涂料施工合同(3篇)

2023-08-31 14:02:30 涂料施工合同

涂料施工合同 篇1

  甲方需进行钢结构防火涂料施工,现委托乙方实施,为明确双方权利、责任、义务,经双方充分协商,签订本合同,双方必须共同遵守。

  承包方式:乙方根据甲方蓝图设计要求购送钢结构防火涂料并负责施工; 工程总价:按上述承包范围的总面积为约8400 M2,施工总价为人民币:¥179200.00 元,人民币大写:拾柒万玖仟贰佰元整。工程完工以实际建筑边到边的面积计算为准。工程施工中材料涨跌与本合同价格无关。

  本工程定于2015年9月4日开工至2015年9月30日完成合同约定的钢结构防火涂料施工工程量。工程施工中,因不可抗拒的因素工期顺延。

  乙方根据设计要求选用防火涂料,根据国家施工规范进行施工,并提供防火涂料合格证。

  自本工程合同签订之日起,甲方即应支付工程总造价为人民币:¥179200.00 元,人民币大写:拾柒万玖仟贰佰元整,乙方收款后在两个工作日内安排进场,至9月30日前完成施工。

  1、甲方委派工地代表为甲方现场负责人,具体负责工程监督、协调及工程签证等事务,甲方中途更换驻工地代表,要求书面通知乙方。

  2、乙方材料进场,甲方现场人员在24小时内进行验收,如不验收视为材料合格。

  1、乙方应严格按图纸要求及国家施工规范施工。

  2、如因防火涂料质量有问题,不符合要求,由乙方负责返工,费用由乙方承担。

  3、乙方施工人员应遵守甲方工地的各项管理制度,积极配合甲方现场管理人员工作。

  4、乙方严格按照安全施工规程进行施工,否则由此造成的一切安全事故后果由乙方负责。

  1、合同签订后,任何一方在半个月内不履行合同的,均须赔偿对方总工程款10%的违约金,如损失大于10%则按实际发生赔偿。

  2、甲方不按合同约定支付工程款,每拖延一天,工期顺延,超过六天,按合同总价,每逾一天支付给乙方付款违约金0.1%,停工期间的窝工和其它损失按实际损失由甲方承担,工期顺延。

  3、乙方逾期施工和完工,从逾期第六天开始,每逾期一天,按工程总造价的0.1%向甲方支付违约金。

  因天气、地震、战争或其它非甲、乙双方所能控制的原因导致甲、乙双方不能依本合同履行其义务的,甲乙双方均不需负赔偿责任。

  发生纠纷双方应友好协商,若协商不能解决,依法解决。 本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。 本合同自签订之日起生效,到竣工验收和所有款项结清之日起自然失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

涂料施工合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定将公司部分外墙防水涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条 工程概况

  1.工程地址: 西安市科技一路赢苑雅筑

  2.施工内容:外墙防水涂料粉刷 ,总面积约 平方米。

  3.工程开工日期: ___年______月______日

  4.工程竣工日期:______年______月______日

  5.工程承包方式:包工。

  6.工程总天数:天,雨天顺延。

  第二条 工程价款

  工程价款按照总计 元计算(大写) 元。

  第三条 工程质量及验收

  1.工程使用主要材料由甲方提供。

  2.工程验收标准:所有外墙面1层防水涂料,窗边补胶。

  3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

  第四条 付款方式

  合同签订后,甲方在工程开工后两天付 10 %的工程款;工程竣工验收合格,双方进行结算,乙方开具发票或收据后,甲方支付 70 %的工程款,剩余的 20 %工程款作为工程质量保证金,在工程质量保证期(自验收之日起壹年)内没有质量问题,质量保证期满后一次性付清。

  第五条 工程工期

  乙方应按期完工,如果延迟完工,每逾期一天,从总工程款中扣除200元。

  第六条 工程验收

  双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

  第七条 其他事项

  本合同为工程承包合同,甲乙双方无雇佣关系。乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程,做到安全生产,文明施工。乙方应为工人购买人身意外保险。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担,因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方

  负责赔偿,甲方不承担任何责任和赔偿。

  第八条 违约责任

  合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

  第九条 争议解决

  本合同履行期间,双方如发生争议,由双方协商解决。协商解决不成的,可向人民法院提起诉讼。

  第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。

  第十一条 本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。

  甲方:乙方:

  签约日期: 年 月 日

涂料施工合同 篇3

  本合同为固定单价合同,此单价包含人工费、材料费(含材料检测费)、管理费、税金、运输费、施工措施费及施工所用水电费等一切费用。

  ③工程做法:

  2.3、进场材料:乙方应及时递交有关材料样品及检验报告。乙方进场材料必须与投标样品及资料说明一致。

  2.4、材料进场均须提供在上饶县墙改部门的备案证明、产品合格证、性能检测报告和进场验收记录,确保施工顺利进行。

  3.1、工程量根据实际施工面积,变更及甲方签证据实结算。

  3.2、付款方式及期限:甲方在乙方全部材料进场后预付全部材料款的 %,外墙保温完成付至保温工程量的 %,通过竣工验收后付至95﹪; 施工完付至 %),通过竣工验收后付至95﹪。留5﹪保修金,保修期满,乙方进行业主回访无质量问题或维修完毕后付清。

  4.1、本工程保修金额为工程结算款的5%,在保修期内如发生施工质量问题,乙方应按国家和本市有关建设工程质量管理的规定负责保修。

  4.3、保修责任:本工程保修期内如发生质量问题,在甲方以电话与书面通知方式向乙方发出质量修理通知后24小时之内,乙方必须及时到达现场与甲方共同明确责任方,商议返修内容,属乙方责任的如乙方未能按期到达现场,甲方有权动用乙方的保修金并按原设计标准自行或雇请第三方进行返修,所发生的费用由乙方承担。

  4.4、自甲方收到乙方该工程预算书之日起,甲方必须在7天之内对该工程审计定案,否则按乙方对该工程的预算为准。

  5.1.1、甲方驻工地代表为 ,协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度。组织监督检查工程质量进度,负责设计变更的签证、工程验收、工程进度拔款签证等工作。 提供本工程相关的施工图纸、设计效果图,确定颜色色号。提供乙方设备材料放置场地,协调水电。

  5.1.2、对乙方施工的工程,甲方工地代表负责进行监督,对不合格的工程(工序)甲方有权责令其返工或停工。

  5.2.1、乙方不得对本工程进行分包。本合同签订生效后三天内,将本工程的施工组织设计、 详细的施工工艺流程等交给甲方、监理方审定。

  5.2.2、乙方指定 为该项目的驻工地负责人,负责本工程项目的日常施工管理工作。

  5.2.3、乙方必须对所有与本工程有关人员进行安全教育,采取防患措施。必须服从甲方管理,遵守各项安全管理制度,严格按照诸城市有关安全标准组织施工,确保施工安全和第三者安全,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,接受安全管理。凡施工中出现安全事故分清责任其费用由责任方负担并立即报甲方并按规定上报主管单位备案。

  5.2.4、乙方必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。乙方不得以任何理由拖延工期(因不可抗力或非乙方的其他工种原因造成的工期延误除外)。

  5.2.5、工程竣工后三日内清理完现场的建筑垃圾、余土和其他堆积物,拆除生产、生活的临时设施,做到工完场清。

  5.2.6、乙方必须确保该工程顺利通过上饶县墙改节能部门的最终节能验收。

  乙方负责成品保护,但由其他工种破坏的成品由甲方负责协调责任方维修。

  6.1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-)、《建筑装饰装修质量验收规范》(GB50210-2001)等现行相关专业规范、标准的规定,质量等级合格以上。若工程质量达不到要求,乙方应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用。

  6.2、外墙涂刷抗碱封闭底漆,墙面必须坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝,并清理干净。凡隐蔽工程,经乙方自检后,应分批填写隐蔽记录,24小时前书面通知甲方,经检查合格并符合设计要求,双方签字后方能进行下一个工序施工。如果甲方未能按乙方要求在24小时之内到达现场验收,则被确认乙方自检合格,乙方可以继续下一工序的施工。

  6.3、甲方对违反施工程序、操作工艺规程的施工或材料不合格等不合质量要求的情况,有权指令乙方停工,返工费用由乙方承担,所影响的工期不予延长。如果乙方拒绝执行甲方的指令,甲方有权雇用第三方完成上述工程内容,其费用从乙方工程款中扣除。

