合同占据了我们生活或工作的一大部分。合同的存在可以让劳动者更加安心的工作，确保自身的合法权益不受侵害，你是否知道书写合同的具体格式？小编为大家甄选了一篇题目为“生产技术服务合同”的好文，希望您喜欢这篇文章一起分享给您的朋友吧！
生产技术服务合同 篇1
甲方：XX有限公司
乙方：
甲方是“XX高新技术企业”，拥有雄厚资金和庞大的销售网络，乙方从事多年数控机床电器设计和销售工作，具有丰富的工作经验。甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：
第一条：服务内容、方式和要求：
1、服务内容为数控锯床、机床、车床、铣床的图纸设计，技术指导及该产品生产中的技术攻关、指导和培训。
2、服务方式：乙方专职到甲方所在地为本公司提供专门服务，即技术合同履行地在甲方。
3、服务要求：乙方所提供的服务应达到能为甲方解决数控技术问题，其产品能达到国家级标准。
第二条：工作条件和协作事项：
甲方责任：
1、甲方在本公司提供生产场地、资金、工人、相关设备以及供乙方工作的场所;
2、甲方负责确定生产产品的类型和具体型号;
3、甲方负责产品的销售;
4、甲方负责物资的采购;
5、甲方为乙方在服务期限内无偿提供食宿，乙方不需提供的情况除外。
乙方责任：
1、乙方全面负责该类产品的专项技术服务和管理，负责图纸的设计并编制说明书;
2、负责该类产品生产职工的技术培训，使职工能掌握该类产品的应用技术和解决问题的技能;
3、负责该类产品生产工人的现场管理，产品流程监督和生产进程;
4、协助甲方做好产品开发、销售和售后服务工作;
5、严格保守技术秘密和商业秘密。
第三条：履行期限、地点和方式：
乙方为甲方服务的期限为三年，乙方根据合同第一条确定的服务内容、方式和要求及第二条规定的职责为甲方提供服务，甲方向乙方支付每年技术服务费为人民币贰拾伍万元正，协议签订后首付第一年服务费二十五万元，后二年服务费在当年年度6月底和12月底分二期限付清。
第四条：验收标准和方法：
技术服务或者技术培训按规范进行，采用产品达标的方式进行验收，即乙方提供技术服务所生产的产品能达到国家标准，并由国家技术管理职能部门抽检，并出具产品合格证明。
本合同服务项目的保证期为壹年，以产品销售后的时间为起算点 。在保证期内发现服务质量缺陷的，乙方应当负责返工或者采取补救措施。
第五条：乙方在服务期限内，享受每年二次的探亲假，每次假期不超过 天，探亲假往返车费由甲方承担。
第六条：技术秘密和商业秘密的保护。甲乙双方一致认可，本合同所涉的数控技术信息和经营信息(含甲方原有经营信息)，包括设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法及其图纸、数据和文字，管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略等信息为技术秘密和商业秘密，归属甲方所有。
乙方不得披露、使用或者允许他人使用其所掌握的技术信息和经营信息。
第七条：在服务期限内和服务期届满后二年内乙方不得为第三方就同一技术提供服务，也不得脱离甲方另行独自或与他人合作经营同类产品;
期满后继续为甲方服务的，报酬另行协商。
第八条：违约金或者损失赔偿额的计算方法：
一、甲方不得中途终止合同，否则，将应当承担违约责任，除支付约定年服务费外，向乙方支付当年年服务费50%的违约金;
二、乙方服务一年后，其生产的产品经检验达不到约定标准的，相应扣减服务费，扣减额为不超过10万元，
若乙方违反本合同第六条和第七条第一款约定的，应当承担违约责任，除承担向甲方支付15万元的违约金外，还需赔偿损失，其损失额按下列方法计算(可具体写明)：
未具体写明的，其损失额按甲方上年度可得利润计算。
第九条：争议的解决办法
在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求进行调解。
当事人不愿协商、调解或者协商、调解不成的，可按司法程序解决。
本协议一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
生产技术服务合同 篇2
甲方(出让方)：
乙方(受让方)：
甲、乙双方(以下简称"双方")经友好协商，基于平等、自愿的原则一致，根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规之规定，达成如下协议：
