出国留学网专题频道质监站栏目,提供与质监站相关的所有资讯,希望我们所做的能让您感到满意! 质监站,主要是代表政府职能部门(建设局)对工程的全过程进行质量监督管理(包括建设单位、施工单位、材料设备供应单位、设计勘察单位和监理单位等),负责对本地区建设工程质量进行监督管理。受理建设项目质量监督注册,巡查施工现场工程建设各方主体的质量行为及工程实体质量,核查参建人员的资格,监督工程竣工验收。

质监站安全年终工作总结

安全年终工作总结 质监站年终工作总结 质监站安全工作总结

  为了完成质监站的各项工作,我们在过去一年付出不少努力,应该要做好工作总结。以下是由出国留学网小编为大家整理的“质监站安全年终工作总结”,仅供参考,欢迎大家阅读。

  质监站安全年终工作总结(一)

  20xx年我站干部职工在上级的领导和xx工程质量监督站的业务指导下,全面贯彻落实建设工作会议,以xx对质量监督机构和人员考核,不断加强我站自身建设,进一步改革完善监督管理模式,加强工程质量监督巡查力度,稳定推进住宅工程竣工分户验收工作,切实提高工程质量监督管理,圆满完成了今年各项工作任务。现将具体工作情况总结如下:

  一、积极开展自身建设,加强内部管理

  不断提高站内人员自身素质及业务水平,不仅在政治思想教育方面长抓不懈,而且在业务工作上一方面组织站内人员每周五上午集中学习各种规范和条文,另一方面积极参加xx组织的各项培训,以此来提高人员的业务素质。在实际监督工作中,分为三个监督小组,具体工作任务由站统一安排,目的在于监督人员有机的结合,相互带动,有利于人员知识面的扩大,有计划,有要求,有步骤及时完成各项监督工作,培养全站职工能独立开展业务,分析问题,解决问题的能力,以利于新形势的需要。

  二、完善,提高建设工程质量监督管理工作

  加强建设工程质量监督注册工作。建立健全工程质量监督告知制度,提高监督执法的透明度,使工程质量监督真正成为"阳光监督",减少和避免质量事故的发生。建立建设,勘察,设计,施工,监理五方责任主体责任制,签订质量责任书,实行严格的质量目标管理。对xx内的建设工程质量依法进行管理。在工程建设过程中,对违反建设工程质量管理规定的建设各方责任主体(建设,勘察,设计,施工,监理等单位)质量行为实施行政处罚。

  及时地通过施工图审查,工程监理,质量检测,质量监督,质量检查,群众投诉,事故处理等工作发现建设工程各方责任主体和有关机构存在的违规违法行为。我站改变原来的预约式,通知式的监督检查方式,转变为将工作重点放到工程巡查和重点部位抽查的监督工作方式,同时采取"差别化"管理模式,对质量信誉差的施工企业实行重点监督,确保地基基础,主体结构工程实体质量,进一部规范工程建设各方的质量行为。

  三、加大力度完善,扩大试验检测项目

  1、加强检测机构自身建设,提高检测工作质量。在有效期内开展工程质量检测工作。在检测工作中认真贯彻执行国家有关法律,法规,技术标准,从组织机构,仪器设备,检测工作,人员素质,环境条件,工作制度方面,不断加强自身建设,努力提高工程质量检测业务水平,以确保检测工作的质量。

  2、加强建筑原材料见证取样检测。建筑原材料见证取样检测在原开展的混凝土,砂浆抗压强度试验,普通粘土砖抗压强度试验,钢筋母材(含焊接)力学性能试验,建筑用砂(碎石)质量检验,混凝土(砂浆)配合比设计的基础上,不断提高,扩大试验检测手段,相继开展了水泥物理性能试验,混凝土抗渗试验等,并出具准确,可靠的试验检测报告,杜绝不合格原材料进入施工现场。

  鉴于实际情况,要开展的检测项目还很多很多,如建筑物室内污染物质量检测以及建筑门窗检测,防水卷材检测等,在下一步计划中有信心将其纳入工作重点。只有积极引进国内外先进工程质量检测技术,不断完善工程质量检测手段,才能促进检测技术水平不断提高,从而推动和提高工程质量...

