水电工程安装合同范本8篇

水电工程安装合同范本(篇1)

  编号:

  甲方:

  乙方:

  甲方同意由乙方承包xx项目

  水电安装工程的施工,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则,双方就本工程施工事项协商达成一致,订立本合同,以资共同遵守。

  一、工程名称:

  _________

  二、工程地点:

  _________

  三、承包范围及工作内容:

  室内给排水(含管道预埋件、给排水管道、五金安装、管道开孔、开槽及孔洞封堵)、强电工程(含管线预埋、穿线、电箱安装、面板安装、灯具安装、应急照明、安全出口指示系统安装)、弱电工程(埋管及引线、配合穿线单位完成穿线)、消防预埋、设计图纸变更修改项目等(根据变更情况另行定价)。

  四、承包方式

  承包方式:

  本工程在承包范围内以包工包小型工具及辅材(如:电胶布、生料带、麻丝、油漆等,不含主材)、包安装调试(弱电部分配合穿线单位完成穿线)、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工及甲供主材材料卸车费、保管费、二次搬运费、各种施工措施费、赶工费用等、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。

  各项工程内容包括但不限于:(包干价内容)

  (1)室内水电工作内容:

  1、给水部分(完成水表井后给水部分):室内给水立管、横干管、支管安装,包括管道支架安装、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留及封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗并保证合格(包括配合成形后的整个管道系统的给水管道通水试验及管道冲洗;承压管道系统、设备及阀门水压试验;给水系统管道清洗等);每户生活阳台安装一个水龙头,其余给水出口用堵头封堵。

  2、排水部分(接至第一个检查井):室内排水管立管、横管安装。管道安装包括开槽、开孔、支架安装、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留,封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水、通球试验以及压力排水的试压工作。

  3、强电部分(电表箱后部分):包括配电房各层电缆和配电柜的安装及接线,进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。各层按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装,保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。公共照明的'埋管,穿线、开关、灯具、插座安装。保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格,以及电气绝缘电阻测试;电气器具通电安全检查;照明全负荷通电试验;线路、配电箱(盘)、插座、漏电保护装置等接地、接零检验;等电位联结测试等。

  4、弱电部分:所有室内弱电线管、线盒的预埋,并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作;

  5、消防部分:所有消防管线主体结构施工中的预埋;

  6、所有预埋、预留洞口的封堵达到竣工验收标准(含建设单位分包由乙方预埋、预留部分)。

  (2)其他事项:

  A、本属乙方工作范围若乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成,导致甲方安排他人完成时,所发生的费用或损失由乙方承担;

  B、必须做到工完场清、料净(如由其它班组完成则扣除相应费用);

  C、所有水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对部分施工内容提出的变更;

  D、施工完成后协助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始竣工图等;

  E、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容,产生的费用按合同条款约定执行,乙方不得拒绝,且必须在甲乙双方协商的完工的期限内完成,由此造成的工期延误亦由分包人承担;

  F、开槽安装管后,先固定,再用砂浆补好;如打坏已砌的砖墙,由乙方自行补好。

  G、在施工过程中,由于设计更改造成的返工,或者项目部安排的其它零活不在此活动报价范围内,产生的工费由项目部签字认可,费用另计。

  五、承包单价及结算方式:

  1、承包单价:

  该承包单价按建筑面积以平方单价劳务包干,该单价为不含税价 元/㎡。

  2、结算造价以乙方实际完成并经甲方核定的建筑面积为准。

  3、结算方式:

  本工程结算按竣工图纸,结算造价按合同规定进行结算;

  结算条件

  合同承包范围内全部工作内容完成,并经验收合格;

  质量缺陷处理全部完成;

  所借用甲方工具、设备、材料均已全部归还;

  工人已全部退场并将锁使用房屋打扫干净全部归还给甲方。

  六、付款方式

  (一)甲方工程款支付:

  1、工程进度款支付:进度款按当月施工进度,在当月25日前进行工程任务书填写,并进行申报、审核及审批,审批无误通过后,预计次月15日前进行支付。

  2、主体施工阶段甲方按完成总价的20%

  进行计价;乙方开槽、配管安装阶段按完成总价的15%

  进行计价;给、排水安装调试完成,经甲方验收合格后,甲方按完成总价的20%

  进行计价;室内穿线、开关、电气元件安装调试完成,经验收合格后,甲方按完成总价的25%

  进行计价;整体完工经甲方验收合格后60天内,甲方向乙方支付到总价的95%;剩余5%

  工程保修金待竣工验收后1年内无息支付。

  3、工程进度款需在当月25日前进行工程任务书填写、申报、审批。

  4、承包方在施工期间所发生的其它费用均由承包方自负。

  5、在项目实施全过程中,承包方应具备一定的垫资能力,不可以以任何理由组织工人上访和聚众闹事,如有类似情况发生,一切后果由承包方承担,并承担所导致的一切后果。

  七、材料条款

  1、本合同承包范围内所有材料凭甲方现场管理员签发的材料单到仓库领用并负责成品及半成品的保护(乙方提前一周向甲方提交材料计划单,乙方配合裁量进库管理)。

  2、所有材料在完工时必须建立统计台帐,在结算前全面严格审查是否超额主材超出材料总计划数量的10%材料结算时套用甲方物资采购单价计算赔偿。

  八、双方职责

  双方职责

  1、甲方职责

  (1)、甲方在乙方进场后,提供给乙方水电施工图一套;