第一条项目名称：
(注：本参考格式可以应用于产品设计、工艺编制、测试分析、计算机程序编制、工程计算等辅助性技术服务活动)。
第二条甲方的主要义务
1.在合同生效后日内向乙方提供下列技术资料、数据、材料、样品：____ 。
2.在接到乙方关于要求改进或更换不符合合同约定的技术资料、数据、材料、样品的通知后____天内、及时做出答复;
3.按约向乙方支付报酬_____元，支付方式如下：
(1)合同生效后___日内向乙方支付报酬总额的_____%;
(2)合同履行完成后(验收合格之日起)日内向乙方支付全部报酬余额。(注：双方可约定由乙方实报实销或包干使用等方式)
(3)乙方开户银行：
(4)帐号：
4.协助乙方完成下列配合事项：___。
第三条乙方的主要义务
1.在____年____月____日前完成技术服务工作。
2.依照下列技术经济指标完成技术服务工。
3.发现甲方提供的技术资料、数据、样品、材料或工作条件不符合合同约定时，应在合同生效后____天内通知委托方改进或者更换;
4.应对甲方交给的技术资料、样品等妥善保管;在合同履行过程中，如发现继续工作对材料、样品或设备等有损坏危险时，应中止工作，并及时通知委托方;工作完成后应归还上述技术资料、样品，不得擅自存留复制品。
第四条保密条款
甲乙双方应对各自提供的下列技术资料、数据承担保密义务：____。保密期限为：____年。
第五条技术成果收益归属
在履行本合同中，甲方利用乙方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于甲方所有，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于乙方所有。(注：当事人还可以有其他不同的约定)
第六条甲方的违约责任
1.甲方未按照合同约定提供有关技术资料、数据、样品和工作条件，影响工作质量和进度的，应当如数支付报酬。逾期____个月不提供约定的物质技术条件，乙方有权解除合同，甲方应当支付数额为报酬总额%的违约金。
2.甲方迟延支付报酬，应当支付数额为报酬总额_%的违约金，逾期二个月不支付报酬或者违约金的，应当交还工作成果，补交报酬，支付数额为报酬总额____%的违约金。
3.甲方迟延接受工作成果的，应支付数额为报酬总额_%的违约金和保管费。逾期____个月不领取工作成果的，乙方有权变卖、处理工作成果，从获得的收益中扣除报酬、违约金和保管费后，剩余部分返还甲方，所获得的收益不足抵偿报酬、违约金和保管费的，有权请求甲方赔偿损失。
第七条乙方的违约责任
1.擅自不履行合同，应当免收报酬并支付数额为报酬总额_____%的违约金。
2.未按约定的期限完成工作的，应支付数额为报酬总额____的违约金。
3.未按质按量完成工作的，应当负责返工改进或如数补。如果给甲方造成损失的，应赔偿损失。
4.在工作时间，发现对方提供的技术资料、数据、样品、材料或工作条件等不符合合同规定，未按约定期限通知委托方，造成技术服务工作停滞、延误或不能履行的，应酌减或免收报酬;
5.在工作期间，发现委托方提供的物品有受损的危险，未按约定期限通知委托方，应对由此造成的损失承担责任。
6.违反合同约定、擅自将有关技术资料、数据、样品或工作成果引用，发表或提供给第三人，应支付数额为报酬总额%的违约金。
7.对甲方交付的样品，材料及技术资料保管不善，造成灭失、短少、变质、污染或者损坏的，应赔偿损失。
(注：技术服务合同的标的短期难以发现缺陷的，当事人可以在合同中约定保证期，在保证期内发现服务质量缺陷的，服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用。保管不当引起的问题除外。)
第八条"不可抗力、免责条款"：
由于不可抗力事件，致使一方在履行其在本合同项下的义务过程中遇到障碍或延误，不能按规定的条款全部或部分履行其义务的，不应视为违反本合同。本合同所指不可抗力，实质不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
第九条验收标准和方法
1.验收标准：本合同约定的各项技术指标;
2.验收方法：由甲方组织有关同行业专业技术人员验收，写出验收报告;
3.验收费用由___方负担。
第九条有关名词和术语的解释
1.
2.
3.