与质监站相关的安全员工作总结

2018年司法考试案例分析:购房人以未经质监站验收为由逾期交付违约责任

司法考试四卷 司法考试案例分析 司法考试知识点

  出国留学网在这里为考生们整理了“2018年司法考试案例分析”,希望能帮到大家,想了解更多考试资讯,请关注小编的及时更新哦。

  2018年司法考试案例分析:购房人以未经质监站验收为由逾期交付违约责任

  裁判要旨

  经五大责任主体验收合格后,购买人如期接收开发商交付的房屋钥匙并入住,虽交付时未经质监站验收,但开发商交房后按法定程序取得质监合格证明,并不存在房屋质量问题。购买人仅以未经质监站验收的瑕疵交付向开发商主张逾期交付违约责任的不予支持。

  案情

  2013年2月26日,李卫峰作为买受人,远华公司为出卖人,双方签订商品房买卖合同,约定建筑面积130平方米,单价为每平方米4692.31元,房屋总金额61万元,出卖人应当在2012年12月31日前,将经建设单位、施工单位、监理单位、勘察设计单位、质监站五大责任主体联合验收合格的商品房交付买受人使用,逾期交房出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金。商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积差异,以实测面积为准,据实结算房款,多退少补。2013年3月17日,李卫峰与远华公司达成补充协议,载明:因公积金贷款审批未通过,无法申请公积金房屋贷款,经双方协商,将付款方式改为一次性付款,付款金额为61万元整。2013年3月18日,李卫峰在房屋交接书上签字无异议后同意接受该房并领取房屋钥匙。2015年3月26日,焦作市天乐房地产测绘有限公司对李卫峰所购房屋进行测绘后显示房屋建筑面积为137.43平方米。2015年8月24日,远华公司以张贴通知的方式通知李卫峰办理面积差异结算手续。另查明,远华府邸4号楼于2013年2月25日经建设单位、施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位验收合格。李卫峰于2016年1月28日向法院起诉请求远华公司承担逾期交房违约责任;远华公司于2016年4月25日反诉请求李卫峰补交差额房款。

  裁判

  河南省焦作市山阳区人民法院经审理后认为,双方约定交房期限在签订合同之前,应视为双方对交房期限约定不明,涉案房屋于2013年2月25日经五大责任主体验收合格,且李卫峰已于2013年3月18日收到房屋钥匙,故李卫峰于2016年1月28日向法院起诉远华公司逾期交房违约已超过诉讼时效,故对其诉讼请求,不予支持。因合同中约定房屋面积以实测为准,房款据实结算,故远华公司要求李卫峰支付面积差异房款,理由正当,予以支持。故判决李卫峰向远华公司补交房款34863.86元,驳回李卫峰的诉讼请求。

  李卫峰不服一审判决,提起上诉。河南省焦作市中级人民法院经审理后认为应以2013年2月25日为交房时间,远华公司逾期交房应承担违约责任。故增加判处远华公司向李卫峰支付逾期交房违约金25498元。

  李卫峰和远华公司均不服,向河南省高级人民法院申请再审。河南高院再审后判决:撤销焦作市中级人民法院二审判决,维持焦作市山阳区人民法院一审判决。

  评析

  1.关于交房时间的问题。根据双方2013年2月26日签订的合同第四条约定出卖人应当在2012年12月31日前,将经建设单位、施工单位、监理单位、勘察设计单位、质监站五大责任主体联合验收合格的商品房交付买受人使用。该履行期限在签订合同之前,属于自始履行不能的约定,事实上不可能履行,故该约定自始不发生法律效力。根据合同法第六十一条...

与质监站相关的司法考试四卷

项目部向质监站检讨书

项目部向质监站检讨书 项目部检讨书 检讨书

  质监站主要是代表政府职能部门(建设局)对工程的全过程进行质量监督管理,负责对本地区建设工程质量进行监督管理的单位。在监管过程中,出现了问题,项目部都会做深刻的检讨,下面是出国留学网小编为大家整理的:项目部向质监站检讨书,更多资讯尽在检讨书栏目!