  (2)、甲方对乙方进场人员作好施工现场的安全交底和有关规章制度的交底工作;

  (3)、协调乙方与各施工班组的各项事宜,临时施工用水、用电、塔吊、施工电梯使用,保证乙方运送材料通道畅通;

  (4)、负责签收乙方提供的相关工程资料、报告、对乙方隐蔽工程及分期工程、工程进度、予以确认;

  (5)、负责、派员与乙方办理与建设方各项签证、及参与调试测试等各项工作;

  (6)、在施工中甲方不得故意刁难乙方,如乙方确实不能满足甲方对工期、质量、现场安全生产文明施工要求,甲方有权将乙方承包范围内的部分工程包给其他单位完成,待工程竣工验收合格后甲方按实结算给乙方;

  (7)、甲方有权对乙方在施工中因工期、质量、安全、文明施工,材料浪费达不到合同约定而对乙方进行经济处罚权利。

  (8)、由于乙方原因造成的工期延误,由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

  2、乙方职责

  (1)、严格按甲方提供的工程施工图及国家规范精心组织有力的管理班子,足够的施工机械,执行有关技术规范和标准及施工说明书具体要求,确保工作有效的管理和控制;

  (2)、必须服从甲方、业主及监理人员的施工安排,协调管理和监督检查;

  (3)、乙方在施工中,如因质量不合格或达不到施工规范给甲方带的一切经济损失由乙方全部负责(如因甲方所造成的原因,由甲方全部负责);

  (4)、如因乙方原因造成安检、质检、复检给甲方带来的经济损失,由乙方全部负责,并承担给甲方带的工期延误造成的经济损失(如因甲方造成的原因,由甲方负责)。

  (5)、乙方所有人员必须统一着装,服装及安全帽使用符合甲方要求;

  (6)、乙方必须保证按时支付劳务人员的工资,每次必须向甲方报送民工工资发放表,杜绝民工就劳动报酬上访事情的发生;

  (7)、乙方食宿,由乙方自理,乙方人员一律不得带小孩进入施工现场;

  (8)、乙方安全文明施工范围(安全通道、四口五临边、周边防护现场的清洁文明施工,材料次序堆码)。

  (9)、承包方施工人员进场之前,必须先向发包方指派的的现场专管人员递交进场人员的花名册、身份证(含2张半身像)、特殊工种(电工、高空作业等)操作证等复印件,并积极配合发包人的技术指导,施工中不得与发包人发生冲突及聚众闹事,一旦发生,产生的一切责任及损失由承包人承担。

  (10)、承包方在施工过程中,因工程需要变动生产人员,必须事先得到发包方专管人员的同意,并补交变动人员花名册及有关证件复印件。

  (11)、承包方用工必须遵守昆明市政府有关规定,承包方的现场操作人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工,由于非法用工造成的安全事故、质量问题和一切损失,均由承包方承担相关的一切责任,发包方不承担任何责任。

  九、安全

  乙方必须为进场施工的施工人员购买意外伤害保险,费用由乙方自行承担。乙方在施工中,必须严格按国家安全规范施工,如乙方在施工中因乙方违规操作产生的一切安全事故,由乙方自行负责。

  十、争议处理

  1、本合同未尽事宜,由双方协商解决。协商不能达到一致的,按《中华人民共和国合同法》等法律法规相关条款进行处理;

  2、双方争议不能得以解决的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉送。

  十一、合同期限

  本合同自双方签字盖章之日生效,工程验收完毕,保修期满,资金付清,本合同终止。

  十二、本合同一式叁份,甲方持二份、乙方持一份。

  甲方代表:

  乙方代表:

  身份证号:

  身份证号:

  电话:

  电话:

  日期:

  日期:

水电工程安装合同范本(篇2)

  甲方————乙方:装饰公司

  兹有甲方位于——————————水,电路改造工程由乙方完成。其服务流程:免费上门设计、预算、测量、签定安装合同,上门安装需要提前2天预约,安装完毕,有业主验收并打压试验压力为1.6-3.2公斤,时间为30分钟后管道无漏水由业主签字付全款,签《质量服务卡》。

  项目预测/米实测/米备注完工后业主签字

  水路改造/暗

  明

  电路改造/暗

  明

  PP-R专业水路改造报价表

  临近区域(郊区较远另加运费,商议而定)。包工、包料、包开槽、免费打压试验。

  PP-R管安装报价:(冷热水全部使用热水管)

  100米以上32元/米

  70米至90米35元/米

  40米至69米37元/米

  16米至39米40元/米

  5米至15米48元/米

  5米以下69元/米

  纯铜PP-R管安装报价:

  100米以上58元/米

  70米至99米63元/米

  40米至69米69元/米

  16米至39米76元/米

  5米至15米88元/米

  5米以下98元/米

  稳态覆铝PP-R管安装报价:

  100米以上42元/米

  70米至99米48元/米

  40米至69米56元/米

  16米至39米62元/米

  5米至15米69元/米

  5米以下88元/米

  电路改造报价:

  电路改造明线:15元/米昆仑牌;暗线:35元/米天盾牌。(1)墙、顶、地面剔槽,埋PVC硬质管及配件,内穿2.5平方毫米塑铜线,分色布线。(2)PVC管内穿线不超过4根,弱电(电话,电视)单独穿管。管内电线不得接头。分线处有分线盒。

  备注:

  1.以上的价格其中包括管道、管件、开槽、打压试验、免费拆下表前原有管道,按照实际米数用量计算,非承重墙打孔20/个,承重墙打孔40/个。拆改水表———元。

  2.此价格不包括特殊配件和阀门、开槽后抹平。

  3.因业主设计不到位和管道安装后人为损坏的上门维修需要收材料费和手工费50元。

  4.服务标准:按照行业标准施工规范严格施工,安装完必须清理现场。

  5.安装质量承诺:水路安装完打压试验无漏水,如在规定的温度压力使用非人为损坏发上漏水造成一切经济损失由我公司负责。

水电工程安装合同范本(篇3)

  发包单位: (以下简称甲方)

  承包单位: (以下简称乙方)

  经甲乙双方友好协商,由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的施工。为了明确双方的责任和义务,双方协商一致,制订如下合同条款,供双方共同遵守。

  第一条:承包方式

  采取甲方驻现场项目部统一管理,乙方组建施工队伍,包质量、包工期、包安全文明施工的方式进行承包。

  第二条:承包内容及承包价格

  1、 承包内容:按甲方提供的施工图纸及变更内容施工,主要有:

  1) 层以上给水立管安装(改装)。

  2) 排水管道改装或安装。

  3) 卫生间给排水管道安装

  4) 其他零星增加工程。

  2、 承包价格:包工不包料,人工单价执行附表一价格(附表一附后),按实际完成工程量结算。

  3、 管道开孔应用机械开孔,不应采用大锤凿打方式,以免造成楼面钢筋混凝土松动。

  4、 所有管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好;有防水要求的孔洞必须先清理清洗干净,分两次填堵,做到不渗不漏;如因乙方原因造成的渗漏,乙方负责返工的一切费用。

  第三条:付款方式

  每次结算按项目部统计完成后的工程量付80%的费用,全部合同工程量完工,经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的95%;剩余5%工程款作为保修金,保修期为六个月,保修期满后如无质量问题一个月内付清所有工程费用。若因进度或质量原因跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的80%结算。

  第四条:材料供应与管理

  本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场,乙方领用时点数验收使用,对质量不合要求的可以拒绝收货,但材料一经验收,即视为可满足工程使用要求。乙方在施工中应精心组织,仔细计划,避免材料浪费,并对所领用材料妥善保管使用,超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。管道施工时要根据材料尺寸长短搭配,下料尺寸准确,减少材料损耗和施工废料。严禁工人偷盗、偷卖公司任何材料,一旦发现,处以被盗材料价格的10倍罚款。做好现场的成品、半成品保护工作,对因乙方造成的损坏由乙方负责,并按现场项目部成品保护制度进行处罚。

  第五条:工程工期

  一、合同工期:

  开工日期: 20xx 年 07 月 20 日 竣工日期: 20xx 年 12 月 20 日 二、工期控制计划:

  按照甲方项目部编制的工程进度计划配合装修工程执行。

  乙方必须按照甲方编制的施工进度计划组织足够的人员进行施工,并接受业主代表及其委派的监理公司对进度的检查督促。

  第六条:工程质量执行标准及检验验收

  按图纸设计要求和现行施工规范规定进行控制。

  本工程质量要求为:合格。

  乙方在施工过程中达不到约定标准,甲方可随时要求乙方停工和返工或罚款警告,停工和拆除、返工费用由乙方承担并承担甲方材料费用。验收不合格,甲方限定的时间内整改合格后重新验收,如因乙方原因造成隐蔽不合格遭业主罚款的,由乙方承担。

  第七条:安全及文明施工

  乙方必须确保施工期内无任何重大安全事故,轻伤事故率控制在2人以内,并保证达到文明工地。 当现场发生工伤事故时应马上进行治疗,防止事故的扩大;相关人员应及时做好现场的保护,经甲方专职安全员根据事故发生的情况进行分析后做出相应的处理、整改意见。统一由公司代买工伤保险,在总工程款中扣除1%作为保险费,其保险公司赔偿金全归乙方所有。每次工伤事故超出保险公司赔偿现场因打架所发生的一切医疗费用甲方一概不理。对违规操作而发生2次及以上工伤事故的班组,甲方有权将其清退出场,并对乙方承包者处以1000~3000元罚款。

  第八条:双方责任

  (一)、甲方工作:

  1、 向乙方提供工程所需的施工图纸一套;

  2、 提供工程所需的技术资料,并及时发放到乙方;

  3、 负责现场的管理工作,全面组织安排各施工班组参与施工,协调好乙方与其他各班组配合工作;

  4、 协助乙方作好工伤事故的调查和提出事故隐患整改意见、措施,确定事故处理方式;

  5、 对乙方的文明施工工作进行检查,符合要求后予以确认;

  6、 及时将所有材料提前供至施工现场,并按总平面规划堆放整齐;

  7、 甲方可以随时制止正在执行中的违规操作和存在安全隐患的工作并及时安排有关班组进行整改;

  8、 根据施工要求将各水源、电源引至各主要用水、电部位,乙方根据需要再自行连接,所有用电应由有相应操作证的电工连接。

  (二)、乙方工作:

  1、 严格执行现场的有关规章制度,服从施工现场项目部的工作安排;

  2、 根据施工图纸、有关图纸修改内容及有关标准规范,合理组织、调配相关技术水平的人数参与施工,按质、按时完成工作任务;

  3、 自行安排食宿;

  4、 各施工项目必须经乙方技术人员验收合格后才能报到甲方检查、组织验收;

