出国留学网小编精心排版，“购货合同简单范本”等待您的品读。随着国家的飞速发展，合同在工作中的作用日渐显现。最终签署合同的目的是为了更加专业的合作。欢迎大家阅读、收藏并分享给身边的人！
购货合同简单范本(篇1)
随着全球化和开放的浪潮不断推进，跨国贸易不断增加。在这样的背景下，互购的经济模式成为了一种新的商业模式。互购指的是通过互联网渠道，消费者可以在海外的网店上购买配送到中国。
在进行互购时，买方和卖方之间必须签订涉外互购货物协议。本文将就涉外互购货物协议范本进行详细阐述。
一、协议背景
本协议是由（买方）和（卖方）加盖公章签署的一份涉外互购货物协议，旨在明确双方交易的基本条件和责任义务，保证双方互利共赢。
二、协议主要内容
1.合同交易的标的：本合同所规定的货品以及相关的附件。本合同所规定的货品包括所有从卖家出售的产品。
2.价格及支付方式：本合同所规定的货品价格由卖家提供，买方提交订单后，在合法的时间内通过在线支付方式进行支付。
3.提货时间和方式：卖方承诺在买方支付全款后的三个工作日内，将货品通过发快递或者其他方式发送给买方，包邮。
4.发票和单据：本协议所涉及到的货品均属于跨境自由贸易，不需要开具发票和其他的单据。
5.发生争议的解决方式：本合同的履行和解决争议均应符合中华人民共和国有关法律和法规的规定。双方在本协议履行过程中如产生任何争议，双方应先友好协商解决。协商不成的，买方可以向所在地的仲裁委员会或者人民法院提起诉讼。
6.协议的变更、解除和失效：本协议自双方签字盖章之日起生效，除非得到双方的书面协议，任一方均不能单方面变更或解除本协议。协议的失效基于以下情况之一发生：（1）本协议属于无效合同；（2）协议履行期限已过；（3）双方在协议中规定的条件和义务已经满足。
7.附加条款：本协议规定的条款未尽事宜，由双方协商解决。
三、协议注意事项
1.本协议的效力：本协议经买卖双方签字盖章后生效
2.协议解除和失效：本协议自双方签字盖章之日起生效，除非得到双方的书面协议，任一方均不能单方面变更或解除本协议。
3.凭证：一旦本协议书签字盖章生效，买方和卖方均应通过合法渠道进行交易，卖方送货前应通过各种形式提交购物凭证以及交货凭证等。
在签订涉外互购货物协议时，需要注意细节，将协议中的各项条款全部列出并细致解释清楚，让双方心中有数，避免在交易过程中出现纰漏。合同签订后，对于两个国家的双方来说，无疑是一种保障货物质量和交易安全的举措。
购货合同简单范本(篇2)
甲方：__________________________________联系电话：乙方：_______________________联系电话：
合同编号：__________________________________招标编号：签订地点：签订时间：
甲方根据发展的需要，对标的物的采购于__年__月__日___时在金华职业技术学院________会议室进行了公开招标。为确保甲乙双方的合法权益得到保障，经双方认真协商达成合同如下：
第一条、采购标的物的名称、品牌、型号、厂家、数量、金额。
第二条、设备、材料、物品质量要求及乙方对质量负责条件和限定供货期限：
（1）乙方必须在合同签定之日一次性交清履约保证金人民币大写________（标的物到货验收合格后无息退回）。
（2）乙方提供的设备应符合《招标文件》、《评标结果确认书》规定的要求（特殊的商品，甲方须提供相关的技术资料和技术标准），严格按照设计要求和国家有关标准生产、检验、包装，确保产品质量。
（3）设备、物（产）品的到货验收包括：数量、外观、质量、随设备备件备品、装箱单和资料及原包装完整无损。
（4）设备、物（产）品出现质量问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），每台设备、物（产）品上均应订铭牌（内容包括制造单位、设备名称、型号规格、出厂日期等）。（5）限定在_______年_______月_______日前交货并负责安装调试完毕。