第十条合同争议的解决办法
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：
(1)提交仲裁委员会仲裁;
(2)依法向____人民法院起诉。
第十一条合同的效力
1.本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。有效期为___年，自____年____月____日至____年____月____日。
2.本合同正本一式份，双方各执份，具有同等法律效力。
以下无正文。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
____年____月____日
生产技术服务合同 篇3
甲方：
乙方：
为提高猪场生产效益出发，受益方委托甲方派遣技术人员对乙方猪场进行养猪生产技术管理服务。甲乙双方协商达成如下协议:
一 、甲乙双方职责
乙方负责向甲方提供养猪生产的场地、设备、猪群以及疫苗、兽药、低值易耗品等生产必需品，负责处理和协调周边关系，保证正常生产的社会环境。
甲方派技术人员向乙方猪场提供养猪生产技术管理服务、人员培训等，负责改善猪场现场生产指标为主要工作目标。
乙方提供甲方技术场长以及技术员食宿。
二、生产指标考核
1、按每头基础母猪年出栏17头合格育肥猪考核，达到17头（含）到18头（不含），超出部分乙方向甲方支付报酬每头10元，达到18头（含）以上，超出部分乙方向甲方支付报酬20元。未达到考核标准，达到16头（含）以上，17头以下（不含），少于部分甲方赔偿乙方每头10元，低于16头（不含），少于部分甲方赔偿乙方每头20元。以饲料形式进行补偿。
2、如遇重大疫情，自然灾害等不可控因素导致猪场严重受损，上述考核指标不予考核。
三、管理层设置与管理方式
1、猪场生产实行场长负责制，各生产阶段（配种妊娠舍、产仔哺乳舍、保育舍、育肥舍）实行技术主管负责制。猪场设生产场长一人，由甲方派人员担任，负责全场的生产管理和日常工作的协调；技术员由甲方或乙方派人员担任，技术员负责所管辖单元的全面生产管理工作，负责日常的免疫和协助场长完成日常工作，所有技术员服从场长的统一管理。
2、会计、统计、保管等人员由乙方派人担任，由甲方场长管理，在猪场管理制度和本合同规定的范围内完成工作。
四、工资发放办法
1、乙方技术员、饲养员和后勤人员工资根据猪场管理办法由甲方场长制作工资表，由乙方负责发放。
2、技术托管2个月后乙方猪场用甲方饲料超过60吨时，不需支付猪场服务费用，若猪场用料在30-60吨时乙方需向甲方支付驻场服务费用3000元/月。
3、员工激励办法，根据《现场管理办法》规定，每月各单元评选出生产成绩优秀的饲养员实行物质奖励，召开猪场全体员工会议进行表彰，奖金由乙方发放。
五、统计办法
1、甲方场长每周要按甲方公司规定的报表格式如实填写生产报表，交由猪场统计核查无误后上报给甲乙双方主要负责人各一份（纸质报表和电子报表各一份）。
2、甲乙双方每月24日共同派人对猪群进行核查，清点猪群存栏汇总后做月报，按第一条款规定上报。
3、场长、技术员每周、每月要写出生产总结对生产情况进行分析，及时查找不足，提高生产水平。每周必须开周会，每月开月会。
六、采购与销售办法
1、乙方猪场必须全部用甲方饲料厂提供的饲料，价格根据市场原料的行情按甲方市场优惠价格执行，现场结算，甲方必须保证饲料质量。
2、兽药、疫苗、低值易耗品、燃料等由甲方场长定期上报计划和监督质量，由乙方采购送到猪场，不合质量要求的产品甲方可以拒收。
3、甲方负责及时向乙方上报销售计划，由乙方负责销售。
4、销售猪磅码单及销售统计表由双方共同签字确认。
七、财务管理
由乙方负责，甲方参与监督。
八、设备改造，维修及管理
1、猪场的改造由甲乙双方协商确定方案后，由乙方负责改造和维修，甲方驻场人员协助完成。
2、服务到期双方只清点和移交猪群，不作房舍及其它建筑物的清点移交。
九、母猪年出栏猪头数的核算
1、年出栏肥猪头数=年出栏肥猪数+（期末-期初）存栏+自留后备
基础母猪平均饲养头数
期末存栏=期末存栏仔猪+期末存栏保育猪+期末存栏育肥猪
期初存栏=期初存栏仔猪+期初存栏保育猪+期初存栏育肥猪
基础母猪平均饲养=52周饲养基础母猪头数之和
52周
5、基础母猪以配种分娩一次后为准，没有分娩的后备母猪不能计入基础母猪，用于制备高免血清和准备淘汰母猪不作为基础母猪计算。
十、委托技术服务年限
1、乙方委托甲方技术服务的时间为1年，甲方提供的饲料必须保证质量、价格按甲方市场优惠价格结算。
2、委托技术服务时间从20xx年*月*日起，指标考核时间从20xx年*月*日-20xx年*月*日委托技术服务终止，20xx年*月*日清点后结算当年奖励。
3、委托技术服务期间在不影响正常生产的前提下，甲方在征得乙方同意的情况下可以安排科学试验和人员实习。
十一、猪场管理文件
1、甲方有为乙方猪场建立一套可行的管理文件，并且有逐渐完善并报乙方同意后执行的义务。
2、猪场文件包括：《猪场操作规程》、《猪场疫病防控制度》、《猪场管理办法》、《猪场报表》、《猪场生产技术服务合同》为准，猪场文件文件未尽事宜由双方协商解决。
以上协议条款从20xx年*月*日起实行，20xx年*月*日终止，此协议经双方法人代表签字后生效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
地址： 负责人：
销售主管： 经办人：
