关法律法规运行处理。

  甲方签名: 乙方签名:

  身份证号码: 身份证号码:

  联系电话: 联系电话:

  年 月 日 年 月 日

混凝土承包合同怎么写的【篇2】

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,以及结合本工程的实际情况,为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经双方充分协商一致,签订本合同.共同遵照执行。

  一、工程名称:英德市石牯塘河堤基础混凝土。

  二、工程承包方式:

  本合同工程包工不包料,:包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收通过。浇捣混凝土所需一切工具及施工所需小型工具由乙方自行负责。

  三、工程承包范围:

  为本合同工程按施工图纸内容施工:自带机具浇拌浇捣混凝土四、工程计量及单价:土地承包合同书1、工程量以施工图纸基础尺寸以立方计算;如施工图变更工程量增加或减少应另计。

  2、工程单价:混凝土元/m3;(大写:每立方米伍拾元整),其它项目单价日后发生另定。

  五、付款方式:

  工程按进度计算支付完成工程的80%,全部完工支付的总工程量的90%,工程验收合格一个月内付清所有工资款。

  六、乙方施工人员进场施工必须严格遵守施工安全操作规程,严禁违章作业,做到无安全事。

  七、其它规定:

  1、施工过程中乙方必须服从甲方管理人员指挥,若不服从甲方管理人员指挥,擅自做主,给项目造成损失的,由乙方全权负责。

  2、施工过程中由乙方保管好甲方提供的材料,如有丢失,由乙方全权负责,按原价从工程款里扣除。

  3、乙方应按甲方工程施工现场管理规定及业主统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工。

  4、本合同签订后有未尽事宜,双方可根据具体情况结合相关规定进行协商。

  5、本合同签字之日起生效,甲乙双方各执一份。

  甲方代表(签名):乙方签名:

  年月日年月日

混凝土承包合同怎么写的【篇3】

  甲方: (以下简称甲方) 责任人: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,本着平等、自愿、公正互利、诚实信用的原则,双方就 工程混凝土施工劳务(即乙方向甲方进行劳务输出,由乙方组织专业队伍及工(用)具、辅助材料、部分机械设备,按照甲方提供的施工图纸、技术交底及变更通知单,在双方约定的工期内保质、按时、保安全的完成工程施工任务)合作事项协商一致并签订本合同。为明确双方的责、权、利,并认真履行,具体协议如下:

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程承包内容:

  以总承包方于 _____ 年 月 日提供的_______________________ 施工图中的所有混凝土施工劳务及其相关配套工作,包括但不限于以下内容:

  1、基础和主体混凝土的振捣、运输、清理漏散混凝土;养护、剔打打浮浆、砂浆包墙柱脚、每层楼挂高、低标号混凝土钢丝的隔离、楼面钢筋绑扎后人行便道跳板的搭拆、协助安装输送管(泵)、安全防护、竖向构件断面内施工缝的凿毛、剔打;水平构件施工缝剔打;楼地面建筑垃圾清扫等本工程相关的一切辅助工作;振动机、振动棒、手提打磨机、吊装用钢索及锚具、养护水管等一切机具、工具、劳保用品自备自修,包括费用。楼面混凝土磙碾压(不少于3次),收平压痕拉毛,剩余水泥覆盖防雨、无条件配合各类检查等涉及混凝土单项工程的全部工作内容。

  2、架管、扣件、跳板、防护网由甲方足量提供。

  3、乙方自备自修除塔吊、搅拌机、提升机、施工电梯以外的所有一切机具、工具和二级配电箱后的施工灯、线、三级配电箱及工具和用具电源线、开关、插座、等并保证安全文明使用。

  4、安全文明施工都在包干价内不另计点工。

  四、工程暂定价款和承包单价:

  本工程混凝土单项暂定价款为: 元;

  本工程基础混凝土单项单价按 实际施工m33包干计价; 本工程主体混凝土单项单价按 建筑面积 以 元/m2包干计价; 以上价格均为包干价,不再发生任何计时工。

  五、付款方式重庆立业建筑劳务有限公司砼班组承包合同

  2、甲方按合同约定支付乙方劳务费后,乙方必须保证实际全额工资如实发放民工,如甲方履约支付民工劳务费后,不足的部分由乙方补足民工工资。否则民工未能按时足额领到工资,造成的一切经济损失和法律责任,概由乙方自行承担与甲方无关,但甲方有权监督乙方发放民工工资。

  六、安全文明施工

  1、乙方必须按国家、重庆市建筑安全文明施工规定组织施工,严格按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及{重庆市建筑工地文明施工标准》(渝建发120_]39号)规定执行,做到文明施工,安全生产,无责任事故发生,达到建设单位、监理单位及甲方要求的安全文明施工等级。

  2、乙方必须树立安全生产、质量第一的宗旨,完善质量管理体系,安全管理制度必须符合建筑质量安全法规。

  3、由甲方定期召开安全生产和质量培训会,做好安全工作,在建设单位和现场监理公司有关部门的指导与监督下,保证建设工程质量和施工安全。

  4、严格执行安全“三级教育”制,即新工人入场教育、各分部分项工程安全技术交底、班前活动、并做好各级交底文字资料记录。凡未参加安全培训教育的工人,乙方不得安排上岗工作,如有此种情况出现安全事故的一切法律、经济责任均由乙方承担。

  5、严禁违章操作、野蛮施工,进入施工现场必须戴安全帽,高空作业时必须栓好安全带,如出现以上或其他违反安全文明施工要求的行为,扣除安全文明施工措施费并处以责任人所在的班组100元/次罚款,情节严重的,要求其退场或追究刑事责任,同时乙方承担违约责任。

  6、乙方按相关规定为乙方工人办理劳动保险、意外伤害保险、暂住证、各工种岗位证及特殊工种岗位证等并承担相关费用。

  7、乙方生活区内的清洁卫生由乙方自行负责,发现不符合现场文明施工要求的行为,处以乙方100元/次罚款,并立即整改直至合格,否则,将视为乙方违约并承担违约责任。

  8、每次安全事故费用在30000元以内的(含30000元) 由乙方承担;甲方承担每次安全事故费用超过30000元部份的60%;乙方承担每次安全事故费用超过30000元部份的400%。