第三条、交货地点、方式：送至甲方指定地点和位置_________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________第四条、包装费用、运输费用、搬运至甲方指定位置费用及安装调试费用均由乙方负责。第五条、服务支持体系：
（1）设备或物（产）品在使用阶段如发现质量问题，乙方收到甲方使用部门的函、电后，应在________小时内到达处理。
（2）乙方对设备提供质量保证：_________________________________________________（3）特殊设备的有关人员培训：_________________________________________________第六条、验收标准、方法：按合同第二款规定，由甲方组织有关专家会同乙方在收到乙方验收通知后7个工作日内负责验收完毕。同时填写验收单及有关验收质量情况表。
第七条、随机备品、配件、工具数量及供应方法：应在交货地点，随机验收时如数交给甲方。第八条、付款方式：设备、物（产）品到货并安装调试结束，甲乙双方共同验收_________合格_______日内付合同总价的_____，即_______元。同时退还履约保证金。投入正常运行使用满___个月付合同总价___%，即_________元（原则按人民币报价格，若是进口设备则要注明付款方式及美元人民币及比价）。第九条、违约责任：
（1）如乙方到了合同规定的到货验收时间不能交付使用的，除人力不可抗拒的因素外，乙方应向甲方偿付延期违约金，每日支付合同总价的___%。同时乙方应出具书面情况说明，并征得甲方同意或签字。
（2）品种、规格、质量、安装等不符合本合同规定时，乙方应负责包修、包退、包换，由此而造成延误交货时间，乙方也应按上述规定向甲方偿付违约金。
（3）由于甲方的原因要求延期交货验收时，应及时通知乙方，乙方的交货验收时间亦相应延期。
（4）乙方下列情形之一的，甲有权单方面终止合同，按合同总价的_____%没收履约保证金、乙方的任何损失甲方一概不承担：_________________________________
_______________________________________________________________________。第十条、其它约定：
（1）《招标文件》、《评标结果确认书》(包含评标纪录)、《投标书》、履约保证金（如果有）和国家有关标准的规范视为合同附件，具有同等法律效力；
（2）售后服务：乙方应做到及时回访和优质服务，其它条款按投标服务承诺书执行；（3）__________________________________________________；（4）__________________________________________________。
第十一条、合同争议的解决方式：本合同未尽事宜，双方协商解决；协商不成，由金华市婺城区人民法院处理或金华市仲裁委员会仲裁。
第十二条、本合同一式八份，甲方执七份，承包方执一份，同等生效。第十三条、本合同自双方盖章之日起生效。
购货合同简单范本(篇3)
原告：张XX，女，回族，1980年11月25日出生，户籍地：天津市XX区丁字沽三号路程光里10门XXX号，现住xx市东城区建国门内大街5号，电话:186xxxxxxxx.
被告:赵X，男，回族，1968年6月25日出生，身份证号：XXXX051962XXXXXXXX.住址：xx市东城区豆瓣胡同2号楼12单元XXX号，电话：139xxxxxxxx.
案由：房屋租赁合同纠纷
诉讼请求：
1、请求确认原、被告20xx年9月29日所签订的《xx市房屋租赁合同》于20xx年1月27日解除;
2、请求判令被告退还原告房屋租金16940元及押金6500元(共计23440元)，并赔偿利息损失(自20xx年1月31日起按照中国人民银行同期贷款利率计算至法院生效判决书指定履行之日止).