  项目部向质监站检讨书(一)

尊敬的各位领导:

  我怀着无比愧疚和遗憾的心情向您递交这份工作失职的检讨书。关于我在xxx隧道施工过程中,因我个人的疏忽,工作的不到位,我没有能够细致地做完工程的所有进程,以至于让现场施工过程之中出现严重的质量问题。

  首先关于这项错误,我要做深刻地检讨,这是我工作上的最大疏忽、是工作失职。作为一名技术员,身处这个岗位我就应该深深意识自己所处岗位的作用,应该对工程施工的作业做全程技术指导和质量监督,应该严格按照施工技术流程和作业规范标准,对每一个环节都仔细检核工程质量问题检讨书3篇。因为我个人的疏忽及思想麻痹,未对作业过程进行检核,导致严重问题的出现,不得不进行返工。由此对项目部造成的损失。我对此表示深深的痛心和自责。

  在自己的深刻反省中,认识到了错误的根本所在,在悔悟的同时,也感到庆幸,为以后的工作敲响了警钟。我犯错的根本原因在于,我自身责任心不强,工作不深入检讨书。身为一名技术员,不论有多少理由,都应端正的工作态度、严格按照施工标准,全面准确地掌握施工情况,确保事实无误、程序无误;并对存在的疑问,更应认真核实、查对。同时,更是要增强自身的责任意识,切忌工作上的随意性。有一句法国的格言说到“魔鬼出于细节”。

  无论做什么事情一定要严格要求自己,做到认真负责,有始有终,做足百分百,绝不能完成百分之九十九就松懈、放弃,而因为最后的百分之一功亏一篑,正所谓:失之毫厘,谬以千里.这次事件使我深刻吸取教训,引以为戒,杜绝此类事件在今后的工作中发生!

  针对我目前的错误,我决定用如下措施加以改正,也希望领导、同事们能够监督我,你们的一份监督就是对我的一份关心和重视。

  1、针对我的工作责任感、工作失职,今后我要端正态度,全身心投入工作,对于自己本职工作做精心了解,同时保持工作的细节,对于每一个环节的施工都严格按照施工规范要求进行。

  2、今后我要像项目部的优秀工作的同事学习,认真学习好的工作作风,从精神层面上提升我的工作理念,从根本上为我把今后的...

与质监站相关的检讨书范文

建管质监站工作总结

部门工作总结


  一年来,我站全体人员在区委、区政府的正确领导下,在市建工局、区建设局的指导和关心支持下,认真实践“三个代表”重要思想,紧密围绕目标管理责任状的工作重点和上级主管部门的工作要求,开拓创新、扎实工作,较好的完成了全年工作目标任务。今年,我区新开工工程项目23个,建筑面积112448.2平方米,建安产值6033.5万元;实现招标率100%,工程项目报建率100%,质量、安全受监率100%。具体说来做了以下几方面的工作。

  一、加强内部管理和建设,努力提高质量监督水平

  1、今年我站根据站内职能,将人员划分为质监组、安监组、办公室、工会组、检测中心五大块,进一步明确了分工和职责。修订完善了部分规章制度,针对各组不同工作目标任务和职能特点,制定了详细的考核方案,重点突出工作效率和实绩,将各位干部职工的制度执行情况和工作完成情况与年终考核挂勾,实行奖优罚劣。做到职能到人,责任到岗,奖罚到位,充分调动了广大干部职工的工作积极性,增强了责任意识和服务意识,真正做到勤政和廉政。

  小编精心推荐

  部门工作总结 | 部门年度工作总结 | 部门年终工作总结 | 部门个人工作总结

...

与质监站相关的部门工作总结

质监站业务工作总结

部门工作总结


  2007年,市质监站在市委、市政府和市建委的体领导下,在自治区工程质量监督总站的指导下,以“强化业务素质,提高监管水平”为抓手,以治理工程质量通病为切入点,深入贯彻落实《建设工程质量管理条例》和《工程质量监督工作导则》等相关法律法规,紧紧围绕城市建设中心工作,加强工程质量监管力度,不断提高工程质量监管水平,在全站干部职工的共同努力下,圆满的完成了2007年工程质量监督各项工作。

  今年以来我站共新监房建工程1059项,面积569万平方米;市政工程132项,造价55240万元;装饰工程271项,造价45296万元,完成竣工验收监督合格工程650项,竣工备案785项,受理工程质量投诉204项,处理完成195项。在不断总结工程质量监督新经验的基础上,坚持监督与服务相结合,宏观管理与重点监督相结合的原则,努力加强工程质量监管力度,不断提高工程质量监管水平,为城市建设提供优质工程,维护我市的社会稳定大局和人民的生命财产安全发挥了重要的作用。

  小编精心推荐

  部门工作总结 | 部门年度工作总结 | 部门年终工作总结 | 部门个人工作总结

...

