施工管理合同范本9篇

2023-06-12 09:12:39 施工管理合同范本

  在撰写合同时我们可能会遇到哪些困难?随着群众的维权意识在日渐增强,签订合同时,我们要核实确认对方当事人的主体资格,推荐你看看以下的施工管理合同范本,在阅读后还请您收藏本网页网址!

施工管理合同范本 篇1

  合同变更是指合同成立以后和履行完毕以前由双方当事人依法对合同的内容所进行的修改。

  工程变更一般是指在工程施工过程中,根据合同约定对施工的程序、工程的内容、数量、质量要求及标准等做出的变更。工程变更属于合同变更,合同变更主要是由于工程变更而引起的,合同变更的管理也主要是进行工程变更的管理。

  工程变更的原因一般主要有业主、设计人员、监理方人员、承包商、政府部门等有关主体的原因,以及工程环境、合同实施过程中出现新的情况、产生了新技术或新知识而需要变更等。

  变更的范围和内容:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款的规定,除专用合同条款另有约定外,在履行合同中发生以下情形之一,应进行变更:(1)取消合同中任何一项工作,但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施;(2)改变合同中任何一项工作的质量或其他特性;(3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸;(4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序;(5)为完成工程需要追加的额外工作。工程变更的程序:(1)变更的提出。在合同履行过程中,监理人认为可能发生通用条款约定变更情形的,可向承包人发出变更意向书(对于已经发生通用条款约定变更情形的,监理人应按合同约定的程序向承包人发出变更指示);承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件,经检查认为其中存在合同约定情形的,在14天内向监理人提出书面变更建议。监理人收到承包人书面建议后,应与发包人共同研究,确认存在变更的,应在收到承包人书面建议后的14天内做出变更指示。经研究后不同意作为变更的,应由监理人书面答复承包人。(2)变更指示。变更指示只能由监理人发出。变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求,并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后,应按变更指示进行变更工作。

  变更的估价原则:(1)已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的,采用该子目的单价;(2)已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目的,可在合理范围内参照类似子目的单价,由监理人按合同约定或确定变更工作的单价;(3)已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可按照“成本加利润”的原则,由监理人按照合同约定商定或确定变更工作的单价。

  发包人认为有必要时,由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。

施工管理合同范本 篇2

  总包单位: (以下简称甲方)

  分包单位: (以下简称乙方)

  工程名称:

  工程地点:

  分包范围:

  承包方式: 乙方包分项项目安全施工:

  为了全面履行甲、乙方签订的业主指定分包建设工程施工分包合同,进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任,保护施工人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生,依据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规、建筑法、劳动法、分包合同法、企业有关规定、制度签订本协议。

  本协议为业主指定分包单位与总包单位安全协议,经双方签字盖章生效,该安全协议与分包合同具有同等法律效力,双方应认真履行。

  第一条 甲、乙双方共同责任

  一、甲、乙双方共同遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

  二、在中太公司统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实。

  三、坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。

  四、抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。

  五、发生事故,立即采取措施,保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并应分别及时报告上级主管部门,组织事故调查小组,查清事故原因,确定事故责任,按照“四 不放过”原则,拟定改进措施,提出对事故责任者的处理意见。

  第二条 甲方的具体监督责任 :

  一、甲方应向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查乙方安全生产保证体系和规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。

  二、在施工组织设计中编制安全技术措施并分解到乙方分包项目

  督促乙方编制分包工程内容的安全施工方案,制定安全技术措施并实施。

  三、在安排乙方工作时,针对其施工内容、工艺要求,以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底,交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。

  四、对乙方进场职工进行登记造册,对其特种作业人员资格进行验证。制止非特种作业人员从事特种作业。

  五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等,要求其进行技术指标,安全性能检验,合格者方可进入施工现场。并监督乙方正确安装使用和拆除。

  六、对乙方施工工序,操作岗位的安全行为进行日常监督检查,纠正违章指挥和违章作业,发现严重违章违纪和事故隐患,对现场口头纠正或书面、如不听从可以立即责令停工,监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者中止合同,清退出场。

  七、乙方不按规范施工、新工人进场无安全教育、班前工人无安全交底、所造成的一切经济损失及刑事责任、均由乙方承担,并赔偿给甲方带来的一切相关损失。

  八、对乙方施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和指导、监督,及时消除隐患,保证其安全有效。

  九、在容易发生火灾的地区,设置灵敏有效的消防器材。

  十、发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。

  十一、其它

  第三条 乙方责任

  乙方在甲方统一指挥监督下,对本单位施工中安全工作直接负责,按其职责分工,具体履行以下责任:

  一、遵守甲方安全管理制度,服从甲方、监理公司安全生产管理。乙方若不服从甲方及监理公司管理、导致生产安全事故,(包括分项其他班组的人员,材料等)全部由乙方承担责任。