  七、材料消耗

  1、精心下料、编号安装,长50cm的不得随便丢弃,记录在册并报甲方计量,超出正常施工损耗照价赔偿。

  2、甲方提供的材料及机具,乙方不得人为损害、损毁、浪费、否则,甲方有权按损坏、损毁、浪费价值的十倍向乙方追赔其损失费。

  3、扣件、钢管、承包范围内相关材料及机具工具等做到人走场清,场清后甲方保卫人员捡到一个赔偿十个、捡到钢管1m赔偿10m,以此类推。

  八、施工工期和施工质量

  1、严格执行甲方的工期计划并遵照执行(以施工单位的进度计划及劳务项目管理的要求为准,进度计划下发给乙方,具体时间以甲方开具的书面通知为准,乙方必须满足书面通知的工期提前10天),否则,甲方有权终止本协议并处以乙方5000元/天的罚款。

  2、质量标准必须达到优质结构,争创巴渝杯奖。乙方必须严格按照施工设计图纸、相关图集、施工方案、技术交底及更改通知、强制性规范的要求组织施工,达到建设单位及甲方所要求的质量等级,严禁违章作业与野蛮施工,每道工序完工后必须自检并及时报请甲方,由甲方等有关部门进行验收,合格后方可进行下一道工序的施工。

  3、乙方应经常组织自己的管理人员学习该工程设计图纸、变更通知单和颁发的规范、有关质量标准来提高内部管理人员的质量意识和管理水平,加强作业控制,提高作业人员的技能,作好预防控制来提高工程质量,保证达到设计要求、使用功能及优质结构质量要求。

  4、乙方应严格按三检制(乙方自检、项目部检查、监理抽查)和质量控制计划实施。组织资格作业人员,保证作业人员和各类操作人员的技能水平能够满足工作需要,对各项作业的工艺流程、作业质量等必须进行全程监控并及时解决施工中的内部问题(包括承包工作范围内的质量、安全、进度、材料、协调等)。甲方在日常监管或对乙方提交甲方的验收过程中,发现未按照经审批的工艺流程操作、质量措施执行不力或不满足现行有关规范、标准,甲方处以乙方500-20_元/次的罚款,并勒令乙方进行返修、返工,同时承担相应的损失。

  5、由乙方原因导致返工、返修,其返工部位的所有损失由乙方承担并处以200-1000元/次罚款。经整改、整修两次以上后仍然达不到验收要求,甲方有权清退乙方施工队伍,并不予结算乙方已完工程量的款额,保证金不予退还;并追加乙方赔偿给甲方工程造成的一切经济损失。

  6、乙方必须按甲方提供的有效指令等进行施工作业,否则,甲方每发现一次处以乙方1000-3000元罚款。

  九、甲、乙双方责、权、利 1、甲方责、权、利

  (1)、按合同约定付款的时间,保证工资及时到位。

  (2)、给乙方创造良好的施工条件,提供乙方住宿、食堂及生活日用照明。 (3)、协调乙方施工时与施工方的关系。 (4)、提供给乙方施工图一套。

  (5)、因乙方原因导致中途退场,甲方有权不予结算,保证金不予退还,并追加乙方赔偿给甲方工程造成的一切经济损失。

  2、乙方责、权、利

  (1)劳务承包主要负责人亲临现场管理,合同签订人无特殊情况不准离开现场,在甲方统一协调管理下开展工作,服从甲方安排并参与甲方工作协调,无条件配合各部门对本工程质量、安全、文明、治安的各项检查,遵守甲方依据有关规定和要求制定的规章制度,并承担承包范围内的工作和自己雇用人员的管理责任。否则,乙方承担违约责任并处以罚款500-3000元/次。

  (2)根据工程需要,为保证施工质量、进度、安全和文明施工,乙方必须设置专职人员负责作业过程中的质量监督、检查、控制。乙方管理人员如有变更,应及时向甲方提供变更的管理人员名单,经甲方书面同意后方可变更。施工前必须提交配料图表,以样本作指导。

  (3)乙方根据进度计划并结合实际情况及时、准确、合理向甲方提交材料需用计划,报甲

  方审批后采购。因计划不准确或乙方原因产生的一切停工待料的责任由乙方承担。

  (4)根据施工需要,自行组织劳务人员,各种施工机具(除塔吊、施工电梯、搅拌机、混凝土泵机)和所有一切辅材,施工现场的围栏和安全措施搭设,必须派专人专职维修、维护。

  (5)严格遵守国家有关部门对施工现场、防疫、暂住流动人员办证、计划生育等规定和要求。搞好环境卫生,办理相关证件,并承担相关费用。与民工签订用工劳务协议及安全生产文明施工责任协议。

  (6)保护工程成品或半成品和甲方提供的施工机械设备,若乙方人为损坏由乙方负责赔偿或修复。乙方在施工过程中必须配合协助和支持承包范围以外的工作。

  (7)在宿舍内禁止男女混住,工区内遵纪守法、文明礼貌、不得喧哗、大吵大闹、不得赌博,否则,每发现一次处罚乙方100-300元。凡未在本工地上班的人员一律不得住在宿舍区内,每发现一次一人处罚100元,并勒令其当即离开。

  (8)甲方管理人员一旦发现乙方所属的工人有偷窃行为,按物价的10倍/次处罚乙方。情节严重者,报当地公安机关处理。

  (9)乙方必须按时支付工人工资,若乙方在施工过程中有拖欠工人工资行为,或由于施工过程中出现的工人集体闹事、罢工等行为,甲方有权终止合同,不予结算乙方已完成的工程量,以乙方缴纳的保证金直接支付工人工资,并向乙方索赔甲方的直接和间接损失。

  (10)乙方上岗人员在施工时不得浪费材料,否则,除向甲方赔偿其浪费的材料以外,处以乙方200-1000元/次罚款。对出现2次以上浪费现象的工人劝其退场,具体规定如下:

  A、不经挑选而以长就短视为严重浪费行为。

  B、因施工质量不合格而返工造成的一切损失乙方承担。 C、现场上发现的其他不正常的浪费现象。

  十、治安管理

  乙方人员进场后不得因任何原因发生打架、斗殴、聚众闹事、赌博、卖淫、嫖娼、盗窃等现象,一经发现,处以乙方20_元/次的罚款,并由乙方承担相关费用,情节严重者,报当地公安机关处理。

  十一、其他

  1、乙方因施工质量一次性达不到验收标准,返工、返修造成的工时费和材料费自行负责。 2、严把施工质量关,否则,所造成的损失由乙方全部承担。

  3、根据施工总承包方的抢工需要,须增加人力时,乙方无条件增加,如乙方无力增加,甲方协助增加,增加的工人工资比在岗工人工资高50%,作为甲方临时调动人力的往返路费及工时费。

