[最新]施工改造合同2000字8篇

2023-05-01 08:49:35 施工改造合同

  在当今社会人们法律意识的提高的今天,越来越多重要场合需要用到合同这个东西,签订合同可以保证双方责任的落实。合同文书的拟定是不是让你苦恼了很久呢?下面是出国留学网编辑为大家整理的“施工改造合同”,仅供参考,希望能为你提供参考!

施工改造合同 篇1

  甲方

  乙方:

  工程地址:签订地点:

  空调管道改造工程合同

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  为了明确双方责任,分工协作,确保本工程如期完工,根据国家颁发的、,就甲方货梯井道上方空调管道改造安装工程,结合本工程实际情况,经双方协商一致签订本合同,共同遵守。

  一、施工范围:

  甲方货梯井道施工区域空调供回水管道拆除、移位以及根据现场调整至货梯井道外侧敷设管路,并在安装完毕后恢复管道的防腐、保温橡塑风机盘管的拆除与分支管路的移位等工程。

  详细施工范围见经甲方审定的施工图纸。

  二、承包方式:乙方包工包料。

  三、工程造价:双方商议决定本工程为包干价,包工包料安装费总计:¥元,大写(元整);因乙方作为施工方,应对本合同所述工程项目进行熟悉了解,确保工程达到验收使用标准,所以合同报价为双方确定最终价,如在施工过程中工程量有所增加,乙方不另收费用。

  四、付款方式:

  1、工程全面完工并经验收合格七个工作日内,甲方向乙方支付合同总金额的95%,即人民币¥.00元,大写(元整),以银行电汇的形式支付。

  3、合同总金额剩余5%的工程款,即人民币¥元,大写:(元整)作为质保金,在质保期(自工程验收合格并经甲签字确认之日起算贰年)内无任何质量问题的,甲方于质保期届满后七个工作日内,一次性将余款支付给乙方,以现金电汇的形式支付。

  4、乙方应在甲方支付第一笔款项时,应向甲方开具合法有效的全额工程费发

  票;甲方见票付款。

  五、工程工期:

  本工程有效工期为20天,按合同签订之日起计算,因不可抗力,工期顺延。

  六、工程施工质量安全及其它:

  1、乙方在施工中,由项目负责人负责施工中的一切事宜,包括工程进度及工程质量,与甲方及甲方委托的监理密切配合,乙方必须严格按施工说明进行施工,并按合同规定时间如期完工,不留隐患。

  2、乙方施工时,应保护成品,如造成损坏由乙方赔偿,注意施工安全,如因乙方原因造成的一切后果由乙方承担责任(包括但不限于人员伤亡、财产损失的民事赔偿责任及安全事故的行政处罚责任等)。

  3、乙方在动用电焊等危险操作时,应派专人看火,施工现场准备好灭火工具,作好防火措施和计划。

  4、为了保证工期的正常进行,由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延;如逾期竣工,每逾期一天,乙方按合同总款的万分之五向甲方支付违约金。

  5、此工程应按照施工图纸施工,任何一方不得随意更改方案,如遇施工技术、质量问题,双方协商解决。

  6、甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。

  7、甲方在开工时负责提供材料库房,施工现场,水源,电源,(水电费用由甲方承担)。乙方为甲方安装空调所用的材料、工具由其自己保管。

  8、甲方负责办理工地相关施工手续,协调各管理部门,配合乙方施工。

  9、工程竣工后,乙方向甲方及甲方委托的.监理提交竣工报告,并于验收三天内签具工程竣工证明书。

  10、本合同自双方签字盖章后生效,合同生效后,如单方面解除合同,解约方须向对方支付合同总额的30%作为违约金。

  11、合同生效后的七日内,组织机具和施工员工进场,乙方应按施工需要的

  施工机具计划和人员需用计划配备施工所需的施工机具和施工人员。

  12、施工场地整洁卫生的要求:乙方交工前必须做到工完料尽场地清,施工用过的地方必须恢复到原来的地貌,做到文明施工。

  13、乙方须按国家的质量要求及消防安全要求进行施工。

  14、安全施工和文明施工:乙方应遵守国家的法律、法规、甲方的各项管理制度,对参与施工的全体人员,要加强安全教育,做到安全文明施工,确保安全生产,并接受甲方对安全文明施工的检查,对违反规程、制度所发生的安全事故,均由乙方承担所有责任。

