2023施工合同版7篇

2023-06-01 19:37:42 施工合同

施工合同版 篇1

  建设方:________________以下简称甲方

  施工方:________________以下简称乙方

  依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经双方协商,签订本合同,共同遵守。

  一、工程项目

  (一)工程名称:________________

  (二)工程概况:________________

  (三)承包方式:________________

  (四)承包范围和内容:按__设计的施工图纸。

  (五)、承包造价:按招标价承包,结算时按摊投施工期的《造价管理与信息》及市场价格。

  二、施工准备

  (一)甲方

  1、年月日前负责做好建筑物施工现场协调工作。

  2、甲方委派为现场代表,对工程质量进行监督,检查隐蔽工程、负责签证,核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。

  (二)、乙方

  1、组织施工人员和材料、施工机械进场;

  2、乙方委派现场代表,负责工程施工质量、安全施工,提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。

  三、工程期限

  (一)根据施工单位的工期承诺,工程总工期为天(日历天)自年月日开工至年月日竣工验收。

  (二)如遇特殊情况(经甲方现场代表签证后,工期相应顺延)。否则必须接期交工。

  四、工程质量与安全施工

  (一)本工程竣工质量按要求为:合格等级。

  (二)乙方必须严格按照施工图纸,说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。

  (三)乙方在施工中必须遵守下列规定:

  1、凡用于工程(包括特殊情况下由甲方提供)的主要材料、设备、构配件、半成品必须按有关标准和规定提供质量合格证,并经检测合格后方可用于工程,对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发下式书面通知和甲方派驻代表签证后,方可用于工程;

  2、隐蔽工程必须经甲方派驻代表(或监理工程师)检查验收签章后,方可进行下一道工序,甲方派驻代表应在接到隐蔽工程检查通知单24小时之内进行检查;

  3、乙方在施工中发生质量事故,应及时报送甲方派驻代表和有关部门,一般质量事故的处理结果应送甲方,重大质量事故的处理,应经甲方、建筑管理部门、设计单位共同研究并经签证后实施;

  4、竣工验收后,乙方向甲方提供完整的竣工验收资料二套。

  (四)乙方应该按规定采取严格的安全措施,做到安全生产、文明施工,甲方应予积极配合,施工中发生的安全事故由乙方负责,其它责任事故由责任人负责。

  五、施工与设计变更

  (一)、乙方必须严格按甲方交付的设计图纸、说明文件施工,甲乙双方均不得擅自修乞改。

  (二)、甲方如需变更设计,必须由原设计单位作出正式设计变更通知单和修改图纸,乙方才予实施。

  六、工程价款的支付与结算

  一、工程进度款支付:工程竣工验收后,竣工资料交给甲方,甲方十五天内付清工程费。

  二、乙方在单项工程竣工验收后二十天内,将竣工结算文件送交甲方审查,甲方在接到结算文件七天内审查完毕,如有争议,双方协商解决,解决不成可提请造价管理部门审定。

  三、下列情况工程价款必须调整:

  1、设计变更引起的工程量增减:其结算按年(省份)定额直接费进行结算。

  2、人力不可抗拒而发生的自然性灾害。

  七、奖罚条件

  (一)工期

  按合同工期完工者不奖不罚,延误竣工,每延误一天,由乙方按合同造价的0.5‰向甲方支付违约金,但累计奖罚总额不得超过建安总价的3‰。

  (二)签订合同后,甲方因国家计划调整,引起不能继续施工履行合同时,应向乙方支付实际发生的费用。

  (三)由于乙方的原因不能继续履行合同或完成工程后,经双方协商同意可解除合同,但必须向甲方支付合同总造价2%的违约金。

  八、纠纷解决办法

  任何一方违反本合同规定,协商不成,按以下方式解决:

  (一)向经济合同仲裁机关申请仲裁。

  (二)向人民法院起诉。

  九、附则

  (一)本合同一式四份,加盖双方公章或合同专用章。

  (二)未尽事宜,参照国家工商行政管理局、建设部工程施工合同协商办理。

  甲方:________________(公章)