技术总监： 地址：
销售总经理： 身份证号：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
生产技术服务合同 篇4
甲方(委托方)：
乙方(受托方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。
第一条测绘范围及内容
甲方将位于______ (以下简称本项目)的房产面积测绘工作委托给乙方，甲方的测绘目的为办理房屋的房产证，乙方同意接受委托。
第二条该项目类型为新建房屋的初始房产测绘。
第三条。
第四条测绘技术标注按照国家和贵阳市有关技术规范执行。
第五条测绘费用
(1)取费标准按照国家颁布的测绘产品价格标准执行。
(2)取费项目及预算价款：经协商，房屋建筑面积的收费
按《测绘工程产品价格》中房产测绘二类标准1.60元/
平方米计算，最终以实测面积结算，合同签定后甲方应
支付合同总价款30%作为乙方项目启动资金。
(3)计算方式：在双方约定提交测绘成果后5个工作日内，
由乙方提出付款申请;甲方向乙方支付测绘余款。
第六条甲方的义务
(一)自合同签订之日起，向乙方提交一下资料：
1、报建审核意见书(复印件)
2、报建平面、剖面图纸(复印件或晒蓝图)
3、报建四至1:500平面图(复印件)
4、商品房预售许可证(属商品房销售类的房屋提供
需提供复印件)
5、建设工程规划验收合格证(复印件)
6、建设工程规划验收合格证附图(复印件)
7、本层与非本层公用设施使用情况的说明(图上注
记相关范围;明确公设名称;注记相关使用楼层、
单元)(复印件，可以测绘过程中进行整理)
8、 《委托新建单元式房屋初始测绘合约》(一式两
份，本公司提供)
9、派出所门牌地址证明(已申领的提供复印件)
10、测绘工作中需要的其他相关说明、文件
(二)保证提供给乙方的全部资料及文件均为真实、合法、有
效、完整、准确，并承担由该等文件而引起的全部责任，
该责任与乙方无关。
(三)保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作。
第七条乙方的义务
(1)自收到甲方有关材料之日起，审查甲方提供资料是否符
合要求。
(2)组织测绘人员进场测量作业。
(3)负责审核单位的___所有协调工作及审核费用由乙方负责。
(4)乙方依本合同约定向甲方提供经相关主管单位审核合格
符合办理《房产证》测绘规则的测绘成果，测绘成果的
套数以满足甲方办证为准。
第八条测绘工期约定
(1)乙方自合同签订之日起在20个工作日内完成全部测绘
工作，并向甲方交付测绘成果。
(2)如果因为甲方原因或因不可抗力或其他非乙方原因造成
乙方无法按约定时间提交测绘成果，则乙方向甲方提交
测绘成果的时间应顺延。
第九条甲方违约责任
本合同签订后，由于甲方原因而终止合同的，如乙方未进场工作，则甲方因向乙方支付预算测绘费的'30%的违约金，如乙方已进入现场工作，则甲方应按完成的实际工作量支付测绘费，并按预算测绘费的20%向乙方支付违约金。
第十条乙方违约责任
(1)本合同签订后，如乙方擅自停止或解除合同，除应退回
甲方已交付的测绘费外，乙方还应向甲方支付测绘费的
30%的违约金。
(2)乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应发展无偿予
以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因甲方提供
的图纸资料原因产生的责任由甲方负责。
第十一条因不可抗力影响，使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十二条本合同执行过程中的未尽事宜，双方可以签订补充协议;补充协议与本合同具有同等效力。
第十三条本合同约定的测绘成果交接完毕后，本合同即行终止。
第十四条本合同经双方签字并加盖公章后生效。本合同一式____份，具有同等效力，甲方____份，乙方____份。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
签约日期：
生产技术服务合同 篇5
委托方(甲方)：_______________
法定代表人：_______________
项目联系人：_______________
通讯地址：_______________
联系电话：_______________
传真：_______________
电子信箱：_______________
受托方(乙方)：_______________
法定代表人：_______________
项目联系人：_______________
联系方式：_______________
通讯地址：_______________
联系电话：_______________
传真：_______________
电子信箱：_______________
本合同甲方委托乙方就项目进行驻场的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：
1.技术服务的目标：确保服务对象计算机系统等正常运行
2.技术服务的内容：
a、保证桌面系统(操作系统、应用软件)等软件正常运行;
b、台式计算机、笔记本电脑、显示器等设备的硬件维护和维修;
c、保障打印机、传真机、扫描仪等外设的软、硬件正常运行;