  15、乙方在施工过程中,必须按照甲方及甲方委托的监理一体化管理体系标准实施项目管理工作,对质量、环境、职业健康安全进行全面控制与管理,确保甲方管理方针、目标的实现。

  16、乙方应亲自完成本合同约定的承揽义务。

  17、乙方应办理施工场地内施工人员生命财产和机械设备的保险等各类保险,并支付一切费用。

  18、质保期内,乙方维保人员应定期为本合同所列空调系统进行维护,发现任何故障,乙方维保人员应在征得甲方同意的前提下采取相应的维修措施,并将维修内容记录后经甲方相关人员确认。如因乙方违反本条规定,对发现的故障隐患没有及时向甲方通知,导致设备出现部件损坏的,乙方应及时维修,造成甲方损失的乙方承担赔偿责任。

  19、乙方将提供每天24小时,每周提供7天应急维修,乙方承诺在接到报修电话后两小时内出现场予以处理,所有的应急维修必须是快捷高效的,并将维修内容记录后经甲方相关人员确认。

  20、对空调系统的易损易耗配件要备库存,设备发生损坏时,能及时更换。如因乙方违反本条规定导致设备无法及时得到维修,造成甲方损失的乙方承担赔偿责任。

  七.合同生效日期:双方签字盖章后开始生效,待工程款全部结清后失效。

  八.争议或纠纷处理:

  1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可应协商解决。

  2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由合同签订地人民法院诉讼解决。

  九、本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份。

  十、本合同附件:

  附件一:报价清单一份

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  法人或委托代理人签字:

  开户银行及帐号:

  签订日期:

施工改造合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  双方依照《_________合同法》和《建筑安装承包合同条例》,经友好协商,就水电安装施工劳务事宜,达成以下合同条款。

  一、施工区域及施工内容:本工程报价给排水方面包含冷、热水管从各楼层供水主管接入及打压调试工作,各排水、排污管排入各楼层排水排污主管;电气方面包含从总配电柜接入各楼层分配电箱,从各楼层分配电箱接到各室分箱后所有点位开关、插座、天花等照明电器及调试工作(不包含主电缆的钻孔费用)。电线在条件允许的情况下走吊顶或地面,在垂直部分需暗埋。施工过程中所用材料全部由甲方负责。

  二、工程费用的计算及价格:

  合同金额=施工工作面的建筑面积×单位面积的工程价格 单位面积的工程价格(不含税)为:¥¥元/平方米 单位面积的工程价格(含税)为:@@元/平方米

  本工程暂定施工部位为8#楼的第3层到第6层,施工工作面的建筑面积为4322平方米。

  三、质量标准:冷、热水走管井,热水管道保温; 电线在条件

  四、施工工期:20______年11月1日至 年 月 日

  五、验收标准:甲方依据_________行业标准《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-20______)》、《建筑装饰装修工程质量验收标准(GB50210-20______)》、《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50307-20______)》对乙方施工的项目进行验收及质量等级评定。