3、请求判令被告支付违约金按月租金的100%即6500元;
4、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由：
原、被告于20xx年9月XX日签订《xx市房屋租赁合同》一份，合同约定由被告将坐落于xx市XX区豆胡同2号楼12单元18XX号出租于原告，租赁期限自20xx年10月15日至20xx年10月14日，租金第一年为6500元每月，第二年为6600元每月，第三年为6800元每月，租金支付方式为押一付三，各期租金以银行转账形式支付，物业管理费等其他费用按合同约定各自承担。原告于签订合同当日支付给被告爱人定金6500元整，后通过银行转账将第一季度的房租及押金补齐。另双方约定在租赁期内，甲方提前收回房屋的，或乙方需提前退租的，应提前30日通知对方，并按月租金的100%向对方支付违约金;甲方应退还相应租金。20xx年1月19日下午，辖区民警以为原告是房东，便通知原告到辖区派出所(原告朋友代去的)，在得知原告非房东后，要求原告通知房主，示明xx市关于治理群租房的规定，并限期腾退房屋。1月22日原告便打电话跟被告谈这个事情，被告告知一切按照派出所要求办理，由于派出所禁止被告将房屋群租，致使原告的合同目的无法实现，故应当承担违约责任，并根据合同约定退还租金及押金，但在1月25日与被告商讨的过程中，被告称原告没资格与其谈退钱的事，让原告先退房，押金的事也甭想了，腾完房后看是谁赔谁。20xx年1月27日原告通知被告解除合同并于三日内退还租金及押金，并事先约好让朋友与其交接，但被告未在约定时间交接，也未在三日内退还原告所交纳的租金及押金。无奈，原告只能诉诸于法律，特向贵院提起诉讼，请求贵院依法秉公判决，以维护原告方的合法权益。
xx市xx区人民法院
具状人：
20xx年月日
购货合同简单范本(篇4)
第一条、双方当事人
供 方：(以下简称甲方)
需 方： (以下简称乙方)
第二条、货物质量要求及乙方对质量负责条件和限定供货期限：
(1)货物(产)品到货验收包括：数量、外观、质量、合格证、资料及原包装完整无损。
(2)限定在 年 月 日前交货。
第三条、付款方式：货物(产)品到货后，甲乙双方共同验收合格 7 日内付清全部货款，共计人民币(大写)贰 仟 贰 佰 圆 整 ( ￥： 2200.00
第四条、违约责任：
品种、规格、质量等不符合本合同规定时，甲方应负责包退、包换，由此而造成延误交货时间，甲方也应按上述规定向乙方偿付违约金。
第五条、合同争议的解决方式 本合同未尽事宜，双方协商解决;协商不成，双方当事人可向合同签订地人民法院提出诉讼。
第六条、本合同一式发二份，甲乙双方各执一份，本合同自双方盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
购货合同简单范本(篇5)
随着全球化的发展和互联网技术的普及，跨境电商逐渐成为一种发展趋势。对于企业或商家来说，涉外互购货物协议的签订显得尤为重要。那么，什么是涉外互购货物协议呢？它具有什么样的特点和内容？本文将详细阐述。
一、涉外互购货物协议定义
涉外互购货物协议指的是发生在不同国家的买卖行为，即一方在国外购买商品，另一方在国内销售该商品的交易。该协议为商家在进行跨境电商业务时，以保证双方的合法权益为前提，确保货物交付、支付和服务的顺利实施。
二、涉外互购货物协议特点
1.国际化：涉外互购货物协议属于国际化合同，涉及两个不同的国家法律和政策，受国际贸易规则、合同法、商法等法律体系管辖。
2.实效性：涉外互购货物协议的签订能在一些时间和空间上排除异议，确保行动的统一和方便。同时，双方在签订协议后，都需遵守合同中规定的义务和责任。
3.商贸属性：涉外互购货物协议具有较强的商贸属性，适应跨境电商的需求，思考企业和商家在进行外贸电商业务中的纠纷和风险。
三、涉外互购货物协议内容
涉外互购货物协议一般包含以下内容：