与质监站相关的部门工作总结

质监站安全生产工作总结

部门工作总结


  自2009年8月水利水电工程的现场安全生产监督工作正式成为我站的工作内容以来,我站始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,建立健全安全生产监督体系,并根据省、市各级安委会下发的文件精神的要求,切实加强工程现场安全生产检查,在每次的质量与安全监督活动中积极指出工程建设中存在的各类安全隐患,每季度准时填写《安全生产隐患排查治理情况统计表》,发现有重大隐患时填写《水利重大安全生产隐患登记表》并及时上交市水利局安全生产联络员办公室,将存在安全隐患的水利工程登记在案,并监督其整改落实情况。

  在现场检查中,我站重点检查高空作业的防护、特种机械设备的规范操作、安全度汛、抗台及施工用电安全和施工用电线路的规范架设等情况,发现有不规范行为及时指出并要求整改;要求在工程现场主要出入口处和重要地段增加安全警示标语和警示牌、出入工地须佩戴安全帽、工地周围设立隔离带、护栏,增加高空作业人员的安全维护措施和装备等,要求施工单位各类作业人员尤其是特种作业人员须持证上岗、安全规范地操作各类施工机械;要求施工单位安全员工作到岗到位并切实履行其职责,确保工程在相对安全的环境下进行施工作业。2011年1至6月,共排查各类工地29处,排除安全隐患85处,并与2011年3月和6月份两次,我站参与了由市局组织的对海宁市和海盐县的安全生产督查活动,在督查活动中听取了两地水利局的安全生产工作汇报并对两地的水利工程进行实地检查,对检查中发现的问题提出了多项意见和要求。

  小编精心推荐

  安全工作总结 | 安全年度工作总结 | 安全年终工作总结 | 安全个人工作总结

...

与质监站相关的部门工作总结

产业园区质监站工作总结

部门工作总结


  一年来,我站在局正确领导下,在市建设局、市质监站上级业务部门的正确领导下,围绕2010年我站的工作目标,在全站同志的共同努力下,克服了任务多,人员少的困难,以务实的工作态度,严谨的工作作风,确保了我区工程质量水平稳中有升和安全生产态势平稳,较好地完成了2010年上半年各项工作任务,现将工作总结汇报如下:

  1、办理新开工程监督注册22项,建筑面积585612.00㎡,工程造价44268万元。

  2、上半年监督工程竣工验收38个,验收建筑面积99108.00㎡。

  3、办理工程竣工验收备案44个,备案面积152469.00㎡。

  4、为进一步加强施工现场的安全管理,出台了《区建筑施工现场安全文明阶段验收实施办法》等规范性文件。

  5、上半年共受理质量、安全、房产管理等投诉4起,做到件件有落实。

  6、不断提高站内人员自身素质及业务水平,聘请有实践经验的高级工程师,对钢结构验收规范强制性条文等进行授课,以确保我区钢结构工程施工质量。

  小编精心推荐

  部门工作总结 | 部门年度工作总结 | 部门年终工作总结 | 部门个人工作总结

...

