施工合同书电子版(集锦6篇)

2023-05-04 10:09:31 施工合同书

  随着法律在社会当中的不断普及,合同在大部分的场合都可以捡到我们应该先准备合同范本,再正式确认合作关系,对于书写合同的格式你掌握了吗?栏目小编特别为你收集的“施工合同书电子版”,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

施工合同书电子版【篇1】

  甲方单位: (以下简称甲方)__________________

  乙方单位: (以下简称乙方)__________________

  为了明确双方的职责,加强协作,相互促进,按期保质完成施工任务。经甲乙双方协商,按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合本工程的具体情况签订如下条款,须双方共同遵守。

  一、工程名称、工程地点:

  1、工程名称:___________________

  2、工程地点:___________________

  二、施工日期:__________________

  本工程开工日期为 _____年____月____日,竣工日期为_____年____月____日。

  三、工程数量及造价:以下工程量为图纸暂估量,竣工结算以实际测量数据为准。工程施工合同书四、甲方责任条款:

  1、乙方承诺:具备履行本合同所必须的资质,且具体实施人员也符合资质要求,并具备实际履行本合同的能力。

  2、甲方提供基层的平整度、标高、厚度均应符合施工图纸设计要求和《城市道路工程施工验收规程》(DBJ08-225-97)的要求并负责向乙方做施工技术及安全交底。

  3、甲方负责提供施工用电、用水、落实乙方机械设备的停放处和必要的安全防范措施。

  4、乙方施工完毕交付甲方,甲方负责保护好路面;工程验收之前禁止一切车辆进入现场,否则视为工程验收合格。

  5、乙方承诺:未经甲方书面许可,不将工程的任何一部分转包由任意第三人完成。否则视为根本性的违约,甲方可随时解除本合同。

  五、乙方责任条款:

  1、乙方确认可以严格按照甲方提供的施工图纸设计和按照《城市道路工程施工及验收规程》 (DBJ08-225-97)施工,保证施工质量。若工期、用料、费用需要更改的,应当经过甲方书面许可。

  2、按双方协商的施工进度,安排机械设备和人力,保证施工工期。

  3、遵守安全技术操作规程和职业道德、文明施工、优质服务。

  4、因乙方原因造成的损失(尤其是施工过程中的人身伤害),则由乙方承担,除不可抗因素外。

  六、付款方式:甲方将按以下程序向乙方付款(提供材料发票)。

  1、合同签订,机械、材料进场预付合同款30%,计:_______

  2、工程竣工,书面验收合格后一次性付清全部工程款;

  3、如逾期支付,甲方须向乙方支付每日1违约金。但甲方为付款履行内部审批流程所占用的时间除外。

  七、合同有效期:

  本合同自双方签字盖章后生效,工程结束结清余款后自行失效。

  八、本合同纠纷解决方式:

  甲、乙双方友好协商解决,双方不能达成一致,由合同签订地方人民法院管辖。

  九、本合同 签订地点:____________________ 。

  签订日期:_____年____月____日。

  此合同一式贰份,甲乙双方各执一份。

  甲方单位(盖章):___________ 乙方单位:(盖章):________________

  委托代理人:_______________ 委托代理人:______________________

  电 话:____________________ 电 话:___________________________

  简单施工协议书二

  甲方:xxxxxxxxxx

  乙方:

  甲、乙双方经协商,就甲方xxxxxxxxxx施工事宜,达成如下一致:

  一、乙方为甲方的建筑工程进行施工,仅含xxxxxxxx.