  4、乙方屡不服从甲方现场安排、重复出现责任性质量、安全事故、劳动力、机具组织无力、无故停工、把该工程转包给他人等视为乙方违约,乙方无条件退场,甲方有权单方面终止本合同、不予退还乙方缴纳的所有保证金和不予结算已完工程量,以此作为甲方另行组织班组的补偿。

  5、国家规定的现行检验、验收标准、有关建筑的法律规定、甲方的管理制度、公司的管理制度、安全责任书视为本合同的附件,与本合同有同等法律效力。

  6、如建设单位(总承包方、施工方)未按合同约定支付进度款和尾款,乙方有义务配合甲方追收。

  7、乙方在伙食团自行购买饭、菜票。如果甲方在伙食团做工作进行赊购,每次发工资时由甲方代扣赊购饭票的全部金额。

  8、甲方现场需要计时工时,乙方无条件提供,计时工的单价为:平工50.00元/天;技工80.00元/天。

  十二、履约保证

  乙方于合同签定时向甲方缴纳合同履约保证金 ___ 万元、工程进度保证金 ___ 万元、质量保证金 __ 万元、安全保证金 万元;

  乙方每栋完成至_____层时____日内退还____%,每栋主体断水完后____日内息退还_____%,主体工程断水后三个月内退还______%。(若乙方未能按时支付本工程内所有工人的剩余工资,此履约保证金将优先用于支付工人工资。)乙方提供全部履约保证金后本合同生效。如因乙方原因导致的本合同不能履行或不能完全履行,不予退还缴纳的所有保证金。

  十三、违约责任

  1、任何一方违约赔偿守约方的一切直接和间接损失。 2、违约方按乙方工程暂定总价的2%支付守约方违约金。 十四、未尽事宜:本合同未尽事宜双方协商解决。

  十五、本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。自双方签字(盖章)后生效,工程完工付清尾款后自然失效。

  甲 方: 乙方(责任人):

  现场负责人: 身份证号:

  联系电话: 联系电话:

  时 间: 时间:

混凝土承包合同怎么写的【篇4】

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,遵循平等自愿、诚实信用的原则,双方就混凝土路面工程施工事宜协商一致,签订本合同。

  一、工程项目

  1、工程名称、地点。

  2、承包范围:混凝土路面工程施工。

  3、承包方式:清包口(自带所有工具)、包质量、包工期、包安全、包文明施工及包验收通过。

  4、合同价数:每平方元:(长2000米,宽4.5米,厚20厘米),全部约9000平方米,总价数约xxx。

  二、路面施工工艺

  1、道路两侧20厘米高横钢支护,用C25砼浇筑,振动棒或振动尺振实,后找平、提浆、收光。

  2、切缝、待砼强度达到80%后进行切缝、缝深厘米、间距米。

  三、双方权利和义务

  1、甲方及时向乙方做好施工前的技术交底,负责工程协调、现场指挥,监督与管理。

  2、

  (1)乙方按合同要求质量、验收标准进行施工,应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由自身造成安全措施不当,造成事故的责任和因此发生一切费用。

  (2)施工中因乙方责任造成的返工,材料损失等均由乙方承担。

  四、工程价数的结算与支付。

  1、无须付款,经监理及甲方在乙方工程完工后检验合格,甲方支付乙方%工程款,余额%等通过验收后一次性付清。

  五、合同生效与终止。

  1、本合同经双方代表人签字后生效。

  2、甲、乙双方履行合同全部义务,乙方向甲方交竣工工程后,工程价数支付完毕,本合同即告终止。

  六、本合同一式四份,甲、乙双方各一份。

  七、本合同未尽事宜双方另行协商。

  甲方:乙方:

  年月日年月日

混凝土承包合同怎么写的【篇5】

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  根据《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《合同法》及相关法律规定,甲方将工程混凝土工程劳务承包给乙方。本着平等互利的原则,为明确双方的权利和义务,经双方友好协商后特订立本合同:

  第一条、工程名称: 工程地点:

  第二条、甲、乙方驻工地代表:甲方代表姓名: 乙方代表姓名:

  第三条、质量标准、文明施工要求及工期:

  1、 工程一次验收合格,主体结构达到结构优质。

  2、 文明施工达到北京市标准化工地要求 ,满足JGJ59-20_的标准。

  3、 总工期:日历天。

  开工日期:暂定为220_年月日

  竣工日期:暂定为220_年月日。

  第四条、乙方承包范围、承包方式及承包单价:

  4.1承包范围:依据甲方提供的施工图、图纸会审及设计交底纪要、设计变更、技术核定单、施工组织设计(施工方案和各专项方案)所编制的全部混凝土分项工程和现场文明清理所有工作内容。

  4.1、本合同工程采取以包工、包辅料和小型机械手电动工具、包质量等的方式由乙方进行单价包干。

  4.2单价包干、按实结算:甲方按本合同双方约定内容、条件,对乙方所完工程量经甲方验收合格后,计算支付乙方工程费【单价包干,包括人工费、辅助材料费等低值易耗品、工具机具费、管理费、劳保用品、利润等】。

  4.3工程承包单价

  承包单价按如下相加计算:

  基础及主体结构(基本单价): ¥ 元/m(按建筑面积计算);辅材及劳保用品费: ¥ 元/m(按建筑面积计算);现场安全、文明施工费: ¥ 元/m(按建筑面积计算,若此项不达标,结算时将扣除此单价);工程质量费: ¥ 元/m(按建筑面积计算,若此项不达标,结算时将扣除此单价);

  4.4 承包价格所包含的内容:

  4.4.1、所有梁、柱、板、小构件、构架、空调板、压顶等混凝土的浇筑及养护;

  4.4.2、按要求配合制作砼试块;

  4.4.3、人工挖电梯及集水坑土方及清桩,室外室内土方回填,褥垫层石子铺设,防水导墙砌筑(如果有),地下室防水基层打磨、抹八字角、剔凿及修补外墙穿墙螺杆孔;

  2222

  4.4.4、防水保护层浇筑,屋面保温隔热层、防水找平层施工;

  4.4.5、负责因停水、停电、恶劣天气、及其他原因造成停工等因素形成的施工缝及方案中规定的施工缝的剔打处理;