  二、按照甲方的统一管理规定,制定本单位安全目标责任,管理规章制度,并向甲方备案。

  三、根据甲方安全施工组织设计,编制本单位分包工程范围的安全施工方案和安全技术措施,报甲方审批执行。

  四、对本单位的施工人员、健康情况应登记造册,如实向甲方报告,并做好入场前的安全教育。有人员调整时,应及时履行安全教育职责,未经安全教育的,不得进入施工现场。不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。

  五、按规定要求设置安全技术管理人员(施工人员50人以上的应设专职安全技术管理人员;不足50人的,应指定兼职安全技术管理人员;各施工班组应设一名兼职安全员协管员),负责操作中的安全检查。

  六、负责班前安全教育和工种变换的安全教育。下达施工任务时,应进行有针对性的安全技术交底,检查操作人员安全着装;发生交叉作业时,应先报告甲方,并进行监护。不安排非特工种人员从事特工种作业,不安排患有高血压、心脏病及其它不适于高处作业的人员从事高处作业。

  七、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备,经检验合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。

  八、设置必要的职工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求,职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。

  九、在容易发生火灾的地区施工动火时,应事前向甲方申请,得到书面批准,并采取有效的防护措施,才能施工。储存、使用易爆器材时,应当采用特殊的消防安全措施。

  十、有权制止甲方违章指挥,并按双方商定的管理办法进行处理。

  十一、教育本单位职工遵章守纪,不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律,违反安全操作规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

  十二、各分包,班组新工人进场必须签好劳务合同多少钱一天,工作时间,内容以免结帐时扯皮,如发现没完善,造成打架,闹事,将给予分包队伍相应的处罚,严重的移交派出所,并清除施工现场。

  十三、各分包单位,班组,个人由于管理不善,造成亏损,工人闹事,给总包造成影响,将对分包负责人给予处罚,及相关法律责任,不在合同范围的事情,由于分包单位,材料质量,材料堆放,架体,防护没跟上等操作不规范,管理不善,造成的安全,质量事故由分包负责。

  十四、个分包班组在施工用电、生活用电必须使用合格的电器、电线,严禁使用电炉,花线,私自搭接电动工具、插头、灯具,一经检查发现给予没收或处罚。

  十五、各分包班组必须服从项目部的制定的《中太碧海新村项目部管理制度》及《碧海新村项目部工程质量进度安全管理实施细则》中的各项规定。

  十六、此协议作为分包合同附件,与大合同同时生效,一式三份,甲、乙、分包方各执一份。

  协议签订地点:潘集碧海新村项目部

  总包方负责人(甲方) (章)电话:

  分包方负责人:(乙方) (章)电话:

  工程发包单位代表: (章)电话:

  20_年 月 日

施工管理合同范本 篇3

  工程管理单位:

  传输中心

  施 工单 位(乙方):

  一、市公司网络建设部对工程施工质量把关职责。跟工单位负责现场监督、指导和安全管理,要求施工方严格按照安全技术规范执行,认真遵守通信大楼(机房)的安全管理规定。因施工方违反施工技术规范和安全管理规定内容的,发生安全和火灾等责任事故的,由施工方自行负责并扣罚工程管理和现场跟工单位5000-10000元,扣罚具体施工单位10000-20000元,情节严重的移交司法机关依法处理。

  二、所有施工人员要自觉遵守通信大楼(机房)的管理规定和本协议内容。施工单位进入大楼前,要及时向安保部提供全部施工人员名单、身份证、照片(或工程管理部门已有备案)。施工人员变动时,要及时向安保部或施工管理部门报告。凡不提供施工人员情况、不报告变动情况的,发现一人处罚500元。施工人员凭安保部办理的相关证件方能进入通信大楼。

  三、在施工时不能对通信大楼(机房)的各种固定设施造成损害或随意移动,施工物质属联通公司所有,不准随意拿出通信楼(机房)。如施工人员发生盗窃行为的,处罚施工单位5000-10000元;因野蛮施工,对通信设备造成损害的,要赔偿一切损失,并处罚施工单位1000-10000元,造成严重后果的移交司法机关,依法追究刑事责任。

  四、在施工现场严格按照防火要求进行施工,施工现场的易燃物品不准过夜,要做到及时清理,未清理的对施工单位处罚500-1000元.

  五、在通信楼(机房)内不准抽烟、不准动用明火,确因工程需要动用明火和电、气焊等特殊作业时,需提前报安保部审查批准,并审核特种工种作业许可证,办理动火证后方可施工。发现施工现场吸烟一次(或一个烟头)处罚500元;因违反安全规定,发生火灾事故的,施工单位要赔偿事故造成的一切损失,并对施工单位处罚5000-20000元,造成严重后果的,移交司法机关,依法追究刑事责任。

  六、施工单位在施工时要采取人身安全防范措施,按规定使用和穿戴劳动保护用品,严防发生人身伤害(亡)事故,因未按规定施工或操作不当而造成人身各种事故均由施工方负责。

  七、需要开挖电缆孔洞时,施工前要办理电缆孔洞“开挖证”。施工单位必须用原封堵材料将孔洞按要求重新封堵好,局前孔洞要进行防水处理,严防雨水通过管道进入机房。并做到当日施工当日封堵,次日施工次日开挖的原则。工程完工后,由电缆孔洞责任管理单位和跟工单位验收,验收合格后在“开挖许可证”上签字,否则,将扣除封堵质量保证金。