  二、工程概况:

  1、工程名称:xxxxxxx

  2、工程地点:xxxxxxx

  3、工程施工范围:xxxx--和xxxxxx。

  三、工程价格:xx 元/平方米,xx部分 xxxx 元/平方米xxxx- 面积按实际测量为主等等 ,自乙方进入施工现场、具备开工条件后开工并连续施工至工xx月xx日。

  五、工程款的支付时间、方式:

  工程完成前付清工程款的xx-%,尾款xx--年---月xx日内结清。

  六、乙方按照国家现行施工及验收规范进行施工,负责保证工程质量,并按合同约定时间开工,按正常工期完成施工。

  七、甲方负责办理xxxx--或提供些xxxx-。如因甲方原因造成乙方不能按时开工,由此产生的损失由甲方承担。

  八、工程施工期间,甲方所有xxxxxx提供给乙方使用,但因乙方操作不当导致的损坏由乙方自行负责并xx---。

  九、未尽事宜,双方经协商后以书面形式确定。

  十、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

  十一、本合同一式两份,双方各执一份。

  签订日期:_____年____月____日。

  此合同一式贰份,甲乙双方各执一份。

  甲方单位(盖章):___________ 乙方单位:(盖章):________________

  委托代理人:_______________ 委托代理人:______________________

  电 话:____________________ 电 话:___________________________

施工合同书电子版【篇2】

  甲方:_________

  乙方:_________

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。

  一、工程概况

  1、工程地点:_________小学院内

  2、工程名称:_________小学教学楼、餐厅楼楼顶做防水

  3、工程内容:在原有基础上新做一层___________________________施工,包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工,施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

  4、二、承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

  三、主材选用及工程价款等:

  1、选用材质:乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工。

  2、单价为_________元/平方米,共_________平方米(其中:教学楼_________平方米,餐厅楼_________平方米,合计_________平方米),共计_________元。

  四、工期:_________年_________月_________日—_________日。

  五、工程质量:

  1、工程质量标准:合格工程质量标准。

  2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合?弹性体改性沥青防水卷材?(__________),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。

  六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米_________元。不再另计任何费用。达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。

  七、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

  八、其他事项:

  1、在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。

  2、本合同一式两份,经双方签字盖章后即生效。

  甲方(盖章):_________乙方(签字):_________

  _________年_________月_________日

  _________年_________月_________日

施工合同书电子版【篇3】

  甲方:____________

  乙方:____________

  为建设好农村道路,按时、按质、按量完成做水泥路任务,经甲乙双方代表协商,达成如下同条款:

  一、工程座落:

  二、该工程包工包料,每公里______元,预计做水泥路长约公里,路做完工后,按实际验收丈量为准付款。

  三、工程质量路宽4米,厚18公分,路混泥土为C25。

  四、该工程定______年______月______日开始动工,完工时间定______年______月______日完工(时间一个月)。

  五、付款方式:本合同签订之时四方预付30%现金给乙方备料,进场等费用,在施工过程中四方按乙方所做路进度付50%现金,工程完工后结算时,验收后一个月内付清20%工程款。

  六、甲方负责处理现场路面一切障碍物,保证乙方顺利施工。

  七、甲方负责水、电到工地,乙方负责水、电费。

  八、违约责任:甲方如有违约造成乙方停工,就施工的有关规定处理,乙方如不按时完工,按施工有关规定处理。

  九、工程完工后,乙方通知甲方验收,甲方必须在三天内派人验收,超出三天后不验收就等于该工程合格。

  十、本合同一式五份,本合同经甲乙双方代表签名,任何一方都不得反悔,否则违者要负一切法律责任。

  甲方:____________乙方:____________

  代表人:____________代表人:____________

  ______年______月______日

施工合同书电子版【篇4】

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。甲乙双方就南航配餐管道工程承包施工有关事宜协商并达成如下协议:

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  二、工程承包范围:除甲方指定的全部工程内容。

  甲方分包项目如下:

  1.新建DN65蒸汽管道两条共计约96米。 2.新建PPR65自来水管道一条约48米。 3.新建DN65供暖管道1条单程约48米4.新建DN80预留供暖管道单程26米。筹建供暖管道单程米。 5.新增阀门井一处。 6.改建下水管线15米。

  三、工期、质量要求:

  1、工期:工期总日历天数为____天

  2、质量:合格

  四、合同条款:

  本工程包工包料一次性包死;并扫地出门,交付甲方使用。

  1、乙方在施工过程中为了缩短工期提高质量、加强安全防护等目标而采取的新工艺和新措施经甲方认可后方可实施,但不得以此理由提出费用增加。

  2、乙方在施工过程中所发生的一切非甲方原因造成的费用损耗,均包含在乙方合同总价中,结算时不再另行增加费用。

  3、如乙方认为需要超时工作,以便能按竣工期限完成工程,则此等费用及不论任何原因等需额外开支的费用均由乙方承担。

  4、工程承包方式为包工包料,未遇见材料按现场实际发生计算。办理本工程安监、环保、保险、劳务等手续并承担相关费用。

  5、本工程劳保统筹费、文明工地费、贷款利息、四项保险费用均不计。

  五、付款方式:

  本工程不支付预付款,工程完工一次性付清(乙方所垫支的工程款不计利息)。

  六、双方要履行的工作:

  1、甲方的工作:

  ⑴、乙方进入施工现场,甲方负责办理施工期间的相关手续及相关文件。

  ⑵、开工前向乙方提供施工要求及工程量。

  2、乙方的工作:

  ⑴、在施工过程中,乙方必须服从甲方的统一管理,严格执行甲方的施工指令。施工现场要严抓员工的劳动纪律及个人素质,不得发生聚众闹事、打架斗殴的行为。 ⑶、施工过程中,乙方须按照文明工地标准组织施工,因政府相关部门检查不合格而引起的相关处罚由乙方承担;并在交工前将所有建筑垃圾全部清运出场,达成现场无垃圾、无污染。

  ⑷、乙方应严格遵守工程建设安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,在施工过程中发生的事故,并产生费用由乙方全权承担。

  ⑸、已竣工工程未交付甲方前,乙方无条件负责成品工程的保护费用,在此期间发生工程损坏,乙方自费在规定的期限内予以修复。

  ⑹、乙方应承担劳动、安全、环保等部门的政府性质的费用;及设备、材料相关部门的检测费用。

  七、工程验收及结算:

  1、工程结算价款;在本协议确定的合同价款基础上,按协议约定的变更及签证结算方式进行调整,作为工程结算价款。(施工过程发生的设计变更,以实际发生的工程量做变更增减结算。(变更手续齐全)

  2、工程验收:工程完工具备验收条件后,乙方按国家竣工验收程序,邀请相关部门组织验收,验收合格后,保修时间以工程备案表完成作为起始时间。即可办理工程结算手续,乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料,甲方在接到竣工结算报告及资料后30天内进行审核并确认。报告经双方确认后,除预留5%的保修金外三个月内付清。保修期满后支付所预留金额。

  八、其他事项:

  1、乙方按甲方确定的工期和质量标准积极组织施工,质量达不到要求,甲方有权拒付剩余工程款。

  2、用电及给水,由甲方提供水源及电源,乙方的施工用水、电费由甲方支付。

  3、此协议作为甲乙双方最终结算依据,其他议标文件、往来文件、设计变更、现场签证单均为有效附件。与此协议不相符的附件,均以此协议为准。

  4、本合同的所有涉及条款甲乙双方都应该共同遵约,乙方若不能按照规章制度中相应条款履行将由甲方进行处罚。

  5、本合同执行过程中出现不可预见问题,双方应协商解决,协商不成,双方均同意提交当地仲裁机构进行仲裁。

  6、本合同一式六份,双方各执三份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效。合同约定内容完成后,合同自动失效。

  甲方:

  法人代表:

  负责人:

  签订日期:

  乙方:

  法人代表:

  负责人:

  签订日期:

施工合同书电子版【篇5】

  甲方委托乙方承建民房,为明确乙方在承揽建筑甲方房屋中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定,结合建房具体情况,双方本着平等、互利、诚信原则,确保建房安全、优质、高效、低耗,现经双方协商,同意签订本合同,以期共同遵守。

  一、施工安全

  1、乙方在施工过程中要特别注意安全,杜绝一切安全事故,并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此类情况出现,责任与一概与甲方无关。如果施工人员需要参加生命财产、机械设备、意外伤害等方面的保险,则由乙方负责办理并支付一切保险费用。

  2、乙方所有施工人员必须身体健康,工头负责人必须对所有施工人员和出入工地的其他外来人员进行施工安全教育和监督,控制好各种可能存在的危险因素,消除安全事故的隐患,随时对工程安全、进度、质量三大要素加强全面检查和督促,确保安全和工程质量。