  4.4.6、临建人工配合办公用房及厕所基础及地面硬化施工,临建道路砼浇筑、石子铺设,临电临水管沟挖沟及回填,厕所挖化糞池人工配合清土及砌筑,塔吊基础清土、砌筑及砼浇筑。

  4.4.7、浇筑前模内灰尘泥土及碎屑清理;浇筑前模板下脚缝宽在2cm以下的由乙方封堵,2cm以上的由木工班组封堵;浇筑完成后现浇板分二次收面,避免砼出现裂缝 ;并且由乙方自备塑料薄膜(或彩条布)用于砼养护保湿及雨天工人作业及雨天砼的遮盖。

  4.4.8、辅材及机具包括但不限于广线、尺方、铁板、铁铲、桶子、对讲机、扫把、棉砂、薄膜、钢丝网等由乙方自备;所有所需的劳保用品由乙方支付费用。

  4.4.9、砼不同标号处必须挂网分隔,砼浇筑后场地清洗;

  4.4.10、涉及砼分项工程的其它劳务工作。

  4.4.11本协议单价为综合单价包干。其单价在协议执行期内固定不变,协议约定的所有劳务用工都已综合考虑进协议单价内,乙方不得以协议价未包含为理由要求给予点工、签证或拒绝施工。

  4.4.12协议单价已包括了协议规定的劳务、施工设备、材料、制造、运输、安装、调试、测试、维护保修、管理、利润及协议包含的所有风险、责任、权利、义务等所应有的费用。

  4.5在协议履行过程中发包人、设计、监理或甲方提出的任何建议、变更、方案、要求,乙方应合理进行采纳,但是均不予结算。

  4.6本工程不存在任何形式的点工,如出现统统被视为无效。

  4.7转包与再分包:乙方不得将其承包的分包工程转包给他人;未经甲方允许(书面形式)也不得将其承包的工程再分包给他人。如乙方将其承包的工程转包或未经书面形式允许下的再分包,将被视为违约,并承担违约责任(此项违约责任为:所做工程量不计取任何费用,所有工人工资由乙方独自承担)。

  4.7 本工程甲方不向乙方提供住宿及食堂,乙方自行解决住宿事宜。

  第五条 砼工作内容、相关要求及质量要求

  5.1砼分项工程劳务及相关承包要求

  5.1.1、对整个现场及周边环境砼材料的收集、清理并堆码整齐;

  5.1.2、负责开工现场到竣工撤场期间所有砼工材料的上、下车、泵管连接等;

  5.1.3商品砼进场30分钟内必须保证开盘,在砼浇筑过程中积极与商品砼公司密切配合,若配合不当造成的损失由乙方全权负责。每层楼的浇注量(以小票为准)不能超过预算量的1%,如因乙方浪费、板超厚、或班组浇灌不及时超过实际工程量,超过部分按甲方与砼公司签订合同约定的价格进行赔偿。砼浇完后乙方应对少量余料作好处理,对于流到下一层的零星砼马上派人收好,可浇筑在砖墙墙体底部。

  5.1.4、砼浇筑后楼层必须清扫干净,做到工完场清,安全文明达标;

  5.1.5、乙方自备浇筑混凝土所需的所有手工工具;

  5.1.6、必须确保砼成型后板厚、层高、轴线尺寸、板保护层、平整度等指标符合规范及甲方工程管理部的要求;

  5.1.7、砼外观不能出现蜂窝、麻面、狗洞,一旦出现,必须报甲方及监理检查,并按认定的处理方案由乙方承担返修处理(包括人工、材料等),返修的外观达到与大面颜色一致,漏出的废料必须回收利用;

  5.1.8、工完场清在上道工序交出作业面30小时内必须打扫干净交给甲方验收;建筑垃圾只能由塔吊吊运,不能从电梯井出渣或从楼上直接抛弃,底层电梯井内残留渣子的清理,柱、墙、梁、板的漏浆在拆模后30小时内打磨,否则由甲方派人处理,费用由乙方支付。浇砼时漏下堆积在水平防护上的砼必须在2小时内清理,冲洗干净。每层砼浇筑后两小时内向甲方申报验收。成品保护、安全网、水平防护、挡脚板、外墙表面等上的污染由乙方负责冲洗处理,否则造成的损失由乙方负责。同时,必须负责砼流浆所造成其它界面受污染部分的冲洗、打磨。

  5.1.9、乙方负责派人配合甲方进行实体质量的检测。

  5.1.10、无条件配合施工场地(现场)的安全文明施工,若因乙方原因安全文明施工不达标给甲方造成的一切损失均由乙方全额赔偿。乙方必须配合甲方项目部做到工完料尽场地清,甲方每周对所有班组的安全文明施工和质量进行检查,对不符合要求的班组进行处罚。

  5.1.11乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退场、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放):因保管和使用不善发生丢失、损失,乙方按领用时的原价格赔偿。

  5.1.12所有与材料浪费有关的罚款以照片等为依据,在劳务费中扣除。

  5.2、质量标准

  5.2.1、砼必须按规范要求进行二次收面,防止开裂;浇筑前必须在作业面上铺设保护钢筋的通道;

  5.2.2、其它未规定的质量标准按国家标准执行。

  5.2.3、砼浇筑成型后,严禁出现蜂窝、麻面、孔洞及露筋夹渣等现象。浇筑砼密实,表面光滑,严禁漏振或过振。楼板面应控制好标高,板面平整度在5㎜内,阴阳角方正在3㎜以内,轴线位臵控制在5㎜内,如末达到要求,作抹灰发生的一切费用由乙方自负。

  5. 2.4、浇筑完成后,应及时覆盖养护和浇水养护,严禁砼开裂,冬季施工时,作好必要的保温措施(保温材料甲方准备)。砼末达到一定强度时,严禁上人踩踏。

  5.2.5、凡出现以上质量缺陷等事故,除乙方负责返工处理外,甲方将给予每处100—20_元罚款。

  5.2.6混凝土施工时,乙方应特别关注标准中的强制性条文要求,乙方现场代表应就涉及的强制性条文对操作工人进行逐项交底和教育,并认真检查落实情况,如乙方不认真对工人进行教育和安全技术交底,施工时违章作业或野蛮施工,甲方可以给乙方500~5000元/次罚款。