  乙方:________________(公章)

  甲方代表人:________________

  乙方代表人:________________

  日期:________________

  日期:________________

施工合同版 篇2

  卖方单位:_____(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》和其它有关法律法规规定,遵循平等、自愿、公平、公开及诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,就甲方的_________________所需墙纸供货事宜,签订本合同,双方共同遵守。

  一、产品名称、型号、使用地点、数量、单价、金额

  二、合同价格的说明

  1、合同单价包含材料费、运输费、施工费、(人工费、胶水、基膜辅材费)等各种费用。

  2、合同单价在合同执行过程中不作调整:_____因市场性、政策性变化而引起的任何价格变动,均不影响合同执行,并不得调整合同单价。

  3、因合同为暂定墙纸数量,供货过程中乙方不得因为墙纸数量与合同不相符而提出异议,更不能以此为由调整单价。

  三、交货及施工工期

  合同签订后(付完预付款后)一个月内将所定墙纸的数量备货于甲方指定库房,工程不影响墙纸施工条件时__________天内完工。

  四、产品结算

  墙纸粘贴工程完工后,双方按实际使用的墙纸卷数进行结款。结算金额=墙纸的实际使用x合同单价。

  五、付款方式

  1、合同签订,甲方即时支付合同总金额的50%作预付款后,合同生效。

  2、墙纸施工完,甲乙双方七天内结清剩余尾款。

  六、甲乙双方职责

  1、甲方职责

  甲方应在乙方墙纸粘贴前完成墙面准备工作(刮完腻子,确保基层合格),保证乙方到货能正常施工,基层不合格,乙方拒绝施工。

  3、乙方职责

  保证所供墙纸的真实、可靠性、严格按合同要求品种、规格墙纸供货和施工,并确保施工粘贴质量。

  七、本合同过程中出现争议,双方协商解决,协商不成,双方可向市内人民法院起诉。

  八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方代理人签字后生效。

  甲方:_____乙方:_____

  联系电话:_____联系电话:_____

  签定日期:_________年___月___日

施工合同版 篇3

  合同编号:_______________

  ______年___月___日

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  本工程甲方委托乙方承担图纸设计、施工安装。甲、乙双方在平等、自愿协商一致的基础上,并共同严格遵守《_____》,就乙方承接甲方委托的装饰工程(以下简称工程)的相关事宜,达成以下协议:

  一、工程概况

  1、甲方装饰场所应是合法使用单位。

  2、入户大堂装饰施工地点:

  施工面积合计__________平方米。

  3、物管房装饰施工地点:

  施工面积合计__________平方米。

  4、承包方式:

  5、工程施工工期

  为期_______天工作日,从_______年_______月_______日到_______年_______月_______日。(施工期以甲方向乙方交付首期费用的第二天算起。)

  二、精装修工程价款

  1、工程款:本合同工程造价为(人民币):____________;

  金额大写:___________________________。

  2、报价单根据市场经济运作规则,本着优质优价的原则由双方约定,作为本合同的附件。详见本合同附件《装饰工程预算表》。

  三、工程设计图纸及确认标准、条件和时间

  1、合同签字后,甲方和乙方双方应在每张图纸上签字认可,甲方对图纸未能确认签字,乙方则缓期开工,工期须延。

  2、施工期间,甲方需要修改设计图纸或增加项目而需要乙方确认签字时,双方须另行签定补充合同,并由甲方在相关图纸上签字认可和付清增改项目的工程款后,乙方则安排施工,工期相应须延。

  3、图纸一经双方确认,如需要修改和变更,须征得双方同意,凡因修改,变更图纸导致工程项目费用增加的,由甲方承担,工期相应须延。

  四、工程材料供应

  1、由甲方提供的材料、设备(详见甲方提供装饰装修材料明细表),应当符合设施要求,如因质量问题或规格差异造成工程损失的,由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥善保管。

  2、由乙方提供的材料、设备(详见乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料运到施工现场前通知甲方,并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的,应禁止使用;如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。