  6.4、甲方有权对已完成未检查验收的工序进行复查检验,复查费由乙方承担,工期不予延长。如果复查结果达不到设计要求及本合同质量标准,则必须返修至标准要求为止。

  7.1、除经甲方批准外,任何理由的工期拖延,每延期一天,由乙方付给甲方违约金为工程总结算价的 。

  7.2、本工程如果达不到甲方要求的合格标准,乙方应向甲方支付违约金为工程总结算价的 ,且返工修至合格标准。

  7.3、乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,乙方按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的其他损失。

  8.1、由于一方在本合同约定的期限内没有履行合同,给予合理延期后仍不履行时,另一方有权通知违约方解除合同。因解除合同使非违约方遭受的损失违约方负责赔偿。

  8.2、合同一经双方签字,加盖双方单位公章即视为合同生效,本合同一式六份,均具有同等法律效力。保修期满,结清工程尾款后终止。

  9.1、其他事宜经双方协商签订补充协议,与本合同有同等法律效力,与本合同发生矛盾时,以补充协议为准。

  9.2、合同发生纠纷时,甲乙双方协商解决;经协商仍不能解决时,任何一方可依法向上饶县人民法院提起诉讼。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  为推进古河全民创业集聚区建设进度,现决定实施1、2号厂房外墙涂料工程,为确保工程质量,保证安全文明施工,按期完成分包施工任务,本着平等自愿的原则,经双方协商,签定本分包合同,希共同遵守。

  一、工程项目名称: 古河镇全民创业集聚区1、2号厂房外墙涂料分项工程。

  三、工程内容及价款:

  1、承包内容:外墙真石漆、喷涂、真石漆工序,由乙方包工包料完成。

  2、工程单价及施工程序:

  (1)外墙真石漆:按 元/㎡计算,工程量约为:㎡,合同金额暂定估价人民币为: 元(大写: )。

  材料品牌: ,底漆型号为 ,面漆型号为 ,颜色以发包方认可的为准。材料颜色:墙面 ; 线条

  五、工程期限:自8月 1日开始计算工期,总工期 天。如遇下雨或其它非乙方原因造成的工期延误则相应顺延。

  工程完工经总体验收合格后付总工程款50%,20底付工程款的30%,底前无工程质量问题结清全部工程款。

  七、甲、乙双方责任:

  1、甲方确认乙方的施工工序、完工时间、工程结算额及质量责任等内容。

  2、工地用水、电、堆放材料仓库、工人吃住由乙方自行解决。

  3、乙方接受甲方对施工中的监督与检查,并服从甲方监理人员的监督及指导。

  4、施工过程中工程方案或工程量的变更需经甲乙双方现场确认后方可施工,据实计算。

  5、每道工序施工结束后,提请甲方验收,经验收合格后方可经行下一道工序施工;

  6、乙方有责任维护现场的施工秩序和卫生秩序,按甲方的要求有序开展施工。

  1、质量要求:必须严格按照工序进行施工,以国家现行验收规范为准,并达到合格标准。

  2、安全事项:乙方必须严格按照安全操作规程进行施工,乙方自备安全劳保用品,因乙方在施工过程中发生的一切安全及事故责任全部由乙方承担。

  九、违约责任:

  1、乙方如出现未按照工艺要求施工或者质量问题必须返工,直到达到质量要求为止。

  2、不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除合同。 如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失; 如由甲方中途解除合同, 应赔偿乙方因订购施工材料及安排施工计划等造成的经济损失。

  本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  小编精心推荐

  施工合同 | 工程合同 | 施工合同范本 | 工程合同范本

分享
qqQQ
qzoneQQ空间
weibo微博
《涂料施工合同(3篇).doc》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印
下载文档

热门关注

简易版施工劳务合同范本1500字

简易版劳务合同范本

二次结构施工合同系列(3篇)

二次结构施工合同

农村房屋施工合同合集9篇

农村房屋施工合同

施工合同锦集

施工合同

施工协议书分享5篇

施工协议书

涂料施工合同集锦7篇

涂料施工合同

外墙涂料施工合同范本汇总

外墙涂料施工合同范本

防水涂料施工合同2500字精选

防水涂料施工合同

消防施工合同模板3篇

消防施工合同

单位建筑施工合同(3篇)