1.合同主体：确定协议签订的双方，包括对方的名称、地址、联系方式等基本信息。
2.商品描述：包括商品名称、品牌、型号、规格等详细信息，以便双方确认订单内容。
3.价格与支付方式：商家需将商品售价与物流费、税费等费用列明，同时，商家和买家需明确支付方式和支付期限，保证交易的顺利进行。
4.交货条件与物流安排：商家需明确交货时间、交货方式和交货地点，以及物流费用和承担责任。
5.售后服务：商家需明确对售后服务的承诺，如退换货、质量保证等服务，以及售后服务的责任和期限。
6.法律管辖：商家和买家需约定法律管辖权归属，以确保交易纠纷的解决和合同執行。
四、涉外互购货物协议的意义
涉外互购货物协议的签订为企业和商家建立信任和合作关系提供保障，同时也为跨境电商业务提供了一定的规范和标准。协议的制定和实施，有助于避免交易风险和合同纠纷，维护双方正常的商贸关系。
总之，涉外互购货物协议的签订，是企业和商家在跨境电商业务中不可或缺的环节，既可以保障双方的权益，也可以规范跨境电商业务的秩序，增强团队的合作信任和效率。
购货合同简单范本(篇6)
随着经济全球化的发展，越来越多的企业开始涉足国际贸易领域。在这个过程中，涉外互购货物协议起到了非常重要的作用。本文将会详细介绍涉外互购货物协议范本，帮助企业更好地进行国际贸易。
第一部分：协议介绍
1.1协议名称
本协议的名称为“涉外互购货物协议范本”。
1.2协议目的
本协议的目的是为了规范涉外互购货物的交易行为，明确双方权利和义务，确保交易安全和顺利进行。
1.3协议适用范围
本协议适用于涉及进口和出口的货物交易。
第二部分：协议主要内容
2.1卖方信息
（1）名称：
（2）地点：
（3）法定代表人：
（4）注册资金：
（5）开户银行：
（6）账号：
2.2买方信息
（1）名称：
（2）地点：
（3）法定代表人：
（4）注册资金：
（5）开户银行：
（6）账号：
2.3货物规格
（1）品名：
（2）种类：
（3）数量：
（4）质量：
（5）价格：
2.4货物质量检验标准
货物质量检验标准由买卖双方协商确定，一般可以采用国际标准。
2.5交货方式和时间
（1）交货方式：
（2）交货时间：
2.6付款方式
（1）付款方式：
（2）付款时间：
（3）收款账户：
2.7合同有效期
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。
2.8争议解决方式
对于因交易引起的一切争议，双方应友好协商解决，无法协商的，应提交仲裁委员会仲裁。
第三部分：协议签署
3.1合同条款
买卖双方应对本合同的各项条款达成一致，并在合同正文上签字盖章。
3.2合同生效
本合同在买卖双方签字、盖章后生效。
第四部分：协议补充与修改
4.1补充条款
对于本合同未涉及的事项，可由双方协商补充条款，签订补充协议。
4.2修改条款
对于本合同中的条款，若需修改，应经买卖双方协商一致，并签订修改协议，修改协议具有与本合同同等的法律效力。
结语：
本文详细介绍了涉外互购货物协议范本的主要内容，希望可以帮助企业进行涉外互购货物交易，保障自身权益和交易安全。需要注意的是，协议范本并不是一成不变的，根据实际情况需要进行具体修改，确保协议符合法律法规和商业规则。
购货合同简单范本(篇7)
买受人：(以下简称甲方)
出卖人：(以下简称乙方)
甲方因工程需要，购买乙方工程物资，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 供料工程概况如下：
工程名称及范围：
工程地点：
第二条 货物名称、规格型号、材质、单价及计划数量，详见下表：
第三条 结算、发票、付款
3.1 结算方式：供货完毕，乙方向甲方提交结算单，由甲方指定的材料员统计核实、甲方项目经理签字确认。如供货周期较长，则每 结算一次。
3.2 发票：乙方按甲方确认的结算金额，提供税务发票和银行账户。乙方未能提供合法有效的发票的，甲方有权拒绝付款。乙方提交的发票金额与结算单金额不一致的(结算金额以结算单确认为准)，甲方有权拒绝付款。