  六、安全责任:乙方必须严格遵守施工现场安全规则,及各工种操作规程,杜绝安全事故发生,若因乙方原因出现安全事故,完全由乙方负责。

  五、甲方权利与义务

  (一)权利

  1、甲方对乙方施工的项目进行质量、进度等方面的验收。

  2、甲方依据现场施工管理规定,对违反施工安全规定、现场文明施工规定的施工队伍和工人作出相应的处罚。

  3、甲方可以依据项目的实际情况,依据乙方的施工水平,作出整改、责令返工、施工暂停、停工等的决定,对决定带来的经济后果,由责任方承担。

  4、在安排合理的前提下,甲方对不服从项目管理,不服从生产调度的施工队伍,可以作出相应处罚,严重时可以解除施工合同,按纠纷处理办法进行处理。

  (二)义务

  1、甲方负责向乙方提供施工有关图纸壹份,并做好安全生产交

  2、甲方负责合理安排生产施工,提供施工场地、水源、电源,并及时提供施工材料。

  3、甲方负责协调工地各施工队组间关系,合理安排交叉作业。

  六、乙方权利与义务

  (一)权利

  1、乙方有得到相应施工交底、安全交底的权利。

  2、乙方有对违反安全操作规程的施工指令,有拒绝的权利。

  3、乙方对项目生产施工的流程安排、技术方案有建议的权利。

  4、乙方有拒绝甲方现场管理人员索取应酬、礼品、回扣等非合理要求的权利。

  5、乙方对甲方现场管理人员的违反违纪行为有向公司主管部门举报的权利。

  6、对于停工、窝工,双方协商一个合理的范围,超出部分乙方有索赔的权利。

  (二)义务

  1、乙方必须遵守当地政府的建筑工程相关法规,遵守甲方所制定的《现场工地文明施工规定》及甲方制定的《现场工地奖罚制度》等各项管理制度,并办好暂住证、计生证等有关证明。若有违犯由乙方全部负责损失和赔偿。

  2、乙方必须将一份详细之工人名单和资料(身份证复印件、授权委托书)交给甲方存档,甲方只承认经存档备案的工人是本项目的

  3、甲方应购买工地意外一切险外,如乙方施工工人在施工过程中发生意外伤害,医疗及误工费用在叁仟元以下的,乙方自行负责;超过叁仟元以上的部分,甲方负担40%;乙方负担60%。

  4、乙方必须按甲方提供之图纸要求,在双方签订的工期内,完成所承包工程,并达到质量等级为优良。

  5、乙方在施工过程中,自觉接受当地质监部门、业主方、甲方、监理单位的监督检查,工程质量和作业规程达到施工验收规范要求,对相关方的建议应虚心听取,禁止与相关方顶撞或发生冲突。

  6、乙方在施工过程中,隐蔽工程在隐蔽以前,乙方必须通知甲方进行检查验收。如前一道工序未经甲方验收,不得进行下一道工序,如有被评定为不合格的分项时,乙方必须立即整改,直至达到质量要求,整改所需费用完全由乙方负责。

  7、乙方负责保管好自己的工具、材料,如需带出工地需经甲方检查放行。由甲方提供的工具、材料,乙方必须妥善保管,如有遗失,乙方按价赔偿。

  8、乙方必须无条件服从甲方合理安排的交叉作业。

  七、变更

  1、工程中若有图纸更改,数量增减,甲方有权以口头或书面形式要求乙方合作,单价依照双方商定,有相同项目的,按相同项目单价;有类似项目的,参考类似项目;不同类项目按市场常规价格另议。

  2、工程施工期间,所有关于人工工资或物料价格之涨幅或下降均由乙方自行解决。

  3、变更的内容及价格,由双方在现场及时书面确认,如有零星派工的,必须填写双方认可的“工人工时签证单”,加入结算书内一起结算。无法提供书面变更签证的,该内容视为赠送项目,不予结算。

  4、由于图纸修改或甲方单方面造成的工期延误,可进行工期签证顺延。

  5、甲乙双方共同承担工程项目的风险,由于非甲乙双方原因出现窝工、停工时,双方共同安排解决,及时作出另行安排工作或减员、退场的决定,把窝工停工损失降为最低。

  八、工程款支付细则。

  1、乙方代表代领本劳务施工队的劳务工资,否则原则上由工人本人领取其劳务工资。

  2、乙方每15日统计施工队的工、天数,按每人及按工程量来计算出工人施工工资费用,列表提请甲方支付,甲方在收到乙方申请支付款三天内支付进度款,工程完工验收后才将总工程款95%先结算,留5%做工程保质金,酒店开业三个月后三天内付清。

  3、工程完工达到验收标准后,甲方按合同金额支付乙方工程款至合同总金额的95%,乙方施工人员退场,工程余款(合同总金额的5%)最迟在工程完工后六个月内支付给乙方。

  九、退场

  1、施工完毕后,乙方在甲方安排下,做好退场的组织工作,做

  2、如因非甲乙双方原因,出现整个项目无法进行时,甲方有权要求乙方按规定退场,善后事宜按纠纷处理办法进行。

  十、保修

  1、工程竣工验收交付使用后开始算保修期,保修期为12个月,保修期间内乙方必须负责无偿维修(由于乙方原因)和有偿维修(非乙方原因),乙方在接到维修通知后,在24小时内进行处理,否则,甲方可另行派人修补,修补费用从保修金中扣除。