  五、工程款支付方式

  合同签订后,甲方须该项工程总造价的60%做为乙方进场施工费,待木工工程完工后甲方应支付该项工程总造价的30%做为乙方进度款,工程完成验收合格后三天之内。甲方应支付乙方该项工程总造价10%的余款。

  六、工程质量的标准和验收

  1、质量标准:工程质量符合___________________标准。

  2、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

  3、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。?验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。

  4、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。4、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

  七、保修责任

  本合同工程验收交付之日起,乙方负责为期______年的保修(凭签发的工程保修单为准),保修范围:乙方所装修项目应有的质量保证。属甲方人为或其他不可抗力因素发生的质量问题,及甲方自行装修项目或自购材料装修项目,导致质量问题的则不在保修范畴之内。

  八、违约责任

  合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额______%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

  九、争议的解决

  1、合同双方中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔给对方造成的直接经济损失。

  2、合同生效后,在合同履行期间,任何一方在双方未取得一致意见并办理合同终止手续的情况下擅自解除合同,应按合同总造价的5%作为违约金,会付给对方,因一方擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金时,应进行补偿。如一方因故无法履行合同时,应及时通过另一方法办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  十、合同生效

  1、本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

  2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

  3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式_____份,甲乙双方各执_____份。

  甲方(签章):

  委托代理人:

  联系电话:

  _______年____月____日

  乙方(签章):

  法定代表人:

  联系电话:

  _______年____月____日

  附件:

  1、施工图纸共_____张

  2、装修预算书(经甲乙方共同签字确认)共_____页

  3、甲方提供装饰装修材料明细表

  4、乙方提供装饰装修材料明细表

  5、其他:本合同共_____页

  (附件)

  ____________________________工程装修预算书

  序号

  项目名称

  单位

  数量

  合计

  材料及共计说明(包括备注)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  发包方(签字)____________

  ________年____月____日

  承包方(签字)____________

  ________年____月____日

  (附件)

  ____________方提供装饰装修材料明细表

  金额单位:________元

  材料名称

  单位

  品种

  规格

  数量

  单价

  金额

  供应时间

  供应至的地点

  发包方(签字)____________

  ________年____月____日

  承包方(签字)____________

  ________年____月____日

施工合同版 篇4

  发包方:_________________(以下简称甲方)甲方身份证号:_________________

  承包方:_________________(以下简称乙方)乙方身份证号:_________________

  根据国家有关法律法规的规定。乙方承包甲方私有住宅楼工程全部的`建筑施工。经双方协商一致,签订本合同。双方共同遵守、严格履行、任何一方如有违反应承担违约责任。

  一、工程名称:_________________私有住宅楼一栋

  二、承包范围及内容:_________________按设计图纸土建工程+0.000以上主体工程及粗装修。内容包括:_________________全部砖砌体、模板、钢筋绑扎、混凝土浇筑、内外墙所有建筑材料的场内垂直运输。

  三、承包方式:_________________包工不包料。

  四、包工工资:_________________按建筑面积每平方米190元(包括模板支撑施工用的机械、墙体的粗装修)。

  五、面积计算:_________________单屋顶面积边对边丈量计算。

  六、工程结算:_________________(1)、其它项目结算:_________________地圈梁按零工计算。墙体装修按元/层,地板按元/平方米,其他费用均包括在面各积造价内。乙方不得无理要求补助其他费用。

  七、工资支付:_________________乙方施工完每层楼面板后按该层面积造价的预付工资。粗装修完工后再预付工资。

  八、工程工期:_________________初定8月1日开工、工期5个月、其中主体工程3个月,装修2个月,20xx年1月31日完成主体,20xx年3月31日完成全部装修工程。如因甲方原因延误工期,工期可往后顺延。

