线路施工合同范本系列(6篇)

  写合同应该怎么写好?在社会的经济水平不断提升时,签订合同是对买卖双方权利义务的最好规范,出国留学网编辑为大家提供了一篇网络上挑选的“线路施工合同范本”文章,希望这些资料可以帮助你祝一切顺利!

线路施工合同范本(篇1)

  甲方:_________(已建单位)

  地址:_________

  法定代表人:_________

  授权代表人:_________

  乙方:_________(后建单位)

  地址:_________

  法定代表人:_________

  授权代表人:_________

  第一条甲乙双方在施工过程中必须遵守有关通信建设安全的法律、法规,建立安全建设责任制度,完善安全建设条件,确保线路建设过程中的安全施工。

  第二条根据业务发展需求乙方需进行如下施工:

  1、施工地址:_________

  2、与甲方线路的距离:_________

  3、施工长度:_________

  第三条在以上施工过程中乙方必须采取如下安全措施来保证甲方线路的安全。

  1、架空电缆、光缆与原有线路跨越的,与原有线路的交越隔距必须达到的最小净距,不达标的必须整改

  2、架空电缆、光缆凡是与电力线交越的,其安全交越距离要符合国家相关标准,同时必须加装安全保护设施。

  第四条责任划分

  甲乙双方线路在同路由或交越的情况下,发生下述情况由责任方承担责任。

  1、架空电缆、光缆凡是与电力线交越的,其安全交越距离要符合国家相关标准。同时必须加装安全保护设施,新建一方线路和电力线路交越时因没有进行安全保护,发生强电侵入,导致原有杆路出现线路故障及经济损失,由新建方承担责任

  2、新建方杆路与原有杆路隔距不符合国家规定标准的,若发生倒杆等现象,造成已建杆路损坏电路中断的,新建方负责赔偿损失若原有杆路发生倒杆等现象,造成新建杆路损坏的,双方各自承担损失费用。

  第五条双方义务

  甲乙双方在发现对方的线路发生问题时具有告知对方的义务。

  第六条双方权利

  甲乙双方对由于对方的责任造成的损失均有要求赔偿的权利。

  第七条不可抗力

  因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时,双方相互不承担违约责任。但遇不可抗力的一方,应于不可抗力发生后5个工作日内将不可抗力情况告知对方,并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内,一方或双方应当继续履行协议。

  第八条法律适用和争议解决

  本协议适用xxx国机关法律、法规。双方因本协议的履行而发生的争议,应由双方友好协商解决。协商不成,任何一方均可将争议提交_________省通信管理局进行协调,_________省局要依据国家法律法规做出行政决定,涉及技术性的问题,要邀请相关专家论证,并做出仲裁。以上决定对双方均有约束力。

  除争议事项外,双方将继续执行本协议未涉争议及仲裁的其它部分。

  第九条附则

  1、如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时,本协议的其它条款不受影响。

  2、未经甲乙双方书面确认,任何一方不得自行变更或修改本协议。

  3、本协议一式4份,甲乙双方各执2份。本协议附件是本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。

  4、甲乙双方因执行本协议或与本协议有关的一切的通知都必须按照本协议中的地址,以书面信函形式或甲乙双方确认的传真或类似的通讯方式进行。如使用传真或类似的通讯方式,通知日期即为通讯发出日期,如使用特快专递,通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

  5、本协议于甲乙双方签字并加盖公章后生效。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

线路施工合同范本(篇2)

  发包人(以下简称甲方):

  承包人(以下简称乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就混凝土道路及练车场地硬化工程施工事宜协商一致,订立本合同。

  第一条工程概况

  总硬化面积约一万四千,现对硬化工混凝土道路及练车场地的施工进行发包。

  第二条工程承包范围

  2.1、混凝土道路及练车场地硬化工程的施工,详细做法及工程量见图纸及变更。

  2.2、承包范围发生变更或调整的,双方应另行签订补充协议约定。

  第三条承包方式

  3.1、包工【包施工、包工期、包质量、包安全、包验收】

  3.2、不包含施工中涉及的所有混凝土及水、电费用。

  第四条合同工期

  4.1、进入现场后天。

  第五条工程质量标准

  5.1、合格工程;