d、系统网络及计算机病毒防护，杀毒软件的更新及病毒清除;
e、办公自动化系统的相关维护;
f、保内、保外设备送修服务;
g、保外设备二级维修服务;
3.技术服务的方式：驻场服务
4.服务方式：
1)乙方保证工作日内驻场服务;
2)建立设备档案，以便于管理及维护;
3)定期上门进行应用软件的维护，保证正常运行，并每季度进行一次全面的巡检，排除系统隐性故障;
4)乙方在服务过程中，因甲方不以配合，而造成服务无法实施，工作量无法完成，乙方不以承担相关责任。
第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作：
1.技术服务地点：_______________
2.技术服务期限：________年_____月____日至______年_____月____日
3.技术服务进度：一般性问题现场解决,较难问题48小时内解决,特殊故障(如设备硬件维护主板)，一周内解决。
4.技术服务质量要求：保证设备正常运行。
第三条为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：
1. 提供技术资料：
(1)相关的资料(驱动程序及保修证明等)
(2) 提供所需的应用软件安装
(3)必要的维修设备及工作工具
2. 提供工作条件：
(1)服务对象的操作人员应积极配合乙方服务人员进行维护工作;
(2)在乙方不能当场修复的情况下，经服务对象允许,乙方可将设备带回公司维修(硬盘除外)。
3.其他：无
4.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：合同签定之日起,根据工作现场商定
第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：
1.技术服务费总额为：____________元整
2.技术服务费由甲方壹次支付乙方。
具体支付账号和时间如下：
(1)户名：_______________，开户行：_______________，账号：_______________ ;
(2)合同签订后5个工作日支付。
第五条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：_______________
甲方：_______________
1.保密内容(包括技术信息和经营信息)：确保不将乙方提高的服务价格及技术信息向第三方透露。
2.涉密人员范围：相关人员
3.保密期限：____年
4.泄密责任：双方协商解决
乙方：
1.保密内容(包括技术信息和经营信息)：
1)保证不将服务对象各种数据资料及各类信息向第三方透露;
2)不得翻录及备份服务对象的各种数据资料及信息等.
2.涉密人员范围：相关人员
3.保密期限：______年
4.泄密责任：严格执行《保密法》规定，如发生违反，追究相应的法律责任。
第六条本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同义务的请求，另一方应当在7日内予以答复;逾期未予答复的，视为同意：
第七条双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：
1.乙方完成技术服务工作的形式：驻场服务
2.技术服务工作成果的验收标准：确保设备正常运行;
3.技术服务工作成果的验收方法：现场验收，以服务对象工作人员或项目负责人工作表上的签字为准;
4.验收的时间和地点：服务对象设备现场
第八条双方确定,按一向约定承担各自的违约责任：
双方：
1、甲.乙双方中任何一方变更或解除合同,视为违约,支付对方合同总款30%的违约金。
2、合同到期后，乙方有优先续约合同。甲乙双方任何一方不续约，需提前一月告知对方，并做好相应的工作交接。
第九条双方确定，在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：
1.对双方发生异议进行协调;
2.具体服务事宜联系及安排工作;
3.落实检查合同履约情况。
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第十条双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：
1.发生不可抗力;
第十一条双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。直辖市、调解不成的，确定按以下第___种方式处理：
1.提交杭州市仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
第十二条双方约其他事项：更换设备硬件，费用另计;
第十三条本合同一式贰份,甲方持壹份,乙方持壹份,具备同等法律效力.
第十四条本合同经双方签字盖章后生效。
甲方：_______________ (盖章)
法定代表人/委托代理人：_______________ (签名)
乙方：_______________ (盖章)
法定代表人/委托代理人：_______________ (签名)
生产技术服务合同 篇6
上海市高级人民法院
民事判决书
（20xx）沪高民三（知）终字第26号
上诉人（原审被告）上海东育金属石墨有限公司，住所地：上海市宝山区宝杨路1188号－209.