  九、甲方职责:_________________甲方在施工中及时提供各种建筑材料、并提供施工技术咨询服务、提供施工图纸二份及相关辅助资料,按是支付承包工资。

  十、乙方责任:_________________(1)、工程质量:_________________乙方必须按图施工、服从甲方管理,在材料使用中鼓励节约、杜绝浪费、保证质量。如乙方在施工中出现质量问题,乙方必须负责返工和承担返工费用。施工保养由甲方负责。

  (2)、乙方在施工中应规范操作、安全施工,由甲方支付1000元保险费。对于自身和其它的安全负由乙方负责,任何安全事故责任完全由乙方负责。

  (3)、工期:_________________乙方应严格按照本合同约定工期完工。计划并安排好各道施工程序。除正常保养停工以外,正常施工期间乙方不得无故停工或退场,乙方无故停工或退场经甲方催促三次以上仍未复工,甲

  2/3页

  方有权终止合同,另择他人施工,原剩余工程款不得支付。

  十一、本合同未尽事宜,甲乙双方另行商定。

  十二、本合同一式两份,双方各执一份。

  甲方(签字盖章):_________________

  乙方(签字盖章):_________________

  年月日

施工合同版 篇5

  发包方:

  承包方:

  按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,结合本次工程的.具体情况,达成以下协议:

  1.工程内容

  由乙方完成消防水池、水泵房、围墙、护楼根底等工程的施工。

  2.承包方式及合同价款

  承包方式:包工包料、固定综合单价。

  合同价款:总价款为人民币198100元(大写:壹拾玖万捌仟壹

  佰元整)的综合单价。固定综合单价,工程量按承包方、发包方认

  可的实际工程量结算。修补地面、墙门跺、铁门、水泵房设备、地下管线不包含在总价款中,竣工后按实际发生工程量结算。

  综合单价详见下表:工程量清单报价表

  工程量清单报价表

  3.质量要求:合格

  本合同中引用的或涉及到的技术标准、技术规范,应是在本合同签定时仍在中华人民共和**境内通行的、的、有效的版本。

  4.付款方式:

  拨款方式:承包人施工人员、施工设施进场,工程开工付合同价款的20%;工程施工完成50%时,付合同价款的25%;工程竣工验收完毕后一次性付清。

  5、工期:

  5.1方案开工日期:20________年____月____日;方案竣工日期:20________年____月____日。

  5.2乙方根据甲方要求的时间进场施工。乙方保证按期完工,由于甲方造成的误工原因出现时,在事情发生当日,由乙方现场项目经理提出申请,并由甲方现场代表确认后,工作顺延。

  6、检验标准、方法、地点及期限:甲方、乙方在施工完成后,组织验收,对不符合约定的,应当在验收完三天内书面通知乙方。假设验收完三天内乙方未收到甲方的验收结果通知,视为工程验收合格。

  7.双方的工作:

  7.1甲方的工作

  7.1.1对乙方施工过程进行监督检查。

  7.1.2组织相关人员对工程进行验收。

  7.1.3按照合同约定支付工程款。

  7.1.4 提供水源、电源,保障施工现场无阻碍施工顺利进行的障碍物。

  8.2乙方的工作

  8.2.1乙方应严格遵照甲方的要求进行施工。服从甲方及管理方的指挥。负责现场有关本工程、工程进度、技术质量、安全施工、检查验收、保修等事宜。

  8.2.2按施工安全规范的要求做好现场安全治理,根据需要设置现场照明和维护设施,防止发生工伤事故,保证现场人员生命财产安全。假设发生事故,应主动处理并立即报告甲方及有关部门,因此带来的损失由乙方承担。

  8.2.3工程未交付前做好成品保护工作。

  9.保修期:保修期为本工程验收合格后________年。

  10.违约责任:

  10.1甲方未按合同约定履行义务,给乙方造成经济损失应予以赔偿;因甲方责任而使施工延期的,工期顺延,因工期延期发生的费用由甲方承担。

  10.2乙方的违约责任乙方不能按合同规定的工期完工或验收不合格,应当承担违约责任。因乙方原因造成的施工延期,工期不顺延。

  11.违约处理:甲、乙双方假设一方违约使合同不能继续履行的,另一方可以提出终止或解除合同,违约方承担相应的责任。

  12.争议解决:合同在履行过程中发生争议时,双方应本着公平、合理的原那么,及时协商处理,协商不成的,可以向寿光仲裁委员会申请仲裁或向合同履约地人民法院提起诉讼。

  13.合同生效与终止:本合同双方签章之日起生效。合同价款付清后即告终止。

  14.补充协议:本合同未尽事宜,双方可以签订补充协议,补充协议与本合同具有同等约法律效力。

  15.份数

  本合同一式三份,双方各执一份,治理方一份。

  ________年____月____日

  水池施工合同范本

施工合同版 篇6

  甲方:

  乙方:z市z电梯设备工程有限公司

  电梯安装工程合同

  甲方:z市z投资有限公司

  乙方:z市z电梯设备工程有限公司

  依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定,为明确双方在安装过程中的权利和义务,经双方协商一致,订立本合同,以便共同遵守。

  1、电梯品牌、型号规格、数量和工程价格

  序号品牌型号规格电梯:层/站/门 扶梯:倾角及提升高数量 (台)安装费 (元)运输费 (元)合计价 (元)

  1升达SDL20xx/0.5-JXVF (货梯)4/4/4125,0004,00029,000

  2迅达9300AE-10-EN-35-100-K-R(扶梯)35° 4500mm229,8008,50076,600

  3迅达9300AE-10-EN-30-100-K-R(扶梯)30° 5960mm233,6509,50086,300

  合同总价(RMB元):壹拾玖万壹仟玖佰圆整(¥191,900.00元)

  注:总价包含税金。

  2、付款方式

  2.1、甲方于双方确认电梯到达安装工地之日起3天内将合同总金额的50%,即RMB¥95,950.00 元作为开工款支付给乙方。甲方延期支付开工款,完工期顺延。

  2.2、甲方应在当地质量技术监督部门对电梯安装工程检验合格后(以取得安装检验合格证书为准)7天内将本合同的余款RMB¥95,950.00元支付给乙方;若甲方不(或推迟)向当地质量技术监督部门申报验收电梯,则甲方应于双方验收合格之日起或接到乙方安装电梯完工书面知会之日起,10天内向乙方付清本合同余款。

  2.3、由于甲方原因,部分电梯未能在安装工期内完成,甲方须对已完工的电梯按2.2条款办理结算,余下电梯的结算在其完工后办理。

  2.4、甲方以 银行转账 方式按上述付款条件向乙方付款(汇款支付款项,汇款时请注明付款单位、用途、银行帐号及合同编号并将汇款单传真给乙方的经办人)。买方在付款前要求开发票时,实际付款金额以付款凭据为准。

  3、安装地点: z省z市z甲方指定工地z广场

  4、安装必备条件

  4.1、电梯货品运抵安装现场。

  4.2、井道、机房土建完工,建筑土建符合双方签订的供货合同中确认的电梯确认图,若不符合,甲方应及时进行整改,基本要求包括:

  4.2.1、平面尺寸和垂直度及各预留孔洞、机房吊钩符合甲乙双方确认图所列各项规定。

  4.2.2、井道和机房内粉刷完工,模板、钢筋或勘察土建施工器具和建筑垃圾清除干净,底坑无积水或渗漏水,及时清理井道完工后井道的杂物。并通知乙方及时约定检查井道日期。检查后如有不合格部分需要修正时,甲方应在双方约定的时间内完成。合格的井道应符合《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-20xx)中的“土建交接检验”要求。

  4.2.3、建筑物永久性楼梯和机房通道门窗等施工完成并畅通和足够照明。

  4.2.4、甲方须书面提供地盘完成面标高,并按《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-20xx)在各楼层门孔设置可开启的临时安全栅栏。