  5.2、同时施工质量严格按照施工图纸、变更、及国家相关施工验收规范进行施工。

  第六条合同价款、结算办法及支付方式

  6.1、合同价款

  6.1.1本合同为单价合同,合同综合单价为,陆元肆角人民币(写)每平方米。综合单价已包括混凝土路、防滑纹、伸缩缝、所有道路工作内容的人工费、管理费、其它风险等所有费用;该综合单价为包死价,合同履行期间不予调整。

  6.2、结算办法

  6.2.1、合同综合单价包死,工程量据实结算;

  6.2.3、结算及支付所使用的货币为:人民币。

  6.3、支付方式

  6.3.1、无预付款,经监理及甲方相关部门审核后付已完工程量的50%;甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后15个工作日内付至合同结算总价款的95%;余款5%作为保修金,若乙方无违约行为,甲方在保修期满15个工作日内向乙方无息退还。

  6.3.3、每笔付款前,乙方向甲方发出验收通知,经甲方审核确认后付款。

  第七条工程验收

  7.1、验收标准:

  7.1.1、工程竣工验收,应以招标文件、投标文件、甲方确认的工程施工图纸、国家颁发的施工及验收规范、质量检验标准为依据。

  7.2、工程具备竣工验收条件,乙方按同类工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工验收申请;甲方收到竣工验收申请后组织有关单位验收,并在验收后给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。

  7.3、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后不组织验收,或验收后不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。

  第八条质保期及维保

  8.1、本工程的免费质量保修期为壹月,质量保修期自本工程竣工验收合格之日起计算。如出现下列质量问题按双方责任划分,

  8.2、甲方责任:

  1、路基不合格造成的质量问题由甲方负责,与乙方无关:

  2、由于甲方提供的一切原料出现的质量问题由甲方承担。

  乙方责任:

  1、由于乙方振动、模板、配料施工出现的质量问题由乙方承担,并做出相应补偿;

  2、乙方在道路施工中出现的安全问题由乙方负责,与甲方无关;由于天气自然灾害出现造成的质量问题与乙方无关

  第十条双方的权利和义务

  11.1、甲方的权利和义务第八条

  11.1.1、甲方派驻的现场代表为,职权:负责项目实施的全面管理和协调工作,监督乙方施工,涉及到费用的现场签证,须经过甲方内部审批后方可生效;

  11.1.2、监督乙方的施工质量、进度、安全文明施工等;

  11.1.3、对乙方施工过程质量、工程竣工等的验收;

  11.1.4、对乙方进场材料、施工半成品进行检查时发现达不到标准要求的,乙方不得使用,同时甲方有权责令乙方调换、退场或返工;

  11.1.7、为乙方提供必要的施工材料堆放场地和施工作业环境及各参建方的关系;

  11.1.8、施工前甲方将提供施工所需的水源、电源接驳点,施工中乙方自行负责安装及水、电表的安装,经甲方检验确认合格后进行使用。

  11.1.9、甲方应按合同约定及时支付工程款。

  10.2、乙方的权利和义务

  11.2.1、乙方派驻本工程的项目经理为,职权:负责项目实施过程中全面工程施工和现场协调工作,接受甲方的工程监督;

  11.2.2、配合甲方对进场材料的验收、施工过程质量验收、竣工验收等工作,服从甲方人员的现场管理;

  11.2.3、按照合同工期和合同要求质量、验收标准进行施工;

  11.2.4、严格实行工序开工前向甲方或监理报验制度,施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料损失等均由乙方承担;

  11.2.5、施工期间至工程交付时,由乙方产生的施工垃圾应由乙方负责清运出场,由此产生的所有费用均由乙方承担;