  八、在通信楼内施工时,施工人员严禁在本施工区以外的场所活动,不遵守规定的,发现一人处罚100元;严禁在通信楼内吃食品,违反规定的,发现一人次处罚200元。

  九、施工方在通信楼(机房)内外需要使用电源时要事先通知综合部电工班,并由综合部或设备维护中心专业电工人员审核用电负荷,线路符合要求后在合适的部位接通电源提供施工方使用。如果施工方在没有经过专业电工人员同意,私自接通电源或在使用电源中造成不良后果的,一切责任由施工单位负责,并对施工单位处罚1000-10000元。

  十、施工方要做到人走灯灭(有环境监控机房除外),关闭施工所用的临时电源,清理施工现场的易燃物,违反规定的,发现一次处罚施工责任单位500-5000元。

  十一、施工单位要认真遵守本协议,在检查时如发现违反以上规定的要坚决查处,决不可沽息迁就。施工管理单位和跟工单位要认真履行本协议的有关内容,有权对违反规定的单位进行监督、检查、处罚。确保通信工程施工安全,以免造成事故发生。

  十二、本协议是安全保卫部代表本公司与施工管理部门和工程施工单位签订。

  十三、安全施工协议书内容具有法律责任效力。

  十四、本协议一式两份,甲乙方各一份。

  押金:1000元(施工完毕及时验收,在施工时间内完成,过期不退押金)

  施工部位:

  施工时间: 年 月 日- 年 月 日

  工程管理单位: 负责人(签字):

  跟 工单 位: 负责人(签字):

  安全保卫部(甲方)(盖章)

施工管理合同范本 篇4

  甲方:

  乙方:

  工程名称:

  施工地点:

  根据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》等安全生产规定,甲乙双方在同一作业区内进行生产经营活动,为了确保安全生产,明确双方的责任和义务。经甲方、乙方协商,签订本安全生产管理协议,作为主体合同的副本,与主体合同具有同等法律效力。

  一、总则

  第一条作业区内存在的不安全因素有:

  (1)运输设备及附属设备交叉作业;

  (2)人机混合作业;

  (3)夜间作业;

  (4)运输道路车辆多;

  (5)爆破区域内危险

  (6);作业区内粉尘、雨、雪、雾、风等环境因素;

  (7)边坡滑落

  (8)防治水、防灭火、防雷电;

  (9)高空作业;

  (10)用电安全等因素。

  乙方在施工中要采取妥善措施,确保安全施工。

  第二条甲乙双方必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建筑工程安全生产管理条例》等国家和政府有关安全生产的法律、法令、法规及相关规定和企业的规章制度。

  第三条甲乙双方在进行生产经营活动中,应紧密配合、相互协作,及时告知作业现场存在的不安全因素、安全隐患及防范措施,避免发生事故。

  二、甲方责任、权利和义务:

  第四条乙方在作业区进行工程施工时,必须接受甲方安全管理。未经甲方允许,乙方人员和设备不得进入露天作业区进行其他与作业无关活动。

  第五条甲方对乙方在施工生产中存在安全隐患和违规现象,有权责令限期改正,有对在规定的整改时间不能解决安全隐患的施工单位处罚的权力,对问题严重的有权责令其停产整顿。

  第六条甲方要派现场经验丰富的管理人员对乙方工程安全、生产、质量、进度、文明施工统一协调管理。

  第七条甲方安全管理部门对乙方单位的安全情况进行经常性的检查并及时协调,纠正乙方作业区域内存在的安全隐患。

  第八条甲方按照《中华人民共和国安全生产法》及新疆天池能源有限责任公司有关安全管理规定,因乙方在工程施工或因安装质量不合格、管理不善、违章作业等原因导致甲方人员人身伤害或财产损失,由乙方全额赔偿。

  第九条甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工,因甲方导致的事故由甲方承担责任。

  第十条甲方对安全生产管理突出的施工单位,可用安全管理基金给予奖励。

  三、乙方责任、权利和义务:

  第十一条乙方必须具备国家、政府和上级主管部门所规定的安全生产条件和相应施工资质,施工单位法人代表对施工生产的安全负全面责任。

  第十二条乙方必须接受甲方的管理,按国家和政府部门的规定设置安全管理机构,落实安全责任制,严格执行作业规程、操作规程,做好事故的预防和安全防护工作,确保施工安全。

  第十三条乙方应根据甲方的要求和工程实际情况,制定适合工程实施的安全管理制度和安全措施。在施工过程中不得违反甲方及其上级单位在安全文明生产管理方面的规章制度。

  第十四条乙方须在建立完善安全管理内业工作、安全资质、安全机构、安全教育、安全检查、安全奖惩、特种设备管理、特种设备人员管理的基础上,提供可执行的表格及资料。

  第十五条乙方必须指定一名专职安全管理人员进行安全管理与协调,同甲方协调安全管理工作。

  第十六条开工前乙方必须对全体作业人员的安全教育(包括临时增补或调换人员),并将参加安全教育人员名单与考试成绩报给监理方或甲方安全部门备案。施工中的特种作业人员必须持证上岗。

