二级建造师2020建设工程法规及相关知识备考考点：实际开工日期和实际竣工日期

　　2020年二级建造师考试马上就要开始了，为了做好考前的备考复习，下面由出国留学网小编为你精心准备了“二级建造师2020建设工程法规及相关知识备考考点：实际开工日期和实际竣工日期”，持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯！

　　二级建造师2020建设工程法规及相关知识备考考点：实际开工日期和实际竣工日期

　　（1）实际开工日期

　　当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：

　　①开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。

　　②承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。

　　③发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。

　　（2）实际竣工日期

　　①建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；

　　②承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；

　　③建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

　　推荐阅读：

　　二级建造师2020建设工程法规及相关知识备考考点：竣工验收的主体和条件