  二、施工要求

  1、甲方将房屋以包工不包料的方式承包给乙方建筑。

  2、甲方负责提供饮用的纯净水以及施工用的石灰、砖头、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。

  3、乙方尽量避免在下雨天施工,以防影响房子质量。

  4、室内外有线电视接口、墙壁接线盒、自来水管、下水管道等安装由乙方负责。

  4、乙方自带建筑所需的一切工具,包括搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等,费用由乙方自理。

  5、所有瓦工的吃饭、住宿、抽烟等问题由乙方自己解决,费用由乙方自理。

  三、工程质量

  1、乙方必须认真按照甲方提供的图纸施工,并随时接受甲方或甲方委托人员的督查。

  2、乙方施工时要保证质量。使用前必须把砖头浇水湿润,沙浆的饱满度必须要达到“三个一”砌筑法,即(一块砖、一铲灰、一挤揉)。

  3、如果乙方因为自身水平原因达不到工程合格条件的,乙方应该按照甲方及其委派人员的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能达到约定使用条件的,乙方应当承担工程质量违约责任。

  4、房屋建成后,因为乙方原因引起的质量问题造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承担修理返工或重弄的责任,并由乙方承担所需的费用,一并赔偿甲方的有关损失。

  四、工期延误

  无正当理由,乙方不能延误施工。由以下原因造成完工日期推迟的延误,经甲方确认,工期可以相应顺延:

  1、因停电或下雨等造成停工;

  2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;

  3、甲方同意给予顺延的其它情况。

  五、工程造价

  1、全部工程手工费合计人民币,大写: ,小写

  2、浇圈梁、上楼板或大浇房顶时,甲方不支付乙方大小工人的劳务报酬、饭菜钱、烟酒等费用。必要的招待与其他人家盖房招待相同。

  3、每平方米建筑面积 元,含抹内外墙面、搞地平、起隔墙等。搞地平 元/平方米。

  六、建房工期:建房工期为 天,自 年 月 日开始施工算起。开工起 个晴天完工。

  七、付款方式:

  先按工程进度付款,待整个工程完工后,房屋经过甲方验收,若无漏雨、楼梯积水等质量问题,甲方在3个月内必须向乙方付清工钱。

  八、违约责任和争议的解决办法

  1、工程质量达不到约定要求的,乙方要进行修理、返工或重弄;造成损失的,乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的,乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。

施工合同书电子版【篇6】

  发包方(以下称甲方):_____________________

  承包方(以下称乙方):_____________________

  根据有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

  第一条工程项目

  一、工程名称:_____________________。

  二、工程地点:_____________________。

  三、承包方式:_____________________。

  第二条工程期限

  合同工期总日历天数_______天。

  第三条工程价款、结算及付款方式

  本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组_______元/组(一组24块电池板)。

  1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。

  3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。

  4、费用支付,施工结束后,甲方_______日内支付相关工程费用.

  第四条甲乙方责任

  1、甲方需把料运至安装现场。

  2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

  3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

  4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。

  5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。

  第五条安全施工

  乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  第六条奖惩责任

  1、如_______月_______日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进行结算。

  2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的_______%向守约方支付违约金。

  第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第八条附则

  本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,自双方代表签字。

  甲方:_________________乙方:_____________________

  代表:_________________代表:_____________________

  _______年_____月_____日_______年_____月_____日

  小编精心推荐

  施工合同 | 工程合同 | 施工合同范本 | 工程合同范本

分享

热门关注

员工合同书优选7篇

员工合同书

2023聘任合同书(优选13篇)

聘任合同书

2023劳动合同书12篇

劳动合同书

企业广告牌制作合同书集锦

广告牌制作合同书

建筑合同书(精选4篇)

建筑合同书

用工合同书电子版模板6篇

用工合同书

建筑工程施工合同书模板电子版合集

建筑工程施工合同书

工程合同书样本电子版精选

工程合同书样本

劳动合同书电子版范例13篇

劳动合同书

关于餐饮劳动合同书电子版合集

餐饮劳动合同书