单位建筑施工合同
付费下载
付费后无需验证码即可下载
限时特价:4.99元/篇 原价10元
微信支付

免费下载仅需3秒

1、微信搜索“月亮说故事点击复制

2、进入公众号免费获取验证码

3、输入验证码确认 即可复制

4、已关注用户回复“复制”即可获取验证码

微信支付中,请勿关闭窗口
微信支付中,请勿关闭窗口
×
温馨提示
支付成功,请下载文档
咨询客服
×
常见问题
  • 1、支付成功后,为何无法下载文档?
    付费后下载不了,请核对下微信账单信息,确保付费成功;已付费成功了还是下载不了,有可能是浏览器兼容性问题。
  • 2、付费后能否更换浏览器或者清理浏览器缓存后下载?
    更换浏览器或者清理浏览器缓存会导致下载不成功,请不要更换浏览器和清理浏览器缓存。
  • 3、如何联系客服?
    如已按照上面所说方法进行操作,还是无法复制文章,请及时联系客服解决。客服微信:ADlx86
    添加时请备注“文档下载”,客服在线时间为周一至周五9:00-12:30 14:00-18:30 周六9:00-12:30

涂料施工合同 篇1

  甲方需进行钢结构防火涂料施工,现委托乙方实施,为明确双方权利、责任、义务,经双方充分协商,签订本合同,双方必须共同遵守。

  承包方式:乙方根据甲方蓝图设计要求购送钢结构防火涂料并负责施工; 工程总价:按上述承包范围的总面积为约8400 M2,施工总价为人民币:¥179200.00 元,人民币大写:拾柒万玖仟贰佰元整。工程完工以实际建筑边到边的面积计算为准。工程施工中材料涨跌与本合同价格无关。

  本工程定于2015年9月4日开工至2015年9月30日完成合同约定的钢结构防火涂料施工工程量。工程施工中,因不可抗拒的因素工期顺延。

  乙方根据设计要求选用防火涂料,根据国家施工规范进行施工,并提供防火涂料合格证。

  自本工程合同签订之日起,甲方即应支付工程总造价为人民币:¥179200.00 元,人民币大写:拾柒万玖仟贰佰元整,乙方收款后在两个工作日内安排进场,至9月30日前完成施工。

  1、甲方委派工地代表为甲方现场负责人,具体负责工程监督、协调及工程签证等事务,甲方中途更换驻工地代表,要求书面通知乙方。

  2、乙方材料进场,甲方现场人员在24小时内进行验收,如不验收视为材料合格。

  1、乙方应严格按图纸要求及国家施工规范施工。

  2、如因防火涂料质量有问题,不符合要求,由乙方负责返工,费用由乙方承担。

  3、乙方施工人员应遵守甲方工地的各项管理制度,积极配合甲方现场管理人员工作。

  4、乙方严格按照安全施工规程进行施工,否则由此造成的一切安全事故后果由乙方负责。

  1、合同签订后,任何一方在半个月内不履行合同的,均须赔偿对方总工程款10%的违约金,如损失大于10%则按实际发生赔偿。

  2、甲方不按合同约定支付工程款,每拖延一天,工期顺延,超过六天,按合同总价,每逾一天支付给乙方付款违约金0.1%,停工期间的窝工和其它损失按实际损失由甲方承担,工期顺延。

  3、乙方逾期施工和完工,从逾期第六天开始,每逾期一天,按工程总造价的0.1%向甲方支付违约金。

  因天气、地震、战争或其它非甲、乙双方所能控制的原因导致甲、乙双方不能依本合同履行其义务的,甲乙双方均不需负赔偿责任。

  发生纠纷双方应友好协商,若协商不能解决,依法解决。 本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。 本合同自签订之日起生效,到竣工验收和所有款项结清之日起自然失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

涂料施工合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定将公司部分外墙防水涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条 工程概况

  1.工程地址: 西安市科技一路赢苑雅筑

  2.施工内容:外墙防水涂料粉刷 ,总面积约 平方米。

  3.工程开工日期: ___年______月______日

  4.工程竣工日期:______年______月______日

  5.工程承包方式:包工。

  6.工程总天数:天,雨天顺延。

  第二条 工程价款

  工程价款按照总计 元计算(大写) 元。

  第三条 工程质量及验收

  1.工程使用主要材料由甲方提供。

  2.工程验收标准:所有外墙面1层防水涂料,窗边补胶。

  3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

  第四条 付款方式

  合同签订后,甲方在工程开工后两天付 10 %的工程款;工程竣工验收合格,双方进行结算,乙方开具发票或收据后,甲方支付 70 %的工程款,剩余的 20 %工程款作为工程质量保证金,在工程质量保证期(自验收之日起壹年)内没有质量问题,质量保证期满后一次性付清。