  11.2.6、本工程未正式移交甲方之前,乙方负责本工程的成品、半成品保护,所有的人为或非人为原因造成的破坏均由乙方负责;

  17.2.7、工程经验收不合格的,乙方应当无偿在甲方指定的合理期限内返工至合格,由此造成的损失由乙方承担。因返工造成乙方没有在合同约定的时间内完工的,视为乙方工期超期,乙方应当按照上述工程超期的约定承担逾期违约金;乙方不得将该工程转包或分包,否则甲方可以不予支付乙方所发生的.任何费用;

  11.2.8、乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度,服从甲方的有关指令,对现场所有其它的建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏,施工时如损坏甲方、乙方、第三方的财产或造身伤亡的,乙方应负责赔偿并承担由此产生的法律责任。还应做到文明施工,工完料净、场清;

  11.2.9、乙方负责与自己的劳务工人签订合同,并购买保险,甲方在此对乙方责任进行告知,出现问题由乙方承担完全责任,乙方务工人员无与甲方单结算权利,出现一次,乙方承担10000元违约金。

  第十一条安全文明施工

  12.1、乙方应遵守国家和地方现行关于安全文明施工规范的要求,乙方在施工过程中,凡因乙方原因违以上规范而导致发生的安全事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

  第十三条违约责任

  13.1、质量责任及其它责任

  13.1.1乙方应严格按照本合同约定的质量标准进行施工,并按照本合同相关条款的约定履行本合同,否则甲方视情况有权进行处罚,罚款将从应付工程款中直接扣除,情节严重的有权解除合同。

  13.1.2由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达乙方时生效,乙方除承担本合同约定的违约责任外,另须按合同总价款的20%向甲方支付违约金,甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿;

  13.2、工期责任

  乙方如果不能在合同约定的工期内竣工,根据工期节点每延迟一天,扣除工程总价款3‰的违约金,若由于不可抗力或甲方的原因致使工期延误,由甲方现场工程负责人认可签证后方可顺延工期。

  13.3、延期付款责任

  甲方不按合同的约定拨付款,甲方承担违约责任。

  13.4本合同其它条款约定的违约情况,按照其相应约定执行。

  第十四条合同的终止或解除

  14.1、有下列情形之一的,合同终止或解除:

  14.1.1、本合同因已按约定履行完毕的;

  14.1.2、本合同经各方协商一致终止或解除的;

  14.1.3、本合同因一方违约或因一方有不正当竞争行为或因一方擅自转让本合同项下权利义务的;

  14.1.4、本合同其他条款及法律法规规定的其他情形。

  第十七条其它约定

  17.1、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。

  17.2、本合同一式两份,甲方,乙方各一分,双方签字后生效。

  甲方代表人:________乙方代表人:

  托签约人:________托签约人:________

  电话:____________电话:________

  签约日期:____年____月____日

线路施工合同范本(篇3)

  甲方:

  乙方:

  本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》(以下简称原合同)的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米,由于现场3台桩机施工,原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够,需更换240mm临时电线路及配电柜(1800*800*500mm),遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 对临时水结算方式以补充说明:

  一、临时电工程增补费用:

  更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800*800*500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62元(大写:贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。

  二、本协议签订后工期按主合同执行。

  三、其它:按订立的主合同执行。

  备注:除另有约定外,其余条款均按照原合同条款执行。 本合同一式肆份,甲方、乙方各执贰份,具有同等法律效力,自双方签字 盖章之日起生效。未尽事宜,双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地

  法院诉讼解决。

  甲方:乙方:

  法人(代表):

  日期: 年 月 日

线路施工合同范本(篇4)

  甲方:_______

  地址:_______

  联系人:_______

  联系电话:_______

  乙方:_______公司

  地址:_______

  联系人:_______

  联系电话:_______

  丙方:_______

  地址:_______

  联系人:_______

  联系电话:_______

  传真:_______

  开户银行:_______

  帐号:_______

  廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要,对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施进行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定,甲、乙、丙三方协商达成如下协议。