与质监站相关的部门工作总结

区质监站季度工作总结

部门工作总结


  岱岳区质监站二0一二年一季度,在住建局领导的正确带领下,在职监督站大力支持下,在全局联动监管机制初步形成下,深入宣贯《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》建设部第5号令,继续以落实质量责任终身制为抓手,以创建国际旅游名城为契机,坚持“百年大计,质量第一”的方针,全区工程质量总体水平不断提高,建设工程质量管理工作再不断提升。

  一、基本情况:一季度工作完成情况:

  岱岳区检测站在局领导的大力支持下,结束了自建站以来18年无固定场所的历史。焕然一新的办公楼对质监站办公环境、服务形象、服务质量得到了新的提升。按标准试验室规格对检测室和试验室进行了规划布置,以及仪器设备、环境设施和管理系统的配置,已建成“泰安一流,全省领先”的检测机构。全站职工信心百倍做好本职工作以及上级领导安排的各项任务。一季度新监督工程33个,建筑面积13.5万平方米。共进行监督检查60次,监督巡查工程56项(次),现场检测223项(次)。检查检测中发现工程质量隐患并发出工程质量隐患整改通知书116份。检测站共受理见证取样检测样品2302组(次),检出不合格39组(次),合格率98.3%,复检合格率100% 。

  小编精心推荐

  部门工作总结 | 部门年度工作总结 | 部门年终工作总结 | 部门个人工作总结

...

与质监站相关的部门工作总结

质监站工作总结

部门工作总结


  2011年12月29日下午,区质监站召集全体干部职工召开2011年度质量监督工作总结会。区建委副主任李志禄到会指导,充分肯定我站2011年取得的成绩和指出存在的不足,并对2012年的质监工作作了安排布置。

  会上,首先由办公室、四个土建监督组、安装组、市政组、节能组等组室负责人对2011年建设项目的质量监督情况、存在的问题、需要协调解决的事项作了全面的总结汇报。各监督组对各园区的建设项目及区重点工程项目、公租房、廉租房、巴渝新居、城区外立面整治工程、建筑节能、安装监督中存在的普遍问题进行了交流讨论,并提出了自己的意见观点。欧阳清泉站长回顾总结了2011年我站工程质量监督工作的总体情况,提出了质量监督工作中存在的质量问题,肯定了全体职工所取得的工作成绩。特别是在工作中强力推行使用钢筋“长板凳”铁,对有效遏制现浇板开裂等好的做法。希望全体监督人员相互交流学习,理论与实际相结合,认真总结工作经验,在今后的监督工作中进一步加强质量通病的监督管理。并对2012年质量监督工作提出了明确的工作思路及要求:明年全站职工要坚持“一升二减三推进”,即:提升工程质量水平;减少工作质量投诉,减少工程质量问题;推进建筑节能,推广四新技术(新技术、新材料、新设备、新工艺),推进监理工作和检测工作。强化重点工程和住宅工程监管,遏制质量通病,加强监理企业的日常管理和监理人员的到岗情况、工作职责的考核管理,杜绝重大质量事故,加强重点工程项目、保障性住房的质量监督以及质量通病治理,落实各好项质量管理措施。

  小编精心推荐

  部门工作总结 | 部门年度工作总结 | 部门年终工作总结 | 部门个人工作总结

...

与质监站相关的部门工作总结

省交通质监站工作总结

部门工作总结


  2006年上半年,我站在省交通厅的正确领导下,坚持以科学的发展观为指导,以工程建设质量和安全生产监督为中心,以提高人员素质和加强行业管理为手段,围绕全面提升工程建设品质做了大量的工作。目前,高速公路建设质量逐步提高,建设工程安全生产形势较为平稳。

  现将2006年上半年的工作和下半年的工作打算简要汇报如下:

  一、2006年上半年工作情况

  (一)高速公路建设质量监督方面

  2006年上半年,全省高速公路建设在监项目20个,建设里程1400多公里,其中新建项目19个,改造项目1个。在监项目中,山区高速公路项目7个。

  1、加强了监督前期工作。我站对监督交底的内容进行细化,使之更详细、具体,要求更严格;在业主组织监理、试验检测人员岗前培训、考试的基础上,对主要的监理和试验检测人员进行面试,对不合格人员要求有关单位更换,保证从业人员的素质;对新开工项目及新开工的路面施工的监理、施工单位工地试验室进行了检查,核查试验室的仪器设备、人员资格、试验场地及环境等,对不合格的要求限期整改,保证试验检测数据准确、可靠。上半年共验收工地试验室97个,并下发了工地临时试验室合格证。

  小编精心推荐

  部门工作总结 | 部门年度工作总结 | 部门年终工作总结 | 部门个人工作总结

...

与质监站相关的部门工作总结

推荐更多