  4.3、甲方应对施工工地的治安工作有效控制,确保乙方施工人员能开展正常生产作业。

  4.4、甲方应确保施工期间的电源供应。

  4.4.1、甲方应将安装施工用临时电送至一楼,井道门口附近不超过25米远处,其负荷每台电梯不小于三相380V20A和单相220V15A,每增加一台电梯增加40%的供电负荷.并将动力电源(按电梯所需负荷380V三相四线配线、独力地线和220V照明)接至电梯各机房并配好开关。

  4.4.2、甲方应将符合国标GB50182-93《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》和确认图相关要求的动力电源于安装开工前送至机房内靠近门口(或乙方指定)处,并设置动力配电(箱)柜。

  4.4.3、安装工程调试之前提供正式电源。

  4.5、当甲方在设备买卖合同中选用了“五方通话功能”时,且需由甲方负责全部或部分布线工作时,详细的布线要求见附件一《对讲系统现场布线要求》。

  5、安装工期

  5.1、甲方认为土建具备安装条件后,通知乙方派员进行安装前勘查作业,由双方确认安装开工条件是否具备并商定计划开工日期,该项联系工作应在开工前20天进行,以便乙方制定安装计划。逾期提供合格井道,完工期限顺延。

  5.2、乙方进场安装前用书面形式(开工通知单)通知甲方具体开工日期和安装班组负责人名单,甲方联系人签收回复乙方,甲方签收确认的日期为正式开工日期。若甲方未将相关书面资料反馈乙方,则开工日期相应顺延。

  5.3、确定开工日期之日起 30天 内完工(不含当地质量技术监督部门验收时间、不含国家法定节假日)。乙方安装完工,经双方初检合格后,乙方应于10个工作日内向当地质量技术监督部门办理检验申报手续。

  5.4、如遇停电或甲方原因造成停工的,或不具备“安装必备条件”,完工日期顺延。

  6、甲方的义务:

  6.1、在乙方进场施工前,甲方应当履行以下义务:

  6.1.1、以书面的形式向乙方提供施工现场以及监理单位的的衔接、联系负责人和联络电话、联系方式。

  6.1.2、确立货物的接收、包含防损坏、防盗的保管工作负责人。

  6.1.3、在安装地点的首层或货车到达层(盖有屋顶)里,应备好电梯保管场地(每台电梯需10米×10米),该场地应设置在能确保把电梯导轨(5米长)搬去候梯厅的.通路的地方。

  6.1.4、配合乙方向当地政府主管部门办理安装施工告知手续。

  6.2、在乙方进行安装施工时,甲方的义务包括:

  6.2.1、负责电梯安装施工过程中的土建配合的工作,包括门套、召唤按钮箱、厅外指层灯箱、消防开关箱、厅外报站钟、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注。

  6.2.2、无偿提供适量水泥、沙、石等用于捣制踏板。

  6.2.3、无偿提供安装工程施工的搬运通道,以方便乙方的安装工作。

  6.2.4、承担电梯安装施工期间使用的水电费用。

  6.2.5、承担土建总承包商对乙方征收的各项费用。

  6.2.6、因停电或甲方原因造成乙方停工超过2天的,乙方安装工人可以撤场,待通知另定时间进场。

  6.2.7、甲方为乙方安装小组提供住宿(可在工地任意楼层的临时场所)和用餐方便(餐费由安装小组支付)。

  6.3、在乙方完工后,甲方的义务包括:

  6.3.1、负责电梯安装后的土建修补余尾工程。

  6.3.2、在乙方调试检验合格后及时与甲方办理电梯竣工验收。

  6.3.3、配合乙方向当地政府主管部门办理申报验收,乙方承担所需费用。

  6.3.4、双方验收合格后,负责电梯的保管及管理工作。当地质量技术监督部门验收合格之日起10天内,如还未与乙方办理验收手续,则视作电梯安装工程完成。

  7、乙方的义务:

  7.1、以书面的形式向甲方提供乙方进场施工作业的衔接、联系负责人联络电话、联系方式。

  7.2、向甲方通报货物运抵现场的时间及所需协助、配合的接收、保管工作(包括:防损坏、防潮、防盗、防腐蚀、防高温的要求内容)。

  7.3、井道及机房土建完工后,在双方约定的时间内负责检查电梯井道及机房。

  7.4、负责安装期间电梯保管工作。

  7.5、负责组织经乙方确认的专业电梯安装队伍进场施工,同时配备专业管理人员实施现场监理。

  7.6、负责正常安装过程中所需电梯部件材料的搬运堆放。

  7.7、自备安装工程的所需工具、机械和劳保用品。

  7.8、负责向当地政府主管部门办理安装进场前的安装告知手续及安装完工后的报检手续。

  7.9、负责电梯的安装、调试工作。

  7.10、在进入调试后至甲乙双方验收合格前,由乙方负责电梯的管理。

  7.11、承担向当地政府主管部门申报验收的费用。

  7.12、移交随机资料一套及备用件,如甲方要求提供超过一套随机资料,乙方可有偿提供,价格另定。

  7.13、乙方安装作业人员在安装施工过程中须遵守甲方施工现场各项安全制度及文明生产规定,文明施工。

  7.14、电梯到工地后,乙方负责垂直吊运(货物应放在距井道路途不超过50米地方,否则二次搬运费由甲方支付)。

  8、质量保证

  8.1、本合同工程质量标准执行《电梯安装验收规范(GB/T10060-93)》。

  8.2、自当地质量技术监督部门验收合格之日起十二个月内,乙方负责保修,保修期内依照国家对特种设备安全监察条例的要求对电梯进行日常的维护保养工作。

  8.3、若甲乙双方验收电梯合格之日起10天内,乙方未办理报检的,则保修开始日期从双方验收合格之日起,共保修十三个月(期间完成质量技术监督部门验收,电梯保修期不再重新计算)。如因甲方原因不能于交付货物后六个月内完成安装,则保修开始日期从交付日期之日起,共保修十八个月。

  8.4、保修期间由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障,不属保修范围,乙方可予以有偿修复。

  8.5、合同标的物运抵买方工地放置7天内对货物的保管问题,由乙方负责。货到工地之日起甲方应保证7天内开箱验收。

  9、违约责任

  9.1、乙方逾期完工或甲方逾期付款,应向对方支付违约金。违约金按逾期部分合同款额计算,每日按逾期部分合同款额的万分之五计算,最高不超过本合同总额的10%。

  9.2、电梯的安装必须由乙方或者乙方通过合同委托、同意的依照国家对特种设备安全监察条例取得许可的单位进行安装。若甲方自行安装或委托第三方安装的,预付的安装费用不予退回。乙方不负责保修,由此引起的一切责任由甲方自负。

  10、解决纠纷方式

  双方如有争议应协商解决,协商不成可向 甲方 所在地人民法院提起诉讼。

  11、本合同一式 肆 份,甲乙双方各执 贰 份,均具同等法律效力。

  12、生效:本合同在 电梯设备买卖合同编号为: 13ZJOR-1067 的买卖合同生效之日生效。

  甲方 (盖章)

  单位名称 z市z投资有限公司电话z-z

  地址z市zz291号邮政编码z

  法人代表z

施工合同版 篇7

  发包人(简称甲方):承包人(简称乙方):

  甲、乙双方经协商,本着公平、公正、合理的原则,互惠互利的精神。并根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关法律法规的有关规定,结合本工程具体情况,双方达成本施工协议,供双方合作期间共同遵守,具体条款如下:

  一、工程概况

  工程名称:金地社区办公楼A、B栋外墙装饰

  工程地址:金地社区内承包性质:包工包料按甲方(提供的施工图)要求施工工程内容:外墙贴砖、喷或滚真石漆、安装铝合金窗户等

  二、合同工期

  1、________年____月____日________年____月____日,工期30天。

  2、因甲方原因或不可抗拒因素影响不能施工,工期顺延。

  四、工程结算依据

  本工程施工中如发生工程项目及工程数量增减,工程结构、工程设计变更及材料变更等,均应及时办理签证手续,提出工程变更通知等,以作为办理工程结算的依据;同时、按国家有关建筑安装及装饰工程的计算规则以及该工程竣工图为结算