  5、 施工机械如电焊机、冲击钻、钢管开槽开孔机和劳动保护用品、用具等费用均由乙方承担。

  10、乙方必须对工人经常性地进行安全教育,做好班前安全活动教育,对施工工作进行监督检查,发现隐患时及时消除;全体工人应自觉遵守安全操作规程不得违章操作,且有权拒绝任何人要求的违章作业。

  11、凡患高血压、心脏病、癫痫病者不得参与工程的施工。

  12、乙方必须按照甲方整体规划搞好现场文明施工,所有领用材料均应按不同型号、用途堆放整齐,施工现场每天下班前做到材料排列、堆码规范,并将作业层垃圾运至工地指定地点堆放,不得到处乱堆乱扔。

  第九条:违约责任

  甲方:赔偿乙方因此而产生的所有费用;

  乙方: 未按甲方要求及本合同规定的,甲方根据所产生的违约程度提出警告、罚款、清理出场并只按所做工程量的80%结算,要求赔偿所有损失费用。竣工验收时,质量验收不符合要求的乙方赔偿50%业主罚款。

  第十条:本合同与合同有关的协商同意的附件具有同等效力。

  第十一条:本合同经双方代表签字(加盖公章)之日起生效,合同双方权力、义务终止时失效

  第十二条:本合同壹式貳份,双方各执正本壹份,所有涂改无效。

  发包单位:

  承包人(单位):

  代理人: 代理人:

  年 月 日 年 月 日

水电工程安装合同范本(篇4)

  发包方:______________(以下简称甲方):______________

  承包方:______________(以下简称乙方):______________

  甲方将电子科技商贸城工程项目的水电安装工程,以包工包料形式分包给乙

  方施工,为确保工程质量、施工进度、安全文明施工,提高工作效率,约束双方行为,依照“合同法、建筑法、劳动法”有关规定,遵循公平、公正、诚信的原则,签订本合同共同遵守执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  ______________电子科技商贸城

  2、建设单位:

  ______________市______________村______________投资有限公司

  3、总承包施工单位:______________建设有限公司

  4、工程地点:

  ______________村八队一组

  5、建设规模:

  1.2亿元

  一、乙方承包安装电子科技商贸城整个项目的防雷及水电安装工程。计价和收费标准:甲方按本省国家规范建筑工程定额,取高值结算给乙方。工程质量达到合格标准,并按甲方确认的施工图纸及施工方案进行施工。甲乙双方商定乙方按现行定额结算总造价下浮(23 %)乙方包工包料包60%材料票,下浮让利已包含安装工程所有资料的编制、管理费、配合费、税费及检测费。

  1 、强电:(包括:控制开关、线路敷设、电缆电线敷设、开关面板、照明、插座安装及电话、电脑、电视线管敷设室内安装;室外线路部分接到总表等工程)按图纸所有的工程内容进行施工、调试、验收。

  2 、弱电:(包括:电话、电脑、电视线管内穿线及面板安装)按图纸所有内容进行施工、调试、验收。

  3、给排水:(包括:自来水供进水管、水表安装、厨房供排水、卫生间供排水、水龙头、排污管、空调排水管、雨水管、洗脸盆、座便器室内安装铺设、热水器上下水及控制线管、接至室外排污管、室外雨水管等上下水工程)施工、调试、验收、施工中所有管线开槽、水管开槽及开孔位如需补灰甲方未完成批灰的由甲方完成;另外甲方抹灰已完成的由乙方完成如乙方安装产生的孔洞由乙方自行填补并能达到防水要求。

  二、乙方按甲方要求,并按设计图纸施工,要配合各工序科学施工,并为其他工序施工提供方便和便利。(双方应配合或服从甲方现场施工管理人员的管理,如果不听从现场管理人员的安排指挥,甲方有权终止合同),甲方提供施工人员所需的住宿和放材料仓库。水费电费由甲方负责。

  三、施工安装期间,甲方负责提供充足的安装场地工作面,利用甲方外架安装外墙下水管,甲方不收取乙方的任何费用。乙方负责组织安装施工等,如果甲方未按以上条款提供支持使乙方未能按时完成工程量的,乙方不负任何责任。

  四、乙方进入工地后,严格做好安全防范要求,人人做好安全工作。若有安全事故根据实际情况分清责任,谁的责任谁负责。

  二、安全文明施工

  包括按当地文明工地评比要求和甲方质量、环境、职业健康与安全贯标要求做到场地布置合理、整洁、美观,防护规范整齐,标识明确、警示明显、宣传得当,乙方负责配合挂设;不含甲方及建设单位的宣传内容、标识。

  三、合同施工工期

  1、合同工期:从20____年11月丄日至20___年12月19日。单栋总工期为750日历天。各节点工期由甲方及乙方代表根据各施工阶段进度要求制定,同为本合同工期约定的组成部分。

  2、工期要求及其他约定

  (1)因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害、非甲方原因的停电、停水造成停工每7天累计不足24小时的,经甲方签字认可,在不影响总工期的.前提下,甲方必须对节点工期予以合理调整延后。