  5.2.7、混凝土内实外光无无蜂窝麻面且颜色均匀,构件如出现麻面较严重、尺寸变形、缺棱掉角、夹渣、缩颈、爆模、露筋等质量通病,如发现一处则处以1000~5000元罚款,并由乙方负责处理达到质量要求为止,所发生的工、料费用由乙方承担。所有的混凝土天棚不需要再作抹灰层,楼地面在混凝土浇筑时,应在振捣密实的基础上表面压实、拉毛、纹路顺直、平整、不显脚印,发现一处罚款500~1000元。操作时应用带水平尺的赶枋赶平,楼层地面标高误差控制在-5~10mm。

  5.2.8、砼的养护和拆模须严格按项目现场技术人员的安全技术交底操作,违反规定,甲方将视情况给予乙方200~500元/次的罚款。

  5.2.9、各楼层浇混凝土时,用水把已浇混凝土柱和梁、剪力墙、地坪上的混凝土漏浆冲洗干净,达到文明施工标准;

  5.2.10、拆模后2天内乙方班组长同甲方项目部管理人员进行表观实体检测,形成文字资料,作为修补处理及工程款结算依据。

  第六条 安全文明施工要求

  6.1、确保无重大安全事故;

  6.2、工程穿插间隙或雨班休息时乙方必须组织人员认真学习施工操作工艺程序、施工与验收规范、甲方相关生产、文明、安全、质量等现场管理条例、办法及制度,并严格执行;服从甲方管理人员的指挥,定期完成进度计划,执行质量、安全、文明施工相关标准,乙方在施工过程中要教育工人文明用语、礼貌待人,严禁野蛮施工,无条件遵守执行甲方的各项管理制度。

  6.3、乙方在施工过程中所有的各种材料及工、用具必须实行收、发、领、退制度,按规定堆放整齐,对施工过程中的剩余材料必须做到随用随清,当日归库,严格做到工完场清,杜绝浪费材料和故意损坏工地材料、成品和半成品,若违反本规定,根据浪费材料价值大小乙方应向甲方支付材料费,同时赔偿因返工、浪费、超耗和损坏的材料费。

  6.4、严禁在施工现场打架斗殴和盗窃财物,若违反本规定,甲方有权给予乙方500~5000元的罚款,情节严重,构成违法的送交当地公安机关处理。

  6.5、严格遵守施工工地各项生活、卫生、作息时间及门卫管理制度,施工、生活、操作现场禁止吸烟、乱扔生活垃圾、乱倒饭菜,违者甲方有权给予乙方10~50元/人次罚款。 6.6、乙方所有人员进入施工场地内,必须正确佩戴安全帽,穿好工作服,违者甲方有权处以10~50元/人次罚款。

  6.7、工地禁止赌博、打骂和无理取闹,违者甲方有权处以50~500元/次罚款,并有权直接移交公安机关。

  6.8、在文明施工和环境保护方面,乙方遵守甲方的环境和职业健康安全管理体系要求,做到工完场清,甲方不定期组织检查,当发现未做到工完场清、建筑垃圾不及时清理、工人住宿不符合要求、生活垃圾丢弃不符合规定及其他不符合交底规定的,甲方将视情况给予乙方50~500元/次罚款。

  6.9、乙方人员在外就餐引发的食物中毒和违反相关法律及治安管理条例规定的,甲方不承担经济责任。

  6.10、乙方必须组织人员认真学习:《JGJ59-20_》规范,20_年11月24日国务院颁发的《建筑工程安全生产管理条例》及北京市有关规定。严格按照规范要求及安全操作规程施工,达到安全、文明、标准化现场。具体由施工员、安全员以书面形式进行安全技术交底。

  6.11、乙方在工程施工过程中,严禁违章作业,杜绝重大伤亡事故,杜绝火灾事故,杜绝食物中毒事故,重大事故指标必须控制为零,轻伤事故指标控制在2‰以内。特殊工种必须

  持证上岗,并作好特殊工程的职业防护,杜绝职业病的发生。

  6.12、乙方在施工过程中因乙方的原因发生安全事故造成的人身伤、亡以及第三人的人身和财产侵权,全部由乙方负责,乙方应及时妥善处理,不能影响个工地正常施工,否则造成的所有后果由乙方独自承担。

  6.13、乙方所使用的人员,必须符合国家有关规定,不得私招乱雇,不得违法用工,否则一切后果由乙方负责。

  6.14、甲方支付给乙方的劳务费必须及时支付给本工程的劳务人员,不得挪作他用,否则一切后果由乙方承担,甲方对乙方劳务费的实际支付有监督权。乙方上报工资发放明细表。若出现拖欠民工工资导致民工到政府部门或发包人处索要工资的情况,每出现一次处罚乙方10000元。

  6.15、现场所有乙方须服从甲方的安全管理,不得违章指挥和违章操作,对检查不符合安全标准要求的行为,给予乙方50~20_元/次罚款。

  6.16、乙方提供的所有机具,必须符合相关规范要求,保证安全可靠;所有的机具必须向甲方提供合格证和出厂证明书;所有的特殊工作人员必须提交有效的上岗操作证明。

  6.17、乙方不得将工程分包、转包给其它工头,乙方如有违反,甲方有权立即终止合同,且乙方必须在甲方通知后24小时内清退出场,否则,还应按每逾期一天10000元累计承担违约责任,甲方可直接从应付给乙方的工程款中扣除。对乙方已完部分工程按乙方实际已完成的合格工程计算量后,只按60%结算后一次性支付;

  6.18、乙方应做到内业管理有序,针对甲方要求的质量控制点、工期节点等必须形成书面资料供甲方核查;

  6.19、乙方必须每次按时参加甲方组织的工作例会,乙方必须服从甲方统一安排和指挥。

  第七条、结算和付款方式:

  7.1、从地下室至六层封顶付工程量款50%,十二层封顶后付六至十二层工程量50%,主体结构封顶后付至总工程量款60%,主体结构封顶后二个月内付至总工程量款75%,剩余25%尾款年底前一次性付清。

  7.2、由于总包单位付款不及时,在一定时间范围内,乙方不得以此为理由对工程价款和单价提出疑议或提出索赔,甲方有权对此进行否决,同时乙方不得以此为理由放松对工程进度,质量,安全文明施工的管理,并承担由此产生的全部经济及法律责任。