  第五条 工程工期

  乙方应按期完工,如果延迟完工,每逾期一天,从总工程款中扣除200元。

  第六条 工程验收

  双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

  第七条 其他事项

  本合同为工程承包合同,甲乙双方无雇佣关系。乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程,做到安全生产,文明施工。乙方应为工人购买人身意外保险。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担,因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方

  负责赔偿,甲方不承担任何责任和赔偿。

  第八条 违约责任

  合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

  第九条 争议解决

  本合同履行期间,双方如发生争议,由双方协商解决。协商解决不成的,可向人民法院提起诉讼。

  第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。

  第十一条 本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。

  甲方:乙方:

  签约日期: 年 月 日

涂料施工合同 篇3

  本合同为固定单价合同,此单价包含人工费、材料费(含材料检测费)、管理费、税金、运输费、施工措施费及施工所用水电费等一切费用。

  ③工程做法:

  2.3、进场材料:乙方应及时递交有关材料样品及检验报告。乙方进场材料必须与投标样品及资料说明一致。

  2.4、材料进场均须提供在上饶县墙改部门的备案证明、产品合格证、性能检测报告和进场验收记录,确保施工顺利进行。

  3.1、工程量根据实际施工面积,变更及甲方签证据实结算。

  3.2、付款方式及期限:甲方在乙方全部材料进场后预付全部材料款的 %,外墙保温完成付至保温工程量的 %,通过竣工验收后付至95﹪; 施工完付至 %),通过竣工验收后付至95﹪。留5﹪保修金,保修期满,乙方进行业主回访无质量问题或维修完毕后付清。

  4.1、本工程保修金额为工程结算款的5%,在保修期内如发生施工质量问题,乙方应按国家和本市有关建设工程质量管理的规定负责保修。

  4.3、保修责任:本工程保修期内如发生质量问题,在甲方以电话与书面通知方式向乙方发出质量修理通知后24小时之内,乙方必须及时到达现场与甲方共同明确责任方,商议返修内容,属乙方责任的如乙方未能按期到达现场,甲方有权动用乙方的保修金并按原设计标准自行或雇请第三方进行返修,所发生的费用由乙方承担。

  4.4、自甲方收到乙方该工程预算书之日起,甲方必须在7天之内对该工程审计定案,否则按乙方对该工程的预算为准。

  5.1.1、甲方驻工地代表为 ,协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度。组织监督检查工程质量进度,负责设计变更的签证、工程验收、工程进度拔款签证等工作。 提供本工程相关的施工图纸、设计效果图,确定颜色色号。提供乙方设备材料放置场地,协调水电。

  5.1.2、对乙方施工的工程,甲方工地代表负责进行监督,对不合格的工程(工序)甲方有权责令其返工或停工。

  5.2.1、乙方不得对本工程进行分包。本合同签订生效后三天内,将本工程的施工组织设计、 详细的施工工艺流程等交给甲方、监理方审定。

  5.2.2、乙方指定 为该项目的驻工地负责人,负责本工程项目的日常施工管理工作。

  5.2.3、乙方必须对所有与本工程有关人员进行安全教育,采取防患措施。必须服从甲方管理,遵守各项安全管理制度,严格按照诸城市有关安全标准组织施工,确保施工安全和第三者安全,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,接受安全管理。凡施工中出现安全事故分清责任其费用由责任方负担并立即报甲方并按规定上报主管单位备案。

  5.2.4、乙方必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。乙方不得以任何理由拖延工期(因不可抗力或非乙方的其他工种原因造成的工期延误除外)。

  5.2.5、工程竣工后三日内清理完现场的建筑垃圾、余土和其他堆积物,拆除生产、生活的临时设施,做到工完场清。

  5.2.6、乙方必须确保该工程顺利通过上饶县墙改节能部门的最终节能验收。

  乙方负责成品保护,但由其他工种破坏的成品由甲方负责协调责任方维修。

  6.1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-)、《建筑装饰装修质量验收规范》(GB50210-2001)等现行相关专业规范、标准的规定,质量等级合格以上。若工程质量达不到要求,乙方应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用。