  一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖的高压输电线路进行迁改。

  二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。

  三、丙方受甲方委托,负责该线路迁改工程施工。

  四、甲方的权利和义务

  1、按照合同约定及时支付迁改线路所需工程费用;

  2、施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料;

  3、负责线路迁改所涉及到的新建塔基征地手续办理及费用支付、新建线路施工通道赔偿、拆除原有线路的青苗补偿等工作,确保群众的合法权益得到维护,确保社会稳定并协调对高速公路建设期间迁改线路的杆塔基础养护工作提供方便;

  4、在廊沧高速公路施工时,不得出现危害电力设施安全的行为。

  五、乙方的权利和义务

  1、积极配合甲方的工作,按照甲方的施工进度要求提前做好线路的停电工作;

  2、按照电力行业相关技术标准的要求,对迁改线路进行验收;对不符合技术要求的迁改线路提出整改要求;

  3、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作,负责对迁改工程进度、施工质量等进行监督和验收。

  六、丙方的权利和义务

  1、按照本协议约定,受甲方委托,负责线路迁改施工;

  2、丙方应根据甲方提供的廊沧高速公路的施工计划合理安排施工,按照本协议约定的工期完成施工;

  3、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工,符合国家及电力行业相关标准的要求,满足廊沧高速公路施工和运行要求;

  4、在线路迁改施工中建立安全质量保障体系,设立专职安全监督人员,确保安全施工无事故;七、线路迁改工程内容

  迁改工程设计文件中所涉及的工程内容:廊沧高速公路廊坊段占地界内涉及乙方所属的35kV后信线路,110kV康新一回、康新二回、张清线路、张王线路、张城线路、广尚线路、广留双回线路,220kV霸康双回、等9处输电线路设施的迁改工作。

  (详见设计文件)

  八、工程费用及付款方式

  1、根据迁改工程设计文件,经甲方、乙方与丙方协商一致,迁改工程费总计33000000.00元。大写:叁仟叁佰万整。由丙方包干使用。该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费。

  电力线路改迁协议书电力线路改迁协议书

  2、付款方式

  (1)甲方应在本协议签字生效之日起5日内向丙方支付前期迁改工程费30000000.00元,大写:叁仟万元;

  (2)甲方在线路迁改工程竣工后15天内向丙方支付剩余全部工程费用。

  九、施工期限

  1、自甲方将前期工程费用支付给丙方之日起70天内完成本协议约定的所有迁改线路的施工;

  2、因以下原因,造成施工延误的,工期相应顺延:(1)因山洪、地震、海啸、龙卷风、连续大暴雨等不可抗力。

  (2)因甲方未及时完成线路通道清理工作造成施工受阻,工期延误;

  (3)因甲方或者上级主管部门对廊沧高速廊坊段施工计划调整。

  十、争议解决方式

  协议各方在本协议履行过程中如发生争议,应通过友好协商解决,协商不成时,因本协议发生的一切争议,应向乙方住所地人民法院提起诉讼

  解决。

  十一、其他事项

  1、其他未尽事宜,另行协商;

  2、本协议自三方签字盖章之日起生效,迁改工程竣工验收完成且甲方支付了全部工程费用后本协议自动终止。

  3、本协议一式拾贰份,甲方肆份,乙方肆份,丙方肆份。甲方:廊沧高速公路廊坊建设管理处(盖章)法定代表人:

  授权委托人:_______

  时间:_______

  乙方:_______公司(盖章)

  负责人:_______

  授权委托人:_______

  时间:_______

线路施工合同范本(篇5)

  甲方:________________

  乙方:________________

  为确保工程质量圆完成施工任务,明确双方责任,经甲、乙双方共同协商,特定制本合同,双方必须共同遵守。

  第一条:工程概况

  1、工程结构:砖混结构,______楼层,______样式

  2、建筑面积:_____平方米,最后按建筑实际面积为准,楼顶出檐为:_____屋面处理方式为:_____层高为:_____门窗材料:_____尺寸:_____。

  第二条:承包方式

  1、承包形式:_____工料,乙方负责施工,并负责所有施工用具设备。

  2、施工费用:按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币_____元(大写:__________),房屋建筑面积计算方法为:_______________。