法定代表人王国珍，该公司经理。
委托代理人鲍建龙，该公司职员。
委托代理人罗国桢，上海市沪东律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）袁庆扬，男，1938年8月10日生，汉族，住上海市凤阳路724弄15号。
上诉人上海东育金属石墨有限公司因技术服务合同纠纷一案，不服上海市第二中级人民法院（20xx）沪二中民五（知）初字第195号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。上诉人上海东育金属石墨有限公司的委托代理人鲍建龙、罗国桢，被上诉人袁庆扬到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明：20xx年8月13日，被告与攀钢集团钢城企业总公司（以下简称钢城企业总公司）签订了一份《委托设计合同》，合同约定设计标的为攀枝花钢铁有限公司冷轧厂酸洗切边卷取机设计图，由被告负责设计，并负责设备制造、安装、调试过程中的技术指导，设计费用为人民币20万元。庭审中原、被告均确认最终被告收到的该合同设计费用为人民币14万元。20xx年11月11日，原告借被告支票一张，金额为人民币4万元。 20xx年12月8日，原告与被告分别签订了两份《协定》。一份《协定》（以下称为协定一）约定：第一，前提条件为攀钢集团企总冷轧协力公司签发《设计验收报告》明确双方合同关系终止；第二，在前提达到的基础上对现有14万元设计费作如下分配：1、在设计、制造、调试过程中，王国珍和袁庆扬分别垫入费用各 3万元，因此应首先归还袁庆扬3万元、王国珍3万元，共计6万元；5、余额4.5万元，按宋晓天1.5万元、王国珍1.5万元、袁庆扬1.5万元分配；7、分配时间以攀钢冷轧协力公司出具《设计验收报告》之日的1个月内支付（由上海东育金属石墨公司向宋晓天、袁庆扬、王国珍支付上述规定的现金）。协定一尾部有原告与被告的法定代表人王国珍的签名。另一份《协定》（以下称为协定二）约定：第一，前提条件为攀钢集团企总冷轧协力公司签发《设计验收报告》明确双方合同关系终止；第二，在前提达到的基础上，王国珍需支付袁庆扬32，650元；第三，在攀钢冷协《设计验收报告》签发之日起1个月内王国珍向袁庆扬支付；第四，同时袁庆扬归还借上海东育金属石墨公司的4万元支票的金额，东育公司归还袁庆扬所写欠条。协定二尾部有原告与被告的法定代表人王国珍的签名。
庭审中，原告对两份《协定》的签订过程作了如下陈述，当时冷轧协力公司向被告提出其设计的酸洗切边卷取机未达到与冷轧厂酸洗工艺严格匹配，要求原告去协助解决，所以被告提出要原告去攀钢协助解决机组的配合问题，当时原告就提出要被告另外支付32，650元报酬，并将原先14万元设计费用作个分配，故在同一天分别签了两份《协定》。原告向法庭提供了冷轧协力公司出具的《关于袁庆扬在攀钢集团钢企冷轧协力公司工作情况的说明》，以证明其在《会审纪要》签订后继续为该公司作了相关的工作。对于原告的陈述被告不予认可，其对两份《协定》的签订作了以下两种陈述：一种说法，被告先与原告签订了协定二，将14万元的设计费中的32，650元支付给原告，其中部分是酬劳，部分是原告垫付的差旅费。由于当时没有写清楚这32， 650元是什么费用以及包含了哪些费用，所以紧接着又签了协定一，而协定二在同一时间就作废了。在协定一中将14万元设计费的分配作了明确，支付原告3万元垫付费用和1.5万元的报酬；另一种说法，协定二是对一笔回扣费的分配。被告在设计了酸洗切边卷取机后，受攀钢的委托在上海找厂家制造机组，费用由攀钢出，上海的两家生产厂家分别给被告4.7万元、1.83万元的回扣。这两笔回扣之和除以2等于32，650元，正与协定二中的数额相符。被告对其陈述未向法庭提供证据。
20xx年12月17日，冷轧协力公司（甲方）与被告（乙方）签订了一份《关于攀枝花钢铁有限公司冷轧厂酸洗切边卷取机委托设计合同执行情况会审纪要》（以下简称《会审纪要》），内容为：就双方20xx年8月签订的《委托设计合同》中各项履行情况进行会审，现纪要如下：一、乙方按合同规定时间交付了设计资料；二、根据乙方提供的设计资料制造的酸洗卷取系统设备20xx年元月安装完毕，于20xx 年3月1日与冷轧酸轧联机试运，20xx年 8月系统设备投入正常运行；三、切边卷取规整，无乱丝、扭曲现象，设备具有半自动咬头、布线功能，系统设计基本满足合同约定的技术要求；四、乙方设备设计资料已交甲方一份归档。双方一致认为对方如期履行了合同约定的各项条款。冷轧协力公司与被告均加盖了公章。
原告认为被告应向其支付人民币37，650元，然而被告至今未支付上述款项，故请求法院判令：1、被告履行合同义务，向原告支付人民币37，650元；2、被告向原告支付上述款项的利息损失，按银行短期贷款利率计算，从20xx年1月17日起计算至该款项支付之日止。