  第十七条乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布置施工。

  第十八条乙方进行危险较大的工程施工时,要制定专项安全施工方案,安全技术措施,并附有安全验算结果。经甲方审核修改后方可施工。

  第十九条乙方用于本工程的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要,并经有资质检验单位检验符合规定。

  第二十条乙方应为所雇用的员工配备必要的劳动防护用品,并正确的使用安全防护设施和劳动防护用品,并且保证劳动防护用品符合国家规定。

  第二十一条乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。乙方要制定安全措施以及做好相关的安全警告标志和安全防护措施。

  第二十二条乙方施工过程中需使用电、水源,应事先与管理部门取得联系,不得私拉乱接。

  第二十三条非高危行业施工,乙方应设有专职安监人员(少于30人者可设兼职)负责施工队伍全面安全管理工作。

  第二十四条乙方在施工过程中发生人身事故和重大机械事故要及时向技改部安全管理部门汇报。

  第二十五条因乙方在工程施工因管理不善、违章指挥、违章作业等原因导致乙方人员人身伤害或财产损失,由乙方承担直接经济损失和间接经济损失。

  四、施工安全生产保证金

  第二十六条乙方本应向甲方交纳工程造价3%的安全生产保证金,但考虑乙方资金紧张的状况,甲方对施工单位事故、违章、违规安全处罚,双方同意在工程进度款中扣除。

  第二十七条甲方安全管理部门对施工单位违章、违规的安全扣款,按《安全生产管理协议》中相关扣款条例,出具扣款通知单,执行对施工单位的扣款,由公司财务部在工程进度款中扣除。如施工单位负责人拒绝在扣款通知单签字,技改部安全负责人有权停止工程进度款的支付。

  第二十八条施工单位在施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故及发生安全管理不到位情况、违章指挥、违章行为,违规等现象,扣除相应数额的工程进度款。

  1、凡发生一人次轻伤事故扣除事故单位1万元。

  2、凡发生一人次重伤事故扣除事故单位5万元。

  3、发生一人次生产死亡事故扣除事故单位20万元。

  4、严重未遂事故视情节扣除事故单位3000元-5000元。

  5、甲方安全部门定期和不定期对施工单位进行安全检查,初次发现存在安全隐患和三违现象的,初次提出警告级通报教育,责令限期整改;以后每发现一处安全隐患和三违现象,扣减200元—3000元;两次通知未整改扣减金额加倍。

  6、甲方在安全内业检查中(第十四条内容)乙方不能及时提供的表格及资料,每项扣减200元—1000元。

  7、乙方严格执行国家消防相关规定、在动火作业时必须提交《施工现场动火申请》,按监理、项目负责人、甲方安全管理部门批准后,方可工作。如没有《施工现场动火申请》私自动火扣减安1000元。

  五、违约责任

  第二十九条乙方不得私自将工程转包其他施工单位,工程分包需经公司主管部门同意后,安全管理部门对其安全资质审查合格后方可进入施工现场。

  第三十条在合同履行中,发现乙方提供的有关安全资质材料无效,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。

  第三十一条乙方在施工过程中发生重大设备损坏、人身伤亡事故有隐瞒行为的,除接受政府有关部门处理外,乙方应承担5000元至10000元的违约责任。

  六、安全注意事项

  第三十二条技改部在工程施工过程中要执行相关国家法律、法规及规范、规程的安全管理规定、结合本工程的安全特点、做好安全管理。提示安全重点如下。

  _______________________________

  七、其他条款

  第三十三条施工单位是安全责任主体、监理公司全面掌控,技改部统一协调和监督管理。

  第三十四条甲方、乙方必须严格执行本协议,在协议执行过程中如发生争议,由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的,任何一方可以向合同履行地人民法院提起诉讼。

  第三十五条甲乙双方必须按协议规定,认真履行各自的权利和义务。

  第三十六条此协议一式3份,甲方安全管理部门持1份,乙方安全管理部门持1份,作为合同附件存档1份。

  第三十七条未尽事宜,双方协调解决。

  第三十八条此协议自签订之日起生效。

  甲方:

  乙方:

  法定代表人:

  法定代表人:

  签订时间:年月日

施工管理合同范本 篇5

  甲方:

  乙方:

  为了积极响应成都市建设委员会关于“施工现场实施物业化管理”通知的精神。经甲乙双方协商一致,就“沙河湾”工程项目施工现场物业化管理,达成以下管理协议:

  1、“沙河湾”工程项目施工现场应由乙方严格按照建委有关规定严格进行施工现场物业化管理。

  2、乙方应按照规定设置物业固定办公地点,制定物业管理制度,编写专项工作方案,设立巡查制度;配备专职物业管理人员,并佩戴工作挂牌上岗,加强每日检查,记录存档。保洁区域必须定时清扫,每天不少于2次。开挖和总平面施工阶段,必须派专人值守管理、冲洗保洁,确保车辆不带泥出门。