  7.3、若总包方未及时付款,甲乙双方应及时配合向总包方主张权利,在建设方支付甲方工程款后三日内,甲方立即将应付乙方的劳务工程款项支付给乙方。

  7.4、现场施工人员的确认:甲方派人每天和乙方负责人共同对其施工人数进行签字确认,作为发放生活费及工资的依据。

  7.5、甲方每次支付乙方款项,乙方必须提供现场所有施工人员工资表和身份证复印件,在甲方监督下签名领取,不得代领、代签。

  第八条:工程工期

  8.1、工期:计划开工日期:220_年月日开工;竣工日期:220_年 月 日。提出增加工期必须在事件发生后一周内以书面形式提出,并得到甲方相关人员批准才能生效。

  8.2、主要节点工期:基础结构 天。主体结构: 天/层,屋顶 天。以上施工天数不包含自然因素(不可抗力的因素除外)的天数,乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包含新调整的进度计划),及时安排充足的劳动力进场。

  8.3工期延误

  8.3.1、因不能按照工期要求完成合同任务,或不能按施工需要提供人力及机械设备,每延误一天罚款500-1000元,如乙方屡教不改情节严重的,甲方有权终止合同并选用其他班组进场施工,乙方不得有任何异议,不得提出任何补偿。如乙方不能按照甲方要求及时退场,甲方视乙方所做工作量为零,不予结算任何费用,乙方自行负责所有工人工资。

  8.3.2若因乙方原因不能按照工期时间要求完成合同任务,或不能按施工需要提供人力及机械设备,每延误一天罚款500-1000元,如乙方屡教不改情节严重的,甲方有权从乙方承包范围分出部分工作内容分给其他班组进行施工,所产生的费用由乙方承担(车旅费等),乙方应无条件接收另行分包价格,不得有任何异议,不得提出任何补偿;甲方可提前支付另行分包班组的工资,并在乙方总工资款中扣除,但甲方支付乙方总工资比例按照合同约定比例不变。

  8.3.3工期延误的判断:按照以下三点判断,违反任何一点被视为乙方延误工期。第一点,不能完成主要工期节点计划:第二点,不能完成甲方根据现场实际情况下发的工期调整计划;第三点,在抢工期时,不能完成甲方每天发的工作量清单。

  8.3.4、误工:因甲方材料不能及时供应导致工地停止的,乙方应妥善组织其下属施工人员到其他工地临时施工。甲方不向乙方支付任何费用;包含天气恶劣、外力因素造成的停电、扰民与民扰等造成的停工天数。

  第九条:施工验收

  9.1本协议约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿整修,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失(材料费、工期赔偿等)。

  9.2竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

  9.3乙方应配合甲方对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须和乙方配合;在整个施工期间,乙方应为业主或甲方所雇用的任何机构和人员提供一切合理的方便。

  第十条:争议解决

  甲乙双方在履行协议时发生争议,首先应协商解决。双方约定,协商不成或当事人一方不愿意协商的,双方应将争议提交协议签订所在地劳务仲裁部门申请仲裁或依法向工程所在地的人民法院提出起诉。

  第十一条:协议变更和解除

  除法定和本协议另有约定外,未经双方协商,不能变更、解除本协议;协商未达成书面协议前,仍执行本协议。

  如因不可抗力致使本协议无法履行或因业主方造成工程停建或缓建,致使协议无法履行的,可以解除协议。

  第十二条:协议终止

  双方履行完协议全部义务,乙方向甲方交付合格劳务作业成果,劳务报酬价款支付完毕,并经业主方、总包方、设计方及质量监站验收合格,履行完保修任务后协议即告终止。 第十五条:协议生效

  本协议双方约定签字后生效;本协议未尽事宜,双方应本着实事求是的原则协商解决。

  第十三条:协议份数

  本协议一式两份,甲、乙双方各执1份。

  协议签订时间: 年 月 日

  协议签订地点:

  甲方: 乙方:

  代表人: 代表人;

  年 月 日 年 月 日

混凝土承包合同怎么写的【篇6】

  项目名称:

  工程地址:

  年 月 日

  发包方: 有限公司(以下简称甲方)

  承包方: 公司(以下简称乙方)

  为了确保“ ”项目(下称项目)工程建设顺利开展,甲方将本项目 楼的混凝土单项工程劳务承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定,结合本工程具体情况,特订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称: 。

  2、工程地点: 。

  二、劳务承包范围

  乙方按甲方提供的幢号“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为依据,具体承包内容如下:

  1、混凝土的浇灌成型,包括石子的冲洗、计量、运砂、运石子、运水泥、搅拌、运输、浇灌、成型、提板筋(保证混凝土保护层厚度)收面、养护,室内零星混凝土的浇筑,楼面、地面原浆拉毛。

  2、本劳务工程承包范围内的所有主辅材料、设备、机具的上下车及装卸作业,施工场地清扫,每层搂浇灌混凝土后的楼面、地面清洗,拆模后的楼面清扫,场地水泥、石子、砂的临时转运,混凝土工程的操作场地的材料堆码,施工责任区和生活区的清洁卫生工作;以及与本单项劳务工程相关的其他安全文明施工方面的工作。

  3、完成本单项工程劳务工程必须进行的其他辅助性工作。

  三、劳务承包方式:

  1、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式,即以人工费加辅助材料及部分机具的包干形式进行承包。

  2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围

  2.1、本工程塔吊和搅拌机由甲方提供,主要工程材料(即水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、对拉丝杆、钢筋、预埋铁件)由甲方提供,其它中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供,具体包括振动棒、振动机、振动器、小推车、从配电箱至机械的电线以及其他用于本单项劳务工程中的机具、工具及其耗材。甲方提供楼层上的活动配电箱两个,随工程主体的上升而上升,进配电箱以前的线由甲方提供,出配电箱以后的线由乙方自行负责。由甲方提供的机具和周转材料在乙方收到或返还时必须由乙方指定的结算凭证经办人签字确认。

  2.2、本单项劳务工程中使用的小推车配件以及本单项劳务工程加班用的电灯等工具、耗

  材的费用均由乙方承担。耗材由甲方购买,乙方领用,耗材款从乙方劳务工程款中扣除。若乙方对甲方提供的耗材单价有异议,可自行联系商家同甲方材料采购员核价,在单价比甲方所供价低,且质量好的情况下,甲方应采购该厂商生产的耗材后由乙方领用,乙方也可以自行购买。但乙方若自行购买耗材应提前三日通知甲方。