3.3 间、比例再予分次付款：月底付当月料款的 %;工程竣工、验收合格后，付料款的 %; %为质保金，质保期满后付清。由银行转账支付。
第四条 交货时间、地点
交货时间：
交货地点：
甲方如需变更交付时间或地点，应提前 天通知乙方，乙方应予以满足。
第五条 供货数量及质量的验收确认
5.1甲乙双方共同依据现行技术标准及本合同约定，对乙方供应的货物(包括合同约定的附件等)数量及外观质量进行验收，并在乙方的发货单上签字确认。
5.2 货物经甲方表观检验，如有质量异常现象的，经双方核实后确属质量问题的，甲方有权拒收或退货，并由乙方承担违约责任。
5.3 交货时，乙方应向甲方一并提交产品技术质量资料，包括但不限于：产品生产厂家营业执照、生产许可证复印件，该批次货物的出厂检验合格证，按规定需要第三方机构认证或检验的还应提供认证或检验报告，产品使用说明书等。乙方未提交上述资料的，视为货物交付未完成。
5.4 按规定，货物需要经过进一步检验(试验)的，乙方应配合甲方进行检验(试验)，相关费用由 乙方承担;检验(试验)不合格的，视为货物交付未完成，甲方有权拒收或退货，并由乙方承担违约责任。
5.5 货物质量需要在投入使用或安装、调试、运行后才能验证的，经验证合格，方可视为货物质量合格;否则，视为货物交付未完成，甲方有权退货，并由乙方承担违约责任。
第六条 双方责任
6.1 货物涉及特殊技术的，乙方应当对甲方进行技术交底或培训;货物投入使用，需要调试的，乙方应当派员指导、参与调试，并提供相应检测、调试设备与工具，相关费用已含在合同价款中。本合同 □适用 / □不适用 本条款约定。
6.2 乙方应保证其提供的货物系其合法取得的合法产品，且货物不存在知识产权纠纷;否则，乙方应承担全部赔偿责任，包括甲方因此承担的赔偿款、处理纠纷所支出的各种合理费用、工程受到影响而产生的各项损失，无论该纠纷是否得到司法机关裁决或裁决结果如何。质保期从竣工验收合格之日起开始计算，质保期一年。
6.3 其他约定： 无 。
第七条 不可抗力
因不可抗力因素(包括战争、动乱、空中飞行物体坠落、自然灾害、非承租人出租人造成的火灾、爆炸等)所造成的货物损失，在货物完成交付前由乙方承担，货物完成交付后由甲方承担。
第八条 违约责任
8.1 甲方未按合同约定的付款期限和比例支付货款的，逾期付款超过一个月，则按应付未付金额、以日万分之一的标准，承担逾期付款违约金。
8.2 乙方未按合同约定或甲方通知的时间供应符合合同要求的货物的，每迟延一天，按 元/天的标准承担迟延供货违约金;甲方工地停工待料产生的费用(机械租赁费、设施料租赁费、项目部管理人员工资、待工工人工资及建设单位罚款)等实际损失高于该标准的，按实际损失赔偿。乙方迟延供货超过 天，甲方有权解除合同。
8.3 乙方供应的货物经检验、验证不合格，或产权不合法的，甲方要求更换的，乙方按本条第2款约定承担迟延供货违约金;甲方解除合同的，乙方除按本条第2款约定承担迟延供货违约金外，还应额外承担 元违约金，以弥补甲方另行购买所发生的误工及其他损失。
8.4 一方当事人按照合同约定应承担多项违约金、赔偿款的，合并计算。
8.5 乙方违约的，甲方可从当期应付款中直接扣除相应的违约金，或在结算中扣减相应价款。甲方的该项权利属于抵销权，无需乙方同意即可行使;也属于对乙方要求甲方付款的抗辩权，在司法程序中无需单独提出反诉。如甲方应付乙方的款项不足以用以扣减乙方违约金的，甲方可另行追偿。
8.6 乙方如不能及时提供相应的技术质量资料，甲方有权不予结算付款。
第九条 合同授权
9.1 甲方授权以下人员行使履约过程中的各项职权： (联系电话： )，职权：确认收料数量，发出各类通知，接收乙方提交的发票; (联系电话： )，职权：验收材料质量，接收乙方提交的质量证明资料; (联系电话： )，职权：签署确认结算单据，处理索赔事宜等。