  3、贯彻执行国家关于施工现场管理的相关政策和规定。

  3、出入口区域(含大门外两侧围挡各30米范围内):进出车辆的冲洗除尘。冲洗设备的使用和维护。排水设施的清掏和养护和日常清扫保洁,严禁杜绝现场扬尘。

  4、生活区、办公区:厕所、浴室、宣传娱乐设施、吸烟室(处)的保洁、维护、管理。公共区域的环境卫生及绿化。

  5、围挡围墙外周边区域打围设施的维护和围挡、围墙周边环境卫生保洁。

  协议所涉及内容由乙方负责按照成都市物业化管理通知要求实施。甲方、监理单位对施工现场物业化管理实行监督并按有关文件有权要求乙方进行整改和相应的处罚。

  以上协议一式叁份,安监站、甲乙双方各执一份。

  甲方:

  乙方:

  _____年_____月_____日

施工管理合同范本 篇6

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,明确甲乙双方的安全管理责任,切实做好工程的安全生产,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《化学危险品安全管理条例》、《企业职工伤亡事故报告和处理决定》、《特别重大事故调查程序暂行规定》等法律法规规章要求,同时依据甲乙双方合同要求,特签订本协议。

  第一条、工程概述:

  1、工程名称:

  2、工程地址:

  3、业主方:

  第二条、工程项目期限:

  自年月日至本工程结束。

  甲方进行开工前的安全确认,符合安全生产条件后,准许施工。

  第三条、作业环境存在的危险源及控制措施:(见附件)

  乙方应参照危险源清单落实控制措施,加强施工人员安全教育培训,确保安全施工。

  第四条、甲乙双方在生产经营活动中,应紧密配合、相互协作,及时告知作业现场存在的不安全因素、安全隐患及防范措施,避免事故发生。

  第五条、甲方发现乙方施工中的不安全行为,有权纠正或立即停止其施工;对多次(即累计3次或连续2次)违章、严重违章的人员和单位,有权按照《施工现场安全管理考核办法》进行处罚。

  第六条、乙方需提供国家及行业认可的安全资质(包括专业设备资质),乙方上岗人员必须持证上岗,相关资质证件复印后交甲方安委会备案。

  第六条、安全生产风险抵押金以合同总金额进行抵押。风险抵押金的金额为合同总金额的1%,乙方根据合同金额到新疆雪峰爆破工程有限甲方财务部缴纳风险抵押金。

  第七条、甲方负责向乙方提供本单位有关的安全生产规章制度、文件、工程设计等有关资料,乙方需遵照执行。

  第八条、甲方安全监督管理人员有权对乙方违反安全生产法律法规和本企业安全管理规章制度的行为,提出整改意见或警告。有权对乙方的施工安全质量进行检查验收、安全整改、警告及对安全质量问题进行50000元以内的违约金处罚,其费用从乙方工程款中扣除。

  第九条、甲方财务部根据项目部、安全监察部出具检查及事故扣款单对施工单位安全保证金进行相应扣减,扣减金额纳入甲方安全经费,安全风险抵押金扣减完后,乙方必须及时进行补交。工程结束并验收合格后,未扣减的安全风险抵押金,经甲方安全管理部门审核后,无息退还乙方。

  第十条、对安全生产管理突出的施工单位,项目部及安全监察部报甲方安委会同意后,可用安全经费给予奖励。

  第十一条、甲方责任、权利和义务:

  1.甲方有权对施工生产作业区进行安全管理。未经允许,乙方人员和设备严禁进入作业区。

  2.甲方对乙方在施工生产中存在的安全隐患和违规现象,有权责令限期整改,有权对在规定的整改时间不能解决安全隐患的施工单位进行考核,对问题严重的施工单位有权责令停产整顿。

  3.甲方应派现场经验丰富的专职安全管理人员对乙方安全生产协调管理。

  4.甲方安全管理部门对乙方的安全情况进行经常性的检查并及时协调,纠正乙方作业区域内存在的安全隐患。

  5.考核:

  1)凡发生一人次轻伤事故对乙方违约金处罚1万元;

  2)凡发生一人次重伤事故对乙方违约金处罚5万元;

  3)凡发生一人次死亡事故对乙方违约金处罚20万元;

  4)乙方特种作业人员必须持证上岗作业。甲方发现无证上岗人员,勒令停止作业,发现一人次对乙方违约金处罚20__元;

  5)职工上岗前未进行安全教育和培训,经甲方安全部门责令限期整改,逾期不改的,对乙方违约金处罚20__元。

  6.甲方有义务参加乙方抢险救灾和事故抢救。

  第十二条、乙方责任、权利和义务:

  1.乙方日常安全管理纳入甲方安全管理范围,甲方依照业主以及甲方安全管理规定对乙方不安全行为考核。乙方不得将承接的工程非法再次转包,乙方违反本规定,发生在非法转包单位的伤亡事故,由乙方承担全部责任