  2.3主材的损耗控制:乙方应严格按监测站规定的定额比例配料,水泥用量不能超过定额用量的86%,超过部分材料按甲方购买价从乙方工程款中扣除。若采用商品砼,每层撒落的砼不能超过两灰桶。每天工作完后施工场地上的落地灰收集重利用,若每天下班后的落地灰不收集,或收集不干净,超过两灰桶则由乙方按每桶灰50元赔偿甲方损失,并从工程款中扣除。商品砼损耗率不能超过定额损耗率的50%,超过部分由乙方赔偿给甲方,甲方从支付给乙方的工程款中直接扣除。若甲方发现乙方故意浪费材料,甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。

  四、劳务工程工期

  1、工程开、竣工时间:

  1.1、开工时间: 年 月 日,竣工时间: 年 月 日。

  1.2、总日历工期:总日历工期 天,从开工之日开始计算,在此工期内,乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方。此工期不论任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的工期以进度计划和月报为准,分段工期必须保证总工期。

  五、劳务工程质量

  1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工,达到国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收。

  2、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后,才能进行下阶段工程施工。

  3、乙方所承包的劳务工程从开工至竣工期内在甲方每月的评比中均被评为优者,以合同单价上浮5%作为结算承包单价,若在每月的评比中均被评为差者,以合同单价下浮5%作为结算承包单价。

  六、劳务款结算依据及结算单价

  1、所有混凝土及混凝土相关工作和混凝土安全文明施工防护搭拆的人工费按建筑面积(以 确定的建筑面积为准)计算为: 元/m2,大写 。

  2、基础部份混凝土为 元/m3,大写 。

  3、上述结算单价包括混凝土劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖、安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工作的其他所有费用。本工程的劳务结算价款均为一次性包干,甲方不应再向乙方支付其他任何费用。

  七、劳务工程其它费用的确定

  1、单项工程劳务原则上不再另行计算计时工,若因设计变更或其它非本班组原因造成的需另行计算计时工的情况,必须按甲方的计时工管理办法及签证程序,由甲方现场代表签字认可,并注明工时和单价。同时,因工程设计变更,在承包合同施工范围内的的变更工程累计增减劳务量(按定额计算)在 元以内不予计算,超过 元的部分按实际变更量(以定额计算)进行结算。若乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围自行变更设计或技术以及因乙方其他原因造成返工产生的工程量甲方均不予计量,同时,因上述情况产生的一切损失均由乙方承担。

  2、计时工工资:技术工按 元/工日计算,普工按 元/工日计算,该计时工资均含有高温补贴、加班补贴及其他相关的各种补贴。

  3、若乙方施工中采用新工艺、新办法施工主材和耗材比甲方核定的标准更节约,甲方按节约材料价值的50%奖给乙方。若乙方施工用主材和耗材超过甲方核定的定额的,超过部分按甲方购买材料的实际价格赔偿给甲方,并由甲方在劳务费中予以直接扣除。

  八、履约保证金和劳务款结算支付程序

  1、乙方须在进场开工前一次向甲方交付履约保证金计 元,该保证金必须打入甲方指定的银行帐户,且必须以盖有甲方财务专用章的收据为缴纳履约保证金的依据,除此外的任何单位或个人任何时候出具的收条、收据等均无效,由此产生的一切法律后果由乙方自行承担,甲方不承担任何赔偿责任和其它法律责任。乙方缴纳给其他任何单位或个人(包括贵司及项目部管理人员)的保证金或保证金性质的变相借款由乙方向收款单位或个人主张权利。

  2、保证金的返回:主体封顶后30日内,甲方保证金总额的'50%给乙方(不计利息);主体工程验收合格并交付业主使用后30日内,且在无任何质量问题和其他违约责任的前提下,甲方返还余下的50%工程履约保证金(不计利息)。

  3、工程进度款的结算方式:乙方每月方收到进度报表后 个工作日内审核完毕,审核完毕后 个工作日内按审定工程进度款的支付乙方月进度款。

  4、劳务工程结算款支付的特别约定:

  (1)乙方在结算劳务工程款时,必须严格按照甲方的财务制度、付款规定及程序办理。

  (2)乙方委托 (身份证号码: )作为结算凭证的经办人,受托人在结算凭证上的签字行为,视为乙方确认。乙方自愿委托 直接到甲方收取劳务工程款,

  (3)甲方根据乙方每月实际完成的工程量进行验收,在验收合格后5日内由乙方向甲方开具经双方认可的结帐申请单,并在结帐申请单结帐联上由乙方委托人员签字确认,再由该项目施工员根据结帐申请单开具的工单、结帐单,开票员根据相关人员签字认可的的结帐申请单、工单和结帐单再开具的内部结算付款凭证。若乙方未按时开具结帐申请单或从结帐申请单开具之日起90日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续,则视为乙方放弃收取相应工程款的权利,由此产生的后果由乙方自行承担。

  (4)乙方要求甲方支付工程款时,必须同时具备经甲方项目经理 和相关负责人签字认可且未经涂改的结算凭证,即:工程验收单、结帐申请单、工单、结帐单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证等(见附件)。其中乙方提供的结账申请单、结账单和内部结算付款凭证,必须由甲方项目经理 签字确认;未经甲方项目经理 签字确认,以上单据不具有法律效力,视为无效单据,甲方不予认可。

  (5)乙方在承包本单项劳务工程完工后3个月内必须办理结帐手续,否则视为乙方放弃结帐,超过3个月后结帐的,甲方有权不予认可。

  (6)乙方明确地知道,甲方任何工作人员 (包括但不限于施管人员、项目经理、处长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关项目部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等,必须经甲方分管、主管领导审核确认后,并在5日内到甲方加盖公章方为有效,否则无效,由此产生一切后果由乙方自行承担,甲方不承担任何法律责任。

  5、劳务工程尾款:主体工程竣工验收合格及本合同约定的劳务承包工程全部完工并经验收合格交付甲方后,甲方在一个月内将按合同总价的 %扣取保修费后工程尾款全额支付给乙方(不计利息)。保修期为 年(从工程竣工备案之日起算),若保修期满未产生维修费用,则由甲方在保修期满后10日内全额退还乙方保修费(不计息)。若乙方承包范围内的工程产生了维修费,则甲方将从保修费中扣除相应维修费用后的余额支付给乙方;若预留保修费用不够扣取,则由乙方在费用产生后10日将差额支付给甲方。

  九、安全施工

  乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育,同时与每个工作人员签订安全责任书,保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施,确保自身及工作人员的财产及人身安全。乙方及工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故,均由乙方自行负责和承担费用,甲方不负任何因安全施工所引起的连带责任和其他任何法律责任。