  五、材料供应

  由乙方按设计要求供应。先提供样品按样品验收、检查。

  三、合同价款

  本工程采用单价合同形式,工程量安装铝合金门窗单价380元2,拆除不锈钢防护网50元个,拆除塑钢窗户60元个,合同总造价约20元整,最终以财评按材料质量、施工实际面积审计结算(附:洽商、草签、竣工图、工程量清单)。

  四、工程结算方式

  1、本工程无工程预付款,乙方材料进场安装铝合金边框完毕并经监理单位和甲方共同验收合格后一周内,付至工程总价款的50%,竣工验收合格后,结算审核完毕7天内一次性支付到工程总造价的45%,余5%作为质保金,________年质保期内若无质量问题,甲方于________年质保期满后一周内付清。

  2、按工程所定的价格单价包干,设计变更,增减工程量结算。按现场工程师签字确认为准。

  3、本工程验收合格后,承包方编制施工结算书送到发包方审核,收到承包方结算书之日起7天内审核完毕。

  六、双方的工作

  甲方工作

  1、提供施工所需的水电等进场应具备的开工条件及协调工作。

  2、负责协助乙方向质监部门报检事宜,所需费用由甲方承担。

  3、负责对工程进度、质量进行监督检查。

  4、提供本工程施工所需的相关图纸、资料,甲方或设计院变更设计确定后及时通知乙方。

  5、应承担因甲方或非乙方原因造成的返工、误工、停工而引起的相关损失。

  6、协助乙方办理竣工资料、组织相关验收工作。乙方工作

  1、严格按照双方确认的施工方案施工,不得随意更改材料或设计方案。

  2、接受甲方及监理的监督,文明施工,不得损坏室内外任何设施,否则

  7、乙方应根据甲方安排的施工计划按期完成约定工作内容,并遵守施工现场的各项安全文明施工制度和服从甲方现场负责人的指挥。

  2、严格按甲方提供的铝合金窗设计施工图和监理方确认的样板进行施工。

  七、工程质量要求及验收标准

  1、门窗的制作安装应符合设计及国家规定的验收标准。

  2、铝合金门窗进入现场,送检合格后乙方方可进行安装施工。

  3、竣工后乙方必须提供工程技术资料,如果资料因乙方原因不符合备案要求,由乙方在商定的期限内补充完善,由此产生的费用乙方自行承担。

  4、甲方、监理、质监部门抽检不符合要求的产品及工艺做法,乙方无条件返工。

  八、违约责任

  承包方的责任:

  1、因施工造成不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。因此造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

  2、工程不能按合同规定的工期交付使用的,偿付逾期违约金。造成损失的,还要赔偿甲方的损失。

  发包方的责任:

  1、工程中途停建、缓建或由于设计变更及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时承担乙方由此造成的实际损失。

  2、工程未经验收,发包方提前动用,因此发生的质量问题由发包方承担责任。

  九、售后服务及保修

  保修期为验收合格当日起________年内,如出现质量问题,乙方负责维修,非质量原因,乙方不负责维修。

  十、附则

  1、双方在履行合同过程中发生争议,,由合同履行地法院管辖。

  2、本协议书一式二份,甲方、乙方各执一份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日________年____月____日

  小编精心推荐

  施工合同 | 工程合同 | 施工合同范本 | 工程合同范本

分享

热门关注

项目施工合同(合集14篇)

项目施工合同

钢结构厂房施工合同精选9篇

钢结构厂房施工合同

施工安全免责协议书(精选5篇)

施工安全免责协议书

施工的合同(分享11篇)

施工合同

[荐]标准建筑施工合同6篇

建筑施工合同

新版建筑施工合同7篇

新版建筑施工合同

涂料施工合同集锦7篇

涂料施工合同

施工合同版精华9篇

施工合同

[精品]施工分包合同7篇

施工分包合同

土建施工合同范本(合集7篇)

土建合同范本