  四、甲方责任

  1、负责提供施工图纸4套,与本合同工作内容有关的标准图集由乙方自己负责。

  2、甲方驻现场管理层代表为:屈俊辉,负责工程的统一指挥和协调,安排总体施工进度计划,组织工程质量检查和安全技术交底。

  3、免费为乙方提供住宿及生产生活用水用电相关配套设施,乙方施工人员的保险由甲方负责。

  4、负责按时审核乙方上报的进度报告和款项申请,及时核拨工程款。

  5、在施工前及施工过程中对乙方人员的职业道德及技术素质进行考核,有不符合要求者,甲方有权随时辞退或要求调换人员。

  6、监控乙方内部的工资、材料和机械款项的支付情况,对出现的劳资纠纷或材料机械款拖欠,甲方有权出面处理,在支付工程进度款时有权扣留相应的工程款优先发放给被拖欠劳务人员的工资,发生费用由乙主负责。监控乙方采购的材料的质量,如乙方采购经甲方审核不具备供应资质的供应商的材料或产品的,甲方有权要求乙方退场上述材料、产品。

  五、乙方责任

  1、乙方指定:阮文鑫为现场负责人,负责场全面管理协调工作。

  2、组建与工程相适应的项目管理班子长驻现场进行管理,全面履行承包合同,对本承包合同范围内的工期、质量、安全向发包人负责;组建素质优良的施工班组,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。

  3、负责办理和提供进场人员的有关手续和个人档案资料,并承担其费用。

  主要有:劳务及管理人员名单、1张寸照片、身份证复印件、专业技能岗位证、特殊工种作业证。办理手续过程中需要甲方协助的,甲方应予以配合。

  4、遵守国家和甲方的各项规章制度,服从甲方的领导指挥、协调和监督,并按甲方的施工进度计划和成本控制要求组织施工。

  5、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计、专项施工技术方案精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力物力,保证工期,加强安全教育,认真监督执行安全技术操作规程,严格遵守安全管理制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。

  6、建立健全质量安全检查制度,做好工人的安全教育,如存在安个隐患应及时处理并报告甲方。

  7、根据施工组织设计总进度计划的要求,每月24日前提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按发包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的材料、劳动力安排计划。

  8、按发包人统一规划堆放材料、机具,按工程标准化工地要求设置标牌、安全警示牌,搞好生活区的管理,做好自身责住区的治安保工作。

  9、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合发包人办理交工验收。

  10、甲方支付合同价款到位时:负责发放工人工资,工资按工人名单造表,发放时必须由本人签字,并在甲方指定的公告栏公示,如乙方不发放工人工资引起纠纷,责任由乙方承担。

  11、工人进退场的各种费用由乙方自理(甲方原因引起的不正常进退场除外)

  12、赶工期时应24小时安排轮班。

  13、自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查:接受发包人随时检查其设备、材料保管和使用情况,以及操作人员的有效证件、持证上岗情况。

  14、协调配合现场其它班组的施工工作,照顾全局。乙方负责人必须常驻现场。负责人有事离开现场时向甲方项目部项目经理请假。

  15、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和己完工程部分的成品保护工作,发生损坏的,责任人要赔偿材料及工费,并接受甲方处罚。

  16、承包人须服从甲方工程管理人员的合理指挥。

  17、配合甲方做好材料实验的送检,配合甲方做好过程资料和竣工资料的收集整理工作。

  六、质量标准及责任

  1、乙方必须配备合格的技术人员负责施工管理,严格执行施工图纸的技术要求、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》、本工程必需达到质量评定合格。

  2、乙方施工、安装完毕井经自检确认合格后,应通知甲方管理人员进行验收,如验收不合格,乙方必须无条件再次返工,直至符合质量验收要求为止。

  七、安全文明要求及奖罚

  1 、乙方应建立班前活动记录制度,做好新工人及本班组人员的安全教育工作,确保本班组人员熟悉本工种的安全技术操作规程及有关方面的安全知识,落实工人安全生产责任制。严格遵守《建筑安全施工生产禁令》和项目部质量安全文明施工管理等有关规定,随时接受各级主管部门的检查。认真执行安全技术交底,按有关安全规定施工。

  2 、上班必须穿工作鞋、带安全帽(乙方自备)、佩带工作卡,违者每人每次每项罚款伍拾元(¥ 50.00元)。

  3、严禁雇佣16岁以下童工及55岁以上,或不适合本工种作业的人员,否则一切责任均由责任方承担。

  4、乙方应教育工人礼貌待人,严禁工人在工地赌博、吵架、斗殴,如发生打架事件每人每次罚款贰佰元(¥200.00元/次),三人及以上参加打群架的每人每次罚款壹仟元(¥ 1000.00元/次)及以上罚款,在乙方进度款中扣除。情节严重的扭送公安机关处理。

  5、乙方必须教育工人爱护公物,不得有破坏工地财物、建筑成果及盗窃事件的发生,如有违反者,按其价值十倍处罚,情节严重的移交有关部门处理。

  6、工人宿舍甲方有权管理,乙方不得携带小孩到工地或留宿无关人员。

  八、工程验收和工程保修

  1 、隐蔽工程在施工前后必须通知甲方拍摄照片记录,并在施工中要求分别制填有关的记录表,及时持表通知甲方,甲方接到通知后12小时内组织由甲方与驻地监理工程师参加的验收人员到场进行验收,验收合同并符合设计要求,签字同意后方能进行隐蔽或进入下一道工序的施工。

  2、分项工程项目完工,乙方在自检合格后,通知甲方协同监理方进行验收检查,预验收检查后组织竣工验收,经验收不合格乙方应限时返工直至合格为止,费用由乙方承担。因返工造成工期延误的,按逾期完工承担违约责任。

  3、保修期二年,从竣工验收合格之日起计算。

  4、在工程保修期内,对承包范围内出现的各种质量问题,属乙方责任的,之方应该保证在接到通知后的48小时内赶到现场处理,费用由乙方承担,否则甲方有权自行处理,发生的相关费用经甲方确认后生效,并在保修金抵扣。保修金中不足抵扣的,不免除乙方的维修责任。