  3、乙方在施工时出现工程增减时,甲、乙双方共同协商,确定后增减工价,待完工后一并纳入结算。

  4、乙方单方负责工程施工过程管理和施工安全管理,和相关的保险措施;甲方不承担一切责任。

  第三条:工程工期

  1、甲方规定动工时间为_____年___月___日到_____年___月___日,乙方不得提前和推后。

  2、在保证工程质量的前提下,因下雨和建筑材料短缺原因交房日期可顺延,若因乙方人为原因工期延时,甲方有权扣除乙方施工费。

  第四条:工程质量及付款方式

  1、乙方未按甲方要求,或施工质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。

  2、工程付款方式:工程装饰完工并交付甲方使用后双方结算,甲方一次性付清工程余款(质量保证金除外)。

  3、乙方自房屋竣工验收交付甲方使用时起,乙方保修为___年,无质量问题,到期一次性付清质量保证金,保修期内如有房屋漏水,沙灰墙体裂缝,瓷砖脱落等施工问题,乙方接到甲方房屋质量问题,乙方应迅速及时地进行处理,直到甲方满意,否则甲方请人处理,工时及材料从保证金中扣除。

  甲、乙双方必须共同遵守以上约定,如有未尽事宜经双方协商一致后可另附补充。

  甲方:______________乙方:______________

  日期:______________日期:______________

线路施工合同范本(篇6)

  发包方:_________________(以下简称甲方)承包方:_________________(以下简称乙方)

  甲方将电力线路改造工程承包给乙方,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守:

  一、工程地点市区路

  二、工程性质包工包料。

  三、工程造价

  四、施工期限自本合同签订之日起,至_________________年_________________月_________________日前全部完工。

  五、付款方式工程完工经验收合格后,甲方于乙方提供税票后一次性付清工程款。

  六、工程内容:将原16平方线改装成50平方线。

  七、双方的权利和义务

  1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理,乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理,对不符合质量的施工路段及时进行返工。

  2.甲方做好各项协调工作,保证乙方能顺利的施工。

  3.乙方施工人员必须持有合格上岗证,施工过程中,施工人员必须穿戴绝缘劳保用品(如劳保鞋、手套等),如有高空作业,必须佩带安全带、安全帽。

  4.乙方要牢固树立安全意识,切实加强安全生产管理,凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。

  5.乙方提供施工所用的电线、电缆材料指定为广东电缆厂产品。

  八.违约责任

  1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然灾害外),每延长一天罚款元。

  2.工程完工后,经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段,由乙方无条件修复或返工。

  3.工程经验收合格后,按甲乙双方约定时间,甲方必须按时向乙方支付工程余款,否则乙方将终止向甲方该工程供电,所造成的一切后果由甲方自行承担。

  九.其它

  1.本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  2.本合同自双方盖章,签字之日起生效,具有法律效力。

  甲方(签章):_________________乙方(签章):_________________

  负责人签名:_________________负责人签名:_________________

  ______________年______________月______________日______________年______________月______________日

  小编精心推荐

  施工合同 | 工程合同 | 施工合同范本 | 工程合同范本

分享

热门关注

项目施工合同样本(精选4篇)

项目施工合同样本

建筑施工合同协议书7篇

建筑施工合同协议书

脚手架安全施工协议书3篇

脚手架安全施工协议书

钻孔施工合同精选

钻孔施工合同

项目施工合同范本(集锦3篇)

项目施工合同范本

施工总价合同范本精选(6篇)

施工总价合同范本

路灯施工合同范本(系列7篇)

路灯施工合同范本

安全施工合同范本大全6篇

全新的安全施工合同模板

围墙施工合同范本汇总6篇

围墙施工合同范本

公路施工合同合同范本 公路工程施工合同合同范本

公路施工合同范本