  2.乙方是甲方外委单位,同样遵循业主方相关安全管理规定,因乙方原因被业主方考核的由乙方完全承担,造成甲方损失的由乙方负责赔偿,其费用从乙方工程款中扣除。

  3.乙方负责按照相关法规要求,在每位工人入场前,做好本单位施工工人的公司级、项目级、班组级“三级安全教育”及其他各类教育,并及时组织受教育人员的考核,考核合格后方可上岗操作。乙方还必须对施工工人做好班前、日常安全教育(每月至少开展一次),并留下教育资料存档。乙方需将对工人开展的“三级安全教育”、考核记录在完成考核后三日内,报甲方专职安全员备案,并留书面记录,甲乙双方分别留存。乙方未按照规定对施工工人开展教育和考核,或乙方未按要求向甲方上报上述资料,发生伤亡事故,由乙方承担全部责任。

  4.乙方施工现场有隐患,威胁施工安全时,甲方有权停止其作业。因此延误工期,造成损失,由乙方自负。甲方对乙方安全工作严重不负责或造成生产安全事故的施工人员及管理人员有权建议给予处分、撤职或调离岗位。如乙方不执行,则甲方有权将其逐出甲方施工辖区,直至终止与乙方的工程承包合同,由此造成的经济损失由乙方承担全额赔偿责任。

  5.乙方进入施工前,必须向甲方提供准确的现场施工工人名册及特种作业人员的有效证件给甲方备案,并对其真实性负责。队伍组织及特种作业人员发生变化,必须提前向甲方书面征询,征得甲方同意后方可进行调整。为本项目所派遣的人员投保人身意外伤害险,并在全部工作期间持续的进行上述保险,并为全员参加工伤保险及缴纳费用。乙方必须对进入甲方施工现场的工人签订合法的劳动合同,载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项,以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。乙方施工人员发生伤亡事故,若事故者未与乙方签订劳动合同,或事故者和名册不符合,不论甲乙双方或第三方的原因造成的事故,均由乙方承担全部责任。

  6.乙方在施工期间,必须认真贯彻执行甲方有关安全生产的规章制度,服从甲方的安全监督和管理。接受甲方的安全质量检查,并对其隐患进行整改。乙方承担施工作业活动中的安全、卫生、环保等责任。

  7.乙方必须有健全的安全生产责任制和安全生产规章制度,并按甲方规定参加甲方与业主方的安全生产调度会议和其它有关安全工作会议。施工人员必须按甲方规定组织好每班班前会、现场开工安全确认及每周安全活动,并保留相关记录,甲方有权随时进行检查。

  8.乙方必须指定一名专职安全管理人员进行安全管理和协调,同甲方协调安全管理,专职安全管理人员必须持有乙方盖章签字的授权委托书,同时持《安全生产考核合格证书》上岗,施工现场出现属于乙方施工责任范围内且需甲方帮助解决的事故,乙方可以向甲方申请配合和帮助,所发生的费用由乙方负担;乙方驾驶司机特种作业人员必须持证上岗,无证上岗人员造成的伤亡事故,由乙方承担全部责任。

  9.在多单位同一作业区或交叉作业时应采取轻、重车辆分道行驶,尽量避免车辆交叉行驶,在交叉和联合作业时,乙方应配备专人监管。本工程所有拉土车辆必须有车辆保险,且每台车辆灯光必须完整,在施工现场内外发生的交通事故及其他责任事故,均与本项目部无关,均由乙方承担全部赔偿责任;在拉土期间车辆四周必须封闭好,禁止漏土、掉土;禁止使用黑车拉土;在挖土过程中,发现古墓、棺木要及时暂停施工,要妥善做好保护,及时汇报甲方或业主方视情况处理。

  10.乙方使用甲方提供电器设备,未报请甲方同意,在使用前也未进行检测是否合格后即行使用,擅自乱拉电器线路造成伤亡事故的,或乙方人员未经甲方允许私自动用、乱开甲方机械设备造成伤亡事故的,由乙方承担全部责任。

  乙方不按规定施工,发生质量事故或者影响业主质量达标事件,由此给甲方造成的经济损失,乙方负赔偿责任。乙方不服从管理,违章蛮干酿成事故给甲方造成人身伤害和财产损失,乙方承担全部经济责任和刑事责任。

  11.乙方在施工过程中非甲方原因发生的任何事故,造成的任何社会责任(包括家庭责任、政府追究责任等其他社会责任)均由乙方自行处理并予以承担;由此给甲方造成任何影响的,乙方应无条件在第一时间消除由此给甲方造成的任何影响,同时由乙方赔偿甲方由此产生的任何损失。

  12.凡是乙方责任造成的伤亡事故,由乙方承担全部经济损失;凡由乙方责任造成的火灾和设备损坏,由乙方承担直接以及间接损失,发生的事故必须按照“四不放过”的原则进行处理,并按规定及时上报。