原审法院认为，虽然《委托设计合同》的签约方是钢城企业总公司，但根据该合同履行期间原、被告签订的两份《协定》中提到的前提条件：攀钢集团企总冷轧协力公司签发《设计验收报告》，明确双方合同关系终止、被告法定代表人王国珍书写的字条中提及的攀钢冷轧协力公司如果出具验收报告，能说明本合同终止、以及冷轧协力公司与被告签订了《会审纪要》，可以确定《委托设计合同》真正的履行主体是冷轧协力公司。因此，《会审纪要》中明确表示了《委托设计合同》的履行情况，可以证明该合同已履行完毕的事实，且对上述履行事实被告均有盖章确认。据此，认定两份《协定》上约定的前提条件已经成就，被告应当分别依照约定支付相应款项。
关于协定一，被告对于支付原告报酬1.5万元不持异议，但认为虽然约定了支付原告垫付费用人民币3万元，但应按原告的实际支出计算。原审法院认为，协定一中并未约定垫付费用是按实结算，且被告也未能证明原告所列的开销明细是原告为履行《委托设计合同》所支出的全部费用，故被告的辩称意见不予采信。
关于协定二，被告在庭审中的陈述前后矛盾，一会儿陈述协定二中的32，650元是第一次对14万元设计费的分配，后被签订的协定一所替代，一会儿又陈述协定二中的32，650元是对14万元设计费以外的回扣费的分配，不属法院审理范围，而且其始终未提供相应的证据来证明其所作的陈述，故对被告上述辩称意见均不予采信。
生产技术服务合同 篇7
甲方:_____________________乙方:_____________________
地址:_____________________地址:_____________________
联系电话:_________________联系电话:_________________
甲乙双方在平等自愿的基础上经充分协商，本着互利合作、共同发展的原则，决定建立技术分包合作关系，并达成如下协议。
一、合作项目
项目名称:
项目经营范围:
二、合作时间
合作期限为_______年，自本协议签字生效之日算起。期满后双方如有继续合作的愿望，以本协议为基础重新签订协议。
三、双方的权利与义务
1、甲乙双方共同的权利与义务
(1)合作范围内的项目资料、项目信息与对方共享。
(2)共同组建项目团队，按照有序分工、互有侧重原则完成项目策划、产品设计开发、项目实施等工作。
2、甲方的权利与义务
(1)甲方应积极配合乙方服务工作，为乙方提供服务中的便利。
(2)负责乙方因项目需要而产生的必须的材料，仪器设备。
(3)甲方按照合同的规定付给乙方相应的报酬。
3、乙方的权利与义务
(1)乙方有权了解甲方产品技术要求，并随时提出建议。
(2)乙方提供不定时间配合甲方完成定时项目。
(3)乙方应按照甲方要求完成相关工作(时间进度，功能目标详见附件)。
(4)合作过程中，乙方应及时向甲方汇报工作进展及遇到的问题，双方共同商议解决。
四、支付标准及方式
1、针对本合同内容总合同报酬为___________________元(RMB)。支付方式:自合同签订之日起十日内甲方一次支付乙方应得报酬总额的___________%，计_________元，完成中期目标支付乙方应得报酬总额的__________%，计___________元，项目验收合格后支付乙方应得报酬总额的________________%，计____________元，__________%余款在项目验收一年期内一次支付。
2、项目验收标准:乙方按甲方技术要求完成原理图，PCB图，接线图，材料清单，规格书，说明书，软件原代码，软件流程图，通讯协议。
3、项目验收后_________年期内，乙方有义务为所完成的项目进行必要的升级，优化并解决实际运行中出现的技术问题。
五、保密
1、协议双方都有为对方保守经济、技术等商业秘密的责任，协议双方均同意不泄露对方的保密信息，无论是以书面、电子或口头方式进行披露。保密信息包括(但不限于)共同开发产品所涉及的研究成果、价格表、材料清单、供应商名单、原理图、PCB图，软件开发流程图、技术思路、程序执行代码、源代码，通讯协议。双方仅应向必要的员工提供相关保密信息。保密的义务不包括那些在披露时已成为公开信息以及法律或法庭要求披露的信息。
2、乙方不得有对合作对方软件进行全部或部分地翻译、分解、反向编译、反汇编、反向工程或其他试图从软件导出程序源代码的行为。
3、此保密规定在协议终止后壹年内有效。
六、税务负担
甲乙双方各自核算，按照有关税收法律、法规依法纳税。
七、违约责任及不可抗力
1、乙方无正当理由停止项目或使计划比进程延期_____天以上，甲方有权单方终止合同。乙方应退赔所得报酬，并赔偿由此给甲方带来的一切经济损失。
2、甲方无故按本协议规定拖欠支付给乙方酬金，乙方有权追讨并享有每天_______%利息的权利。
3、双方都有权在发生无法控制事件时停止履行责任，包括但不限于自然外力、战争、火灾、洪水、劳动纠纷、传染病、政府管制相似行为、禁运。