9.2 乙方授权以下人员行使履约过程中的各项职权：，全权负责本合同的履行，包括但不限于：签署发料单，签收甲方发出的各类通知，确认结算金额，变更合同条款，处理索赔事宜等。
9.3 一方如变更授权，应及时通知对方。
第十条 送达
10.1 乙方可按本合同第九条约定，向有权限的甲方人员当面送达，由其签收。
10.2 甲方可按以下方式向乙方送达：
(1)按本合同第九条约定，向有权限的乙方人员当面送达，或以电话通知方式向其送达，甲方保留的语音通话记录、短信等可作为送达凭据。
(2)甲方亦可按以下地址邮寄送达：
地址： ;
邮编： ;收件人： 。
(3)甲方亦可以发送传真或电子邮件的形式送达通知：
乙方传真号码： ;
乙方电子邮箱： 。
10.3 一方送达方式如发生变更，应及时通知对方。
第十一条 争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可依法向甲方所在地人民法院起诉解决。
第十二条 合同变更
如需变更本合同条款，应签订书面协议加以明确，并由甲方加盖公司公章，方才有效。本合同中除填写空格部分外有手写修改之处，必须加盖甲方公章方才有效。
第十三条 其他约定
13.1、非甲方原因，乙方人员、车辆在甲方工地如发生安全、机械事故等问题，全部由乙方自行处理，与甲方无责。
13.2、关于退料：甲方工程竣工后，由于设计或计划变更，剩余产品由乙方负责为甲方及时按原价退料。
第十四条 合同的生效及份数
本合同自双方签字盖章之日起生效，一式五份，甲方执三份，乙方执两份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购货合同简单范本(篇8)
购货方 (以下简称甲方)：
供货方 (以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》，本着平等自愿、互惠互利的原则，经甲、乙双方友好协商，特签定此协议：
一、 甲方向乙方采购松磊灰麻石材。所需规格 、数量以甲方向乙方提供的订购清单为准。
二、 质量标准：
1、石材厚度：25mm，正负差不得超过2mm.
2、亮度与光泽度≥85度。
3、平整度误差≤1mm。
4、对角线精确度误差≤1mm.
5、石材不能有明显的色差。
6、防护处理要作六个面。要求作油性防护。
7、石材原产地福建。
8、石材花色和纹理与乙方提供材料样品一致。 其它要求： 。
三、 价格确定：单价 元/平方米(按加工成型石材面积计算，不再另加损耗)。本次石材用量约计 平方米，供货总价款约为： 元。(结算时以供货到现场的石材平方米数量乘以单价为准。)
四、 交货时间：乙方从收到甲方订购清单之日起，共计 个工作日内按甲方提供的规格，数量加工完毕，并供货到施工现场。时间从收到甲方定金时开始计算。若乙方不能按时交货，每延期一天，按订购总价款的5% 处罚。并赔偿甲方因此造成的工期延误损失。
五、 运输方式：由乙方负责运输卸货,搬运。
六、 订、收货方式：由甲方分批次向乙方下达石材订购清单，乙方按约定质量、时间完成后，由甲方进行验收合格后收货。乙方在对原材料进货时，需一次进够半成品料，以防不同批次出现的色差。
七、 付款方式：
八、 售后服务：乙方对所售石材质保一年，在一年之内所供石材发生质量问题，乙方给予免费更换。
九、 违约责任：若乙方所提供的产品与样品不符，或所加工的石材尺寸偏差，规格错误等原因。给甲方带来损失，则乙方赔偿甲方相关的经济损失费;并负责把产品无偿更换至合格。合同签订后，任何一方如中止合同， 则赔偿对方供货总价款20%作为违约金。当产品安装完毕验收合格后，甲方若不能在规定的期限内付清余款，则乙方按每日0.1‰收取利息。
十、 乙方应向甲方提供石材的质量检验报告和材质证明文件。
十一、 若有异议，则由甲乙双方协商解决，协商不能解决，则由法院裁决。
十二、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日