  13.乙方不得擅自拆除、变动现场的安全防护措施、安全标志和警告牌。因施工生产需要拆卸的安全防护措施,乙方必须向甲方提出书面申请,经甲乙双方及相关方协商一致并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除,安全防护措施拆除后,乙方安全负责人员必须对该施工区域进行重点监控。安全防护措施的拆除必须留存双方签认的书面记录。乙方对本单位施工工人擅自拆除或未按甲方批准的拆除要求拆除安全防护措施所造成的伤亡事故,承担全部责任。

  第十三条、意外责任

  1、凡是在乙方管理范围内发生的事故责任,均由乙方承担。

  2、因乙方原因发生的交通事故或安全事故,造成人员伤亡或经济损失或施工现场发生各类伤亡、重大非伤亡事故时,因事故引发的罚款及赔偿费用,全部由乙方承担赔偿责任,与甲方无关。甲方因此承担赔偿责任的有权向乙方全额追偿。

  3、乙方项目负责人应及时、如实地将事故报告甲乙双方单位和建设单位;乙方负责按国家规定,及时向所在地安全监督管理部门、建设行政主管部门报告。

  4、发生事故时,甲乙双方有抢险、救灾义务,所发生的各项费用全部由乙方承担。

  5.甲方按照现场施工安全技术要求监督乙方施工。

  凡因乙方原因发生事故的,以相关管理单位的处罚为准,乙方负全责;因乙方原因造成甲方损失的,由乙方赔偿甲方全部损失。

  第十四条、争议

  双方约定,在履行安全生产管理协议过程中发生争议,请所在地安全监督管理部门、建设行政主管部门裁定。解决不了的,任何一方有权向甲方所在地人民法院提出诉讼。

  第十五条、本协议一式叁份,甲方各执两份,乙方执一份,自双方签字盖章之日起生效。本协议未尽事宜,双方协调解决。

  甲方:

  ___年__月__日

  乙方:

  ___年__月__日

施工管理合同范本 篇7

  甲方(总包单位):_________________

  乙方(分包单位):_________________

  为了进一步贯彻落实“安全第一,预防为主”的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全的法令、法规、强化安全生产管理,落实安全生产责任制,依法从严治理施工现场,确保项目施工中操作人员的安全与健康,促进施工顺利进行,依照国家及北京市建筑及安全相关法律法规及有关规定,遵循公平、守法、诚信的原则,特签订施工安全生产合同书。

  1.承包工程项目:_________________

  1.1项目名称:_________________

  1.2工程地址:_________________

  1.3承包范围:_________________

  1.4承包方式:_________________

  2.管理目标:_________________

  2.1现场杜绝重伤、死亡事故的发生;

  2.2负伤频率控制在4‰以内;

  2.3无急性食物中毒事件发生;

  2.4现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%,杜绝现场重大隐患的出现;

  2.5现场内不发生火灾事故,火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%;

  2.6杜绝在施人员发生刑事及治安案件

  2.7教育在施人员不发生影响社会政治稳定和单位内部稳定。

  2.8必须保证施工现场达到北京市安全文明工地标准,环保达标,无扰民事件发生。

  3.用工制度

  3.1乙方须严格遵守《北京市人民政府关于建筑企业施工管理暂行规定》、《北京市建筑市场管理条例》等北京市关于施工企业管理的相关法律、法规及条例,任何因为乙方违反上述条例造成的案件、事故事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担,由此造成甲方的经济损失由乙方承担:_________________

  3.2乙方必须办理并具备合法的以下安全资质:_________________

  3.2.1企业法人签发的《法人授权(委托)书》;

施工管理合同范本 篇8

  乙方:

  乙方承包甲方 工程(项目),甲、乙双方就施工安全管理达成协议,并签定协议书,现将有关事项分列如下:

  一、乙方单位及人员在施工作业期间必须严格遵守国家安全生产法律、法规及甲方公司《外来施工单位及人员安全管理规定》等有关安全生产管理制度。

  二、乙方人员进入施工现场前,必须制定切实可行的安全施工方案,并组织对施工人员进行安全教育,认真落实安全措施,以确保施工安全。

  三、乙方人员在施工作业过程中,必须严格遵守甲方的各项管理制度,施工人员进入生产、施工现场,要穿戴好劳动防护用品,特别是在立体交叉作业时,必须按规定正确使用和佩带劳动防护用品,否则,一经发现,甲方有权按规定进行处罚。

  四、乙方在甲方生产运行区域内施工作业,施工人员不得随意移动、使用、损坏甲方的各类设施、设备,否则,甲方将按有关规定进行处罚。

  五、乙方如有特种作业人员参加施工作业,特种作业人员必须具备国家规定的特种作业操作资格,同时,乙方需向甲方提供详细的特种作业人员名单及特种作业人员操作资格证书复印件。

  六、施工过程中,乙方必须安排专门的安全管理人员进行施工现场的安全监护、检查,并与施工区域所在单位的安全管理部门保持经常性联系。

  七、由于乙方自身原因发生的任何事故,责任由乙方自行承担。由于乙方原因如违反甲方有关规定,造成甲方设施、设备损坏、财产损失、人员伤亡的,由乙方承担相应责任及损失。由于甲方原因造成乙方事故的,甲方承担相应责任及损失。由于双方原因造成的事故,双方依法承担相应的责任和损失。