4、如任一方由于不可抗力而不能履行其本协议项下全部或部分义务，则该方必须迅速将该事实通知对方，指明其不能履行的义务，并详细描述该不可抗力事件。通知之后，因该不可抗力而不能履行的义务将中止履行。如果不可抗力无间隔的连续持续6个月，任何一方可以书面通知令一方终止协议。
5、对于任何不可抗力，必须在合理可行的范围内采取补救措施，义务应在合理时间内尽快恢复履行。如任一方由于不可抗力而不能履行其本协议项下全部或部分义务，则该方必须采取全部合理可行的行动减轻对方或第三方因该不可抗力而遭受的任何损失。
八、协议效力和完整性
本协议构成双方关于技术分包的完整协议，取代之前所有书面或口头的理解和承诺。所有对本协议的修订、补充、删减、或变更等均以书面完成并经双方授权代表签字后生效。生效的修订、补充、删减、或变更构成本协议不可分割的组成部分，与协议正文具有同等法律效力。有效的修订、补充、删减或变更应当取代原条款，原条款不再具有法律效力。
九、协议有效期、终止
1、本协议的有效期为________年，自______年______月______日至_________年______月____日。
2、但是可在发生如下情况的任意时候提前终止
(1)任何一方未履行协议所规定的义务时，违约方应在接到守约方书面通知后纠正违约行为，如违约方收到书面通知10日内仍未纠正违约行为的，守约方可以书面通知违约方终止协议。
(2)任何一方未履行协议所规定的义务时，根据“不可抗力”涉及的情况。
十、适用法律和争议解决
1、本协议的订立、效力、解释、履行适用中华人民共和国法律。
2、本协议未尽事宜由双方协商解决，协商不成时，所产生的、与本协议或彼此商业关系有关或无关的任何诉讼应在协议签订当地仲裁委员会进行。仲裁费用由败承担。
十一、本协议一式_______份，双方各执_________份，作为协议予以签署加盖公章生效。
甲方:_____________________
乙方:_____________________
____年____月____日
生产技术服务合同 篇8
安全生产技术服务合同范本
一、甲方与乙方根据平等互利的原则，经友好协商，就甲方需要乙方提供安全生产技术服务事宜，达成如下合同：
第一条 服务内容
1. 乙方根据甲方的要求，提供安全生产技术服务，包括但不限于安全生产管理体系建设、安全风险评估、安全培训等相关工作。
2. 乙方为甲方提供符合国家法律法规及相关安全生产标准的技术咨询、指导和培训等服务。
3. 乙方为甲方提供安全生产技术咨询、解决方案、报告等相关文件和资料。所有文件和资料归甲方所有，乙方无权将其用于其他未授权用途。
第二条 服务期限
1. 本合同自双方签署之日起生效，有效期为_____年。
2. 若双方需继续合作，可在有效期届满前_____个月以书面形式对续约事宜进行讨论，双方协商并签署书面续约合同。若无续约合同，则本合同自动终止。
第三条 服务费用及支付方式
1. 甲方向乙方支付的服务费用为人民币____元，具体结算方式按以下约定：
(1) 服务费用一次性支付，于本合同签订后_____日内，甲方支付给乙方。
(2) 乙方提供的安全生产技术服务超出本合同服务范围的部分，双方另行协商确定费用。
2. 乙方提供的所有服务费用均不包含税费，如有相关税费需由甲方承担。
第四条 服务质量和保密责任
1. 乙方提供的安全生产技术服务应符合国家法律法规及相关标准，保证服务的质量和效果。
2. 乙方在履行合同过程中获得的与甲方有关的商业秘密和技术资料，应履行保密义务，不得泄露、使用或转让给任何第三方。
3. 乙方应对甲方提供的与安全生产相关的资料和信息进行妥善保存，不得擅自向任何机构或个人提供或使用。
第五条 合同变更和解除
1. 任何一方如需变更本合同的内容，应提前_____个月书面通知对方，并经双方另行协商确定变更事项。
2. 本合同经双方协商解除的，应提前_____个月书面通知对方，并协商解决相关事宜。
3. 因不可抗力或其他不可预见的因素，导致本合同无法履行的，双方可按照法律的规定解除合同。
第六条 违约责任
1. 若一方未按照本合同的约定履行其义务，应依法承担相应的赔偿责任。
2. 因双方过错导致合同无法履行的，应根据实际情况协商解决。
第七条 争议解决
1. 本合同履行过程中出现的争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条 其他约定
1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商明确。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等效力。
3. 本合同自签订之日起生效。
4. 本合同正本和副本具有同等法律效力。
甲方（签字）: 乙方 （签字）:
日期： 日期：