  九、结算付款方式

  1、履约保证:履约保证金¥ 800,000.00人民币,签订合同后乙方即交¥ 400,000.00人民币给甲方。乙方进场后15日内支付剩余¥ 400,000.00元人民币给甲方。履约保证金在乙方进场施工后,第五个月开始甲方返还¥250,000.00万人民币给乙方(无息)。次月十五日继续归¥ 250,000.00万人民币给乙方(无息)。如此类推直至还完履约金。甲方不能退回履约保证金时,甲方按每月按未归还履约金的2%违约金支付给乙方,直至付清本金和违约金才终止计算。

  2、付款方式

  (1)、预埋阶段分三个节点支付,地下室预埋完成支付50%进度款,裙楼预埋完成支付到上次进度款80%,施工完19层时支付预埋完成工程量总进度款的80%。

  (2)、安装阶段次月支付上月完成工程量的80%(留置一个月款)。

水电工程安装合同范本(篇5)

  甲方: 身份证号码:

  乙方: 身份证号码:

  乙方为甲方在 负责水电暖安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则,经甲、乙双方认真协商,就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款:

  第一条:劳务(包工)施工范围

  1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图,乙方应严格按图组织施工。

  2、乙方要确保工程合格,经过监理单位一次性验收合格。

  3、甲方供应材料,按时抵达现场后,由乙方负责保管

  第二条:承包劳务(包工)方式及付款方式

  1、本工程依据劳务施工承包范围,乙方承包施工安装人工费,负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每平方米 元结算(不含税金),实际施工面积 平方米,总工程款 元。

  2、付款方式:甲方按工程进度分 次付款,主体工程分 次付款,当乙方施工 楼平面时,甲方应立即支付乙方总包工费 %,当乙方施工到 楼时,甲方应立即支付乙方总包工费 %,当乙方施工到 楼时,甲方应立即支付乙方总包工费 %。二次排管分 次付款,当乙方施工到 楼时甲方应立即支付乙方总包工费 %,当乙方施工到 楼时甲方应立即支付乙方总包工费 %,水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费 %,余款 %作为质保金,如在质保期内出现施工问题,乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后,如乙方未违约,甲方应该立即付清全部余款。

  第三条:工程质量安全

  1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。

  2、在施工过程中,乙方应服从甲方的管理,安全文明施工,注意人身安全

  第四条:甲、乙双方责任

  (一)甲方责任:

  1、甲方协调各方正常关系,负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。

  2、甲方提供良好的施工环境,如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调,甲方应积极组织协调。

  (二)乙方责任:

  1、提前及时向甲方提供材料采购情况,便于甲方及时采购材料。

  2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下,处处要为甲方节约材料,不得无故浪费

  第五条:如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目,甲、乙双方协商增加人工费,其它未尽事宜,双方协商解决。

  第六条:本协议一式三份,甲、乙双方各执一份, 存档一份,双方签字生效,具有同等法律效力。

  第七条:补充事项

  甲方签字: 乙方签字:

  年 月 日 年 月 日

水电工程安装合同范本(篇6)

  甲方:

  乙方:*************(以下简称乙方)

  经甲乙双方协商同意,现甲方将该乙方包工,包工程验收合格。为了保证工程质量,为了确保工人施工安全,为了工程能顺利进行和按时完工,为了明确双方责任,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动合同法》订立如下条款,以便双方共同遵守和执行。

  一、工程概况

  1、该工程座落在**********,面积约**********㎡。

  二、工程承包内容

  1、乙方承包***********工程图纸注明和甲方与建设单位约定的全部给水、排水、防雷、排污、电气、通信、网络、可视、门禁、智能、安防监控、套管预埋、隐蔽等和强弱电系统的施工工作(消防、排风、燃气由建设单位负责)。

  2、排水管按图施工,室内至各楼层排水点,室外至雨水沙井口。排污按图施工,室内至各楼层排水点,室外至化粪池。室外排水及排污管道,如是水泥或陶土管,由土建完成至化粪池;如是塑胶管道,则由乙方安装铺设。

  3、给水管道按图施工,室内安装至各楼层的用水点及生活用水水泵的安装,热水管安装至水井。室外环网管道安装至甲方提供的水表接点。

  4、电气部分按图施工,线路完成至地下室配电室(高压部分除外)。弱电部分(除消防部分外)按图完成管道的预埋及洞口的预留,不包括穿线和调试,消防水泵的供电线路由水电班完成。防雷部分按图施工,完成图纸上所有的防雷网,电位等结器及楼层的均压带的焊接和安装。

  5、风施部分,乙方完成所有风机的电源和管线预留。

  6、给水在供电单位指定的水阀接入,排水排至室外检查井,排污排至化粪池,强弱电及电气等接至配电柜及配电房图纸注明的位置。

  7、材料由甲方购买(但乙方要提供准确数据)。乙方负责材料的下车、在工地200米范围内运输上落。乙方负责管道,管线预埋、预留,管线凿沟、安装、补沟、成品保护、调试、开洞、装模、捣洞口砼、场地清理。及设计、监理和建设单位验收合格(竣工验收)、二年内保(维)修等工作。

  三、承包方式:

  1、包工不包料,包质量,包安全,包工期,包验收。

  2、包负责全部施工机械和施工用具(除塔吊和人货楼)。

  3、乙方负责工人的施工安全工作。

  四、质量要求

  1、按图纸和规范要求施工,电气工程要符合(GB50300xx)验收标准以及国家新规定的验收标准。给排水工程要符合(GB50242xx)验收标准以及国家新规定的验收标准。防雷及其他项目要符合有关单位的验收标准。

  2、各项工程完工自检和调试合格后,要一次性经各有关单位和人员验收合格。如果出现返工现象的,其一切工料费用均由乙方负责。

  五、甲方的责任和义务

  1、甲方要给乙方有关图纸各1份(不够由乙方复印),图纸会审记录(由乙方向设计提出问题),设计变更等。

  2、甲方要提早10天备料,但乙方必须提早15天用书面向甲方申请备料(准确性要在95%以上)乙方负责人要签名确认。

  3、甲方要配合和支持乙方的各项合理有益的建议和管理工作,共同维护施工场所纪律和安宁。帮助乙方解决图纸和施工中的难题及和第三方存在施工摩擦问题,确保乙方工程顺利进行和按时完成。

  4、项目部(甲方)和乙方工人办理工伤保险,项目部(甲方)按以后进场班组人数分担保险费,估计收取乙方保险费5000元。甲方可代支,结算时在乙方工资中扣出。如工人发生工伤或伤亡事故,保险金不足赔偿的,甲方垫支七成,乙方垫支三成。

  5、乙方工人进场开工第三天,乙方要把全部工人的花名册和身份证复印件送项目部存档,没有花名册和复印件存档的工人,其工伤的一切费用全部由乙方负责。

  6、甲方有权更正和纠正乙方不按图施工和违章施工的权力,并有权指挥乙方按图施工和对乙方违纪违章进行当场罚款处理。

  六、乙方的责任和义务

  1、乙方在合同签订后,要组织有技术、责任心强的人员进场施工,要保证该工程按合同约定的时间,按设计要求完工并验收合格。

  2、提前看透看懂施工图纸,对图纸不明确不合理的部位向甲方提供正确的意见,确保不浪费材料和出差错,保证交工验收符合设计要求。

  3、乙方要对新进场人员进行安全教育,不懂安全生产的工人不得进场施工。乙方每十五天要组织工人进行一次质量和安全检查,发现问题和隐患要及时整改,发现大问题要向项目部或总工反映,要把事故控制在萌芽之中。教育工人不得强行冒险施工,不得随便开动各种机械(指定持证人员开机),如果强行冒险作业而发生安全事故的,其一切法律责任和经济责任均由乙方负责。如果发生大的安全事故,乙方要保护好事故现场,并马上报项目部或打急救电话抢救受伤人员。

水电工程安装合同范本(篇7)

  甲方(发包方):__________

  乙方(承包方):__________

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规,本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则,达成如下协议,特签订本工程分包合同,双方共同遵照执行。

  {子问题开始}第一条:工程概况及工程内容

  1、工程地点:

  2、承包内容为楼的水电暖安装工程及消防预埋工程,以甲方提供的设计图纸的工程量为准,如在图纸以外另行增加或变更工程量,以双方的签证为准。承包方式为承包人包清工。

  {子问题开始}第二条:工期

  工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。如因甲方的原因,土建工程和装修工期拖延,不能按期完工,致使乙方无法施工,乙方的工期应随之顺延。

  {子问题开始}第三条:合同价款及付款方式

  1、本合同水电暖安装工程包清工每平方米元,建设面积平方米,总价人民币元(大写),若因设计变更等非乙方原因产生的增加或变更工程施工内容,增加或变更的工程价款双方据实结算。双方一致同意消防预埋工程另行计算,乙方对该工程的消防预埋单独计算零工,预埋当天双方对使用的人工进行签证,每个人工200元。

  2、付款方式为按乙方月施工进度的95%拨款,一月一付。乙方施工完成水电暖及消防预埋工程后,甲方支付全部工程款的95%,预留的5%作为质量保证金,在工程经竣工验收合格后,甲方一次性拨付给乙方。

  {子问题开始}第四条:甲方的权利义务

  1、本工程所需要的材料,除工机具由乙方自己提供外,均由甲方供应。甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

  2、甲方应当按照本合同约定支付工程款,按时拨付乙方的人工费。

  3、甲方应当为乙方施工提供工作场所,提供施工的便利,并负责协调乙方与其他分包商的关系。

  {子问题开始}第五条:乙方的权利义务

  1、乙方严格按照甲方提供的图纸进行施工,未经设计变更等原因不得改变工程的施工内容。经甲方同意改变的施工内容,双方应及时签证,在结算时,变更部分的结算以签证为准。

  2、乙方应严格按质量验收标准和甲方的要求施工。

  3、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。

  4、乙方不得再将该工程转包给其他单位或个人。

  {子问题开始}第六条:合同的变更和解除

  施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

  {子问题开始}第七条:违约责任

  甲乙双方应严格按本合同约定履行,甲方若违约解除合同或未按约定付款,应当按本合同总价款的20%支付违约金;乙方若违反本合同约定,因施工不符合质量验收要求,造成损失,由乙方全部承担。任何一方违约,都应承担守约方因此纠纷产生的诉讼费、律师费、交通费等费用。

  第八条双方在履行合同过程中发生纠纷,应协商解决,协商不成的,可向新泰市人民法院提起诉讼。

  第九条:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字(盖章)后生效。

  甲方________签字(盖章)乙方________签字(盖章)