  6.2、外墙涂刷抗碱封闭底漆,墙面必须坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝,并清理干净。凡隐蔽工程,经乙方自检后,应分批填写隐蔽记录,24小时前书面通知甲方,经检查合格并符合设计要求,双方签字后方能进行下一个工序施工。如果甲方未能按乙方要求在24小时之内到达现场验收,则被确认乙方自检合格,乙方可以继续下一工序的施工。

  6.3、甲方对违反施工程序、操作工艺规程的施工或材料不合格等不合质量要求的情况,有权指令乙方停工,返工费用由乙方承担,所影响的工期不予延长。如果乙方拒绝执行甲方的指令,甲方有权雇用第三方完成上述工程内容,其费用从乙方工程款中扣除。

  6.4、甲方有权对已完成未检查验收的工序进行复查检验,复查费由乙方承担,工期不予延长。如果复查结果达不到设计要求及本合同质量标准,则必须返修至标准要求为止。

  7.1、除经甲方批准外,任何理由的工期拖延,每延期一天,由乙方付给甲方违约金为工程总结算价的 。

  7.2、本工程如果达不到甲方要求的合格标准,乙方应向甲方支付违约金为工程总结算价的 ,且返工修至合格标准。

  7.3、乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,乙方按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的其他损失。

  8.1、由于一方在本合同约定的期限内没有履行合同,给予合理延期后仍不履行时,另一方有权通知违约方解除合同。因解除合同使非违约方遭受的损失违约方负责赔偿。

  8.2、合同一经双方签字,加盖双方单位公章即视为合同生效,本合同一式六份,均具有同等法律效力。保修期满,结清工程尾款后终止。

  9.1、其他事宜经双方协商签订补充协议,与本合同有同等法律效力,与本合同发生矛盾时,以补充协议为准。

  9.2、合同发生纠纷时,甲乙双方协商解决;经协商仍不能解决时,任何一方可依法向上饶县人民法院提起诉讼。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  为推进古河全民创业集聚区建设进度,现决定实施1、2号厂房外墙涂料工程,为确保工程质量,保证安全文明施工,按期完成分包施工任务,本着平等自愿的原则,经双方协商,签定本分包合同,希共同遵守。

  一、工程项目名称: 古河镇全民创业集聚区1、2号厂房外墙涂料分项工程。

  三、工程内容及价款:

  1、承包内容:外墙真石漆、喷涂、真石漆工序,由乙方包工包料完成。

  2、工程单价及施工程序:

  (1)外墙真石漆:按 元/㎡计算,工程量约为:㎡,合同金额暂定估价人民币为: 元(大写: )。

  材料品牌: ,底漆型号为 ,面漆型号为 ,颜色以发包方认可的为准。材料颜色:墙面 ; 线条

  五、工程期限:自8月 1日开始计算工期,总工期 天。如遇下雨或其它非乙方原因造成的工期延误则相应顺延。

  工程完工经总体验收合格后付总工程款50%,20底付工程款的30%,底前无工程质量问题结清全部工程款。

  七、甲、乙双方责任:

  1、甲方确认乙方的施工工序、完工时间、工程结算额及质量责任等内容。

  2、工地用水、电、堆放材料仓库、工人吃住由乙方自行解决。

  3、乙方接受甲方对施工中的监督与检查,并服从甲方监理人员的监督及指导。

  4、施工过程中工程方案或工程量的变更需经甲乙双方现场确认后方可施工,据实计算。

  5、每道工序施工结束后,提请甲方验收,经验收合格后方可经行下一道工序施工;

  6、乙方有责任维护现场的施工秩序和卫生秩序,按甲方的要求有序开展施工。

  1、质量要求:必须严格按照工序进行施工,以国家现行验收规范为准,并达到合格标准。

  2、安全事项:乙方必须严格按照安全操作规程进行施工,乙方自备安全劳保用品,因乙方在施工过程中发生的一切安全及事故责任全部由乙方承担。

  九、违约责任:

  1、乙方如出现未按照工艺要求施工或者质量问题必须返工,直到达到质量要求为止。

  2、不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除合同。 如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失; 如由甲方中途解除合同, 应赔偿乙方因订购施工材料及安排施工计划等造成的经济损失。

  本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  小编精心推荐

  施工合同 | 工程合同 | 施工合同范本 | 工程合同范本

一键复制全文