  十、甲方责任

  1、提供必要的施工图纸,做好技术交底,按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料,按时提供大型机具。

  2、提供施工用水、用电接口。

  3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。

  十一、乙方责任

  1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工,确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意,不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。

  2、制定工程进度计划,按甲方审定的施工计划实施,确保工程如期完工。

  3、乙方管理人员必须坚守工地,负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。

  4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。按规定合理使用各类材料、设备,不得浪费材料。

  5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查,不得无故拒绝。否则,每发生一次上述情况,乙方就向甲方承担500元违约金。

  6、乙方与其它单项承包人必须有效协调配合,乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底,以及完成甲方下达的各项计划指标。

  7、乙方不得将本劳务工程转包或分包,对本单项劳务工程自负盈亏,不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹,不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。

  8、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管,必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责保护好已完工程工作成果,不得损坏。

  9、乙方必须保证组织工人按期按质完成工程,对于国家和地方行业主管部门要求执证上岗的工种,必须雇佣有相应资质证书的工人,否则,由乙方承担相应的法律责任和经济责任。乙方每月30日前向甲方报告其工作人员名单,如中途工作人员变更,在变更后立即上报甲方。乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补贴及相关福利费用,每月30日前向甲方提供有其工人领款签字的工资表(含各种津贴、补贴及相关福利费用),否则甲方有权扣减劳务款直接代付工人工资(含各种津贴、补贴及相关福利费用),且甲方有权单方解除本合同,因此而造成的一切损失,均由乙方承担。

  十二、违约与违约责任

  1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程,超过1日以上的,每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金,并按延误天数累计计算,同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工作工期延误,则每天延期一天乙方应向甲方承担五百元的违约金,并按延误天数累积计算。

  2、工程质量按甲方工程管理制度进行评定,若验收不合格者,要求整改,整改后评定仍不合格者,则按五百元/次承担违约责任,并责令其必须整改合格,如因此逾期完工的,按本合同十二条第一款之规定承担违约责任。

  3、若乙方向甲方管理人员或工作人员行贿,一经发现则视情节每次向甲方支付壹仟至五仟元违约金,并累计计算,结算时从劳务款及履约保证金中扣除。情节严重的移交公安机关追究其刑事责任。

  4、乙方承包单项劳务工程后不得将承包的工程转包和分包,否则,甲方没收其全部的履约保证金,有权单方解除合同,且按已完工程劳务款的50%作为双方的总结算款,其余工程款作为乙方的违约金。

  5、若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排、,或者其承包的工程质量三次检查不合格,或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极待工2天以上(含2天),甲方就有权单方解除合同,乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场,逾期按1000元/天赔偿甲方损失,对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方,剩余50%工程款作为乙方的违约金。

  6、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程结算款,超过15日以上,则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。

  7、若乙方工作人员采取爬塔吊、围攻甲方或建设方办公室、阻断交通等过激行为要挟甲方,且相关行为未被媒体曝光,则乙方应向甲方承担5万元违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失(包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承担的违约责任);若相关行为被媒体曝光,则乙方应相甲方支付10万元违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失(包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承担的违约责任)。同时,甲方将依法追究乙方及相关责任者的经济和法律责任,情节严重的直至追究刑事责任。

  8、乙方工作人员与其它单项承包人未有效协调配合,每发生一次打架斗殴,则乙方应向

  甲方承担500-1000元的违约金,造成甲方及他人损失的,还应依法相应赔偿承担责任,情节严重者交司法机关处理。若乙方没有教育好其班组的工作人员,而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备,乙方应向甲方承担1000-5000元的违约金,情节严重的移交公安机关处理。

  9、合同经甲乙双方签字后,任何一方不得违约。如有一方违反本合同其他约定,应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。

  10、甲乙双方自愿同意并接受本合同的违约条款并甲方可直接按其条款执行。乙方应承担的违约金甲方可以在履约保证金和工程进度款、工程尾款中直接扣除。

  十三、其它约定

  1、按国家税法规定属隶纳税原则,甲方支付给乙方的款项,乙方必须在项目所在地税务机关纳税开建筑安装发票,乙方在异地纳税均无效,否则,甲方有权在每次支付款项时直接代扣税金或者拒绝付款。本合同采用的币种为人民币。

  2、乙方不将本工程所需材料、设备提前用书面形式通知甲方作好准备或因未做好计划通知等,所带来的损失、停工将由乙方自行承担责任,因此影响了其它工种进行正常施工,也由乙方负责赔偿。在施工过程中,甲方有权根据工程施工进度要求另行分包本合同约定范围内的任何工作内容,并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜,且乙方无条件同意甲方从其劳务工程款项里扣除实际产生的相应费用。

  3、本协议约定的违约金、赔偿款,乙方同意甲方有权直接从工程进度款、工程尾款、履约保证金中直接扣除,且由担保人承担连带赔偿责任。

  4、乙方承诺:具有从事承包劳务合同的资质,如因乙方不具备相关资质、手续而导致本合同无效,乙方自愿承担一切法律责任。乙方已认真阅读并理解本合同全部条款的法律含义,在平等、自愿的基础上签订本合同。

  5、担保人自愿为乙方全面履行本合同提供担保,若乙方不履行本合同约定的义务(包括但不限于乙方应承担的违约责任、赔偿责任和保修义务),则由担保人对此承担连带责任。

  6、因本合同发生纠纷,由双方协商解决,协商不成时,可以向甲方所在地人民法院起诉。

  7、本合同一式二份,经甲、乙双方签字盖章后生效,甲、乙双方各执一份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格,且甲方支付了全部劳务款后,本合同即自行终止。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:: 电话: 联系电话:

  乙方担保人(签字):

  合同签订时间: 合同签订地点: 附件:

  1、结帐申请单:

  2、工单

  3、结帐单:

分享

热门关注

工程水电安装承包合同通用

工程水电安装承包合同

物业小区保洁承包合同(通用5篇)

保洁承包合同

土方工程承包合同精选

土方工程承包合同

[收藏]承包合同协议书3000字7篇

承包合同协议书

混凝土承包合同模板分享1500字11篇

混凝土承包合同

混凝土承包合同模板11篇

混凝土承包合同

土地承包合同怎么写集锦

土地承包合同

混凝土承包合同范本汇总

承包合同范本

电工承包合同怎么写1500字系列

电工承包合同

2022年酒店承包合同怎么写 通用版酒店承包合同

酒店承包合同怎么写