  ___年___月___日___年___月___日

水电工程安装合同范本(篇8)

  委托方(甲方):____

  受托方(乙方):____

  根据《中华人民共和国广告法》,《中华人民合同法》及国家相关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用基础上,经友好协商,就甲方委托乙方制作及安装事宜,达成一致意见,特签订本合同,以资信守。

  一、承包方式及承包范围

  本工程采用包工、包料、包制作、包安装、包质量、包工期、包安全、包风险,乙方采用以固定总价包干形式进行包干,施工过程中不管市场价格如何变化,双方均按本合同确定价格按实结算。乙方必须按照甲方确定设计方案,保质保量完成如第三条所列之项目整体制作、安装工程。

  二、总费用及付款方式

  1、本合同总费用(含税)¥:_____________元,大写:___________元整。进入合同期后,在本合同所列各项制作、安装过程中产生一切费用均有乙方负责。

  2、甲方在本合同签订后且双方确定大样稿喷画第个工作日内向乙方付款总金额30%,即:_____________元作为项目启动资金。待全部工作完成且通过甲方验收达到合同规定验收标准后26个工作日内付款

  65%,即_________元,其余5%作为质量保证金,在质保期满且经过甲方验收合格后12个工作日内全部付清。

  3、以上付款甲方将以方式支付,支付同时乙方必须提供相应发票。

  三、制作材料及要求、费用预算

  序号

  项目

  规格

  单价(元)

  单位

  数量

  总价(元)

  完成时间

  保修期

  合计

  合计:_____________元

  优惠价:_____________元

  备注:____甲方视实际情况,提前2个工作日增加或减少工程量,乙方须根据甲方签章确认《项目增减委托书》上所列明增减项目开展工作,合同总金额按照实际工程量作出调整,合同单价不变。

  四、制作安装时间:____

  具体参考第三条完成时间。

  五、验收流程

  1、制作标准:____乙方必须按照所提供给甲方制作工艺及材料进行制作安装,如制作工艺及材料需要有变动必须要事先经甲方同意,否则甲方有权不再履行本合同之任何条款。

  2、制作安装:____甲方根据乙方提供制作原材料工艺标准验收,并由乙方安全可靠安装完毕,甲方现场签字验收合格。

  六、双方责任

  1、甲方负责在约定时间内确定有关项目资料(画面设计效果图),并对所确定资料负责;

  2、甲方按本合同规定,按期如数向乙方支付广告制作、安装费;

  3、乙方必须按本合同约定在规定时间内保质保量完成所有安装制作工程,乙方如未能按照合同要求完成各项制作、:____安装工程,则根据每项工程总费用,每超时一天(未够24小时,则按一天计算),则按未完成工程1%违约金扣罚。如果材料或者是在工艺方面达不到甲方要求,甲方有权终止与乙方合作,乙方应返还甲方已付款项并赔偿甲方损失。

  4、保修期详见第三点,如在质保期内有损坏现象,必须保证在48小时内赶到现场进行维护工作,每超时一天按照质量保证金(总金额5%)5%对乙方进行扣罚,甲方还有权视情况自行维修,所需款项可从质保金中直接双倍扣除;

  5、在履行合同期间,所有安全事故均由乙方全部负责,如出现直接安全事故,甲方不负任何连带责任。

  七、违约责任

  1、甲方应按本合同规定金额和时间向乙方支付费用,逾期不付,乙方有权追讨所欠费用。

  2、乙方承诺严格履行合同各项条款,并同意如出现以下情况时承担相应违约责任:____乙方必须各项制作、安装工程规定时间内完成,在超时5天内(包括5天)完成,甲方可据第六项第3点向乙方追讨赔偿,超过5天,甲方有权终止本合同且可以要求乙方按本合同总额双倍赔偿甲方损失。

  3、合同生效后,甲方无正当原因要求终止或解除合同,应赔偿乙方损失。乙方擅自终止或解除合同,应向甲方双倍返还已付款项和赔偿甲方损失。

  4、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交资料及所完成本合同规定委托项目,否则甲方有向乙方索赔权利。

  八、解决争议方法

  凡因执行本合同或与本合同有关一切争议,双方应通过友好协商解决。如协商不能解决,任何一方均可向有管辖权人民法院提起诉讼。

  九、其他

  1、如若终止合同,任何一方均需以书面提出,经双方协商同意,方可终止。

  2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

  3、本合同在甲、乙双方签署后即生效,双方履行完本合同职责后,本合同即自行终止。

  4、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。

  5、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,每份均有同等法律效力。

  6、其它约定:_______________________________。

  甲方:____X市X房地产开发有限公司乙方:_____________

  地址:____________地址:_____________

  法定代表人(或授权签约人):___________法定代表人(或授权签约人):_____________

  投诉监督电话:_________________投诉监督电话:_________________

  小编精心推荐

  工程合同 | 施工合同 | 工程合同范本 | 施工合同范本

分享

热门关注

工程钢结构施工合同精选

工程钢结构施工合同

2023建设工程施工合同锦集4篇

建设工程施工合同

工程劳务合同十篇

工程劳务合同

工程施工委托协议合同(汇编6篇)

工程施工委托协议合同

最新工程施工劳动合同

工程施工劳动合同

水电工程合同2500字汇总

水电工程合同

工程建筑合同范本(模板8篇)

工程建筑合同范本

精选工程合同范本标准8篇

工程合同范本

安装工程施工合同范本精选

工程施工合同范本

工程安装合同怎么写8篇

工程安装合同