  八、对存在较大危险因素的施工现场、设施、设备,乙方必须放置明显的安全警示标志,否则,甲方将按有关规定进行处罚。

  (其他需要说明的事项)……

  注(以下两条内容接其他所需说明事项后连续编号):

  1. 发生本协议书未规定的事项或需要更改本协议书的条款,由双方另行商定。

  2. 本协议书一式肆份,甲、乙双方各执两份为凭,签字生效。

  甲方(章): 乙方(章):

  签 字: 签 字:

  签字日期: 年 月 日 签字日期: 年 月 日

施工管理合同范本 篇9

  总包单位:(以下简称甲方)

  分包单位:(以下简称乙方)

  为加强施工现场环境保护管理,认真执行、贯彻落实国家、北京市市建委、北京市市环保局和集团公司的有关环境保护法律、法规和管理要求。依据《中华人民共和国环境保护法》的有关规定。确保施工现场环境保护工作始终保持良好状态,双方本着平等、自愿的原则,签定本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责,对施工现场各自施工区域的环境保护进行监督管理,严格遵守本协议书的权利、责任和义务,建立起相互理解信任,相互支持配合的良好关系,保障施工现场环境保护工作顺利进行。

  一、甲方的权利、责任和义务:

  1、贯彻落实国家、市建委、市环保局及集团公司有关施工现场环境保护的管理规定,落实责任制和健全规章制度。加强对分包的管理,负责对施工现场环境保护进行全面监督、管理,并对施工现场环境保护工作进行检查和指导。

  2、由于没有贯彻落实国家、市建委、市环保局及集团公司有关施工现场环境保护的管理规定,未落实责任制和规章制度。对施工现场环境保护没有进行全面监督、管理、检查和指导。被上级部门爆光、批评及罚款,或对施工现场造成不良影响,由甲方负责。

  二、乙方的权利、责任和义务:

  1、贯彻落实国家、市建委、市环保局及集团公司有关施工现场环境保护的管理规定,落实责任制和健全规章制度。服从总包管理,对所属施工区域、生活区宿舍的环境保护管理工作负全面责任。

  2、进入现场施工必须按照总包对环境保护管理的要求施工,施工区和生活区域有明确的划分,及时清运施工、生活垃圾,清理施工垃圾要搭设封闭式垃圾通道或用容器吊运,不能将施工垃圾凌空抛撒。

  3、施工现场要防止扬尘,运料汽车出现场大门必须有人冲洗车轮泥土,严禁车轮带泥土驶出施工现场。施工现场应有专人负责保洁工作,配备相应的洒水设备。

  4、遇有大风预警天气时应停止土方、焊接等作业,并及时、快速清扫道路,加大对路面洒水、清扫的频次,减少扬尘污染。施工现场土方、砂、灰堆必须覆盖。

  5、对可能产生尘土污染物的建筑材料及垃圾要集中存放在库房或严密遮盖。存储和使用油料应有防止污染土壤、水体和跑、冒、滴、漏措施。

  6、施工现场强噪声机具应采取有效封闭措施,人为活动噪声控制措施合理、有效、现场无违章现象。必须严格控制作业时间,一般不超过22时,对人为的施工噪声应有降噪措施和管理制度。

  7、乙方应严格按照落实施工现场扬尘治理的“六个百分之百”(施工现场围挡率达到100% 、进出道路硬化率达到100%、工地物料篷盖率达到100%、场地洒水清扫保洁率达到100%、出入车辆清洗率达到100%、项目全工期做到喷雾除尘机除尘应用率达到100%)。

  8、由于没有贯彻落实国家、市建委、市环保局及集团公司有关施工现场环境保护的管理规定,未落实责任制和规章制度。对所属施工区域、生活区宿舍的环境保护管理工作没有全面负起责任。被上级部门爆光、批评及罚款,或对施工现场造成不良影响,由乙方负责。

  三、补充条款:

  补充条款如下:

  本协议书一式两份,甲、乙双方签字盖章立即生效。各保存一份。

  本协议书自签字之日生效至工程竣工终止。

  总包单位:(盖章)分包单位:(盖章)

  负责人签字:负责人签字:

  ___年__月__日__年__月__日

  小编精心推荐

  施工合同 | 工程合同 | 施工合同范本 | 工程合同范本

分享

热门关注

[精品]施工免责协议书(系列6篇)

施工免责协议书

施工赔偿协议书3篇

施工赔偿协议书

2023外墙保温施工合同8篇

外墙保温施工合同

[最新]分劈施工协议书范本通用

施工协议书范本

[参考]最新房建施工合同通用

房建施工合同

施工管理合同范本2000字精选5篇

施工管理合同范本

装饰施工合同范本4篇

装饰施工合同范本

公路施工合同合同范本 公路工程施工合同合同范本

公路施工合同范本

道路施工合同范本通用8篇

道路施工合同范本

施工管理合同3500字

施工管理合同