  十一、违约责任及处理

  (一)甲方责任

  1、在特殊情况下(如甲方收不到工程款),甲方按照实际进场人数,发放基本工资(即进场施工工人工日数×造价信息上推荐的每天中等水平的工人工资)。

  2、如果项目完工,甲方无法按规定时间支付工程劳务费,则按所欠劳务费的银行同期利息的两部支付给乙方。

  (二)乙方责任

  1、由于乙方原因对工程质量、进度及安全文明施工造成影响,甲方有权中止合约,且乙方必须向甲方赔偿造成的损失,并处予本合同总金额之10%的罚款。

  2、乙方不能按时完工时,每超一天按本合约总金额的进行罚款。

  3、在以下情况下,甲方有权终止合同。

  (1)甲方与业主合同终止时;

  (2)乙方不履行合约中“乙方责任”时;

  (3)无合理原因,乙方擅自停工或故意拖延工期,在三天通知期满后,未作任何改善时;

  (4)施工水平达不到工程所要求的质量等级时;

  (5)拒绝修补不合格之工程时;

  (6)确实有事表明乙方不能继续履行本合同内容时。

  (三)争议处理

  1、遇到不可抗拒因素(如战争、地震等)造成的损失,由甲、乙双方各自承担。

  2、出现质量争议纠纷的,如双方协商无效,即提请南宁市质量监督站进行质量鉴定,费用由责任方支付。

  3、如有违约或争议,双方协商无效,提交仲裁,无论是甲方或乙方提起,仲裁地点均在广西壮族自治区南宁市。

  十二、本合约经双方签字后生效,保修期满后终止。

  十三、本合约一式四份,甲方贰份,乙方贰份,具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

施工改造合同 篇3

  业主 (以下简称甲方):___________________________

  承包人(以下简称乙方):___________________________

  甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等法律,在平等公平的情况下签定如下协议

  一、工程概况

  工程地址:_____________________________________________________。

  工 期:自___________年________月________日至___________年________月________日止。

  工程内容:乙方提供劳动力,按照双方协商好的施工图纸及要求,按时完成家装水电工程。具体有放样,开槽,布线管,布线,布水管,测试,卫浴五金,开关安装,灯具安装等

  二、价格

  1、甲方以水电改造工钱人民币 _______元/平米×_______平米;打隔墙_______元/平米;打踢脚线槽_______元/米;卫生间改造_______元/间;包管_______元/条;卫生间二次防水_______元/间的价格按实际量计算承包给乙方。

  三、付款方式

  工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。 备注:竣工后,因乙方施工原因遗留问题,甲方可扣留部分款项,待乙方处理完后付清余款。

  四、注意事项

  1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作,甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前,施工内容双方要达到认可。

  2.乙方开出精确的材料采购清单,甲方负责及时购买。

  3.乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具损耗。

  4.乙方应安全施工,施工中未做安全措施而导致的生命财产损失,由乙方负责。

  5.乙方承担每天完工后将自产的垃圾袋装化,放在楼下门口(或物业指定地点)。

  6.甲方负责监管乙方施工质量,乙方如无法达到甲方要求的施工工艺,甲方在结算费用后可无条件解除此协议。

  8.未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。

  9.出现争议甲乙双方先协商,协商不成可向当地法院提起诉讼。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

施工改造合同 篇4

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据《_________合同法》、《_________建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际情况,经甲、乙双方协商一致,将本工程安装分项工程、施工人工费承包;为明确双方的责任、权利和义务,订立本合同。

  第一条 工程概况

  1、 工程名称: 国贸新天地项目

  2、 工程地点: 北京中路宁安大街路口

  3、 承包范围及内容:

  (1)、负责施工的1#、2#、3#楼更换所有管道井采暖供回水管道锁闭阀,增加安装:供水管、锁闭阀;回水管、铜球阀。

  (2)、A座办公楼1-23层采暖管道井立管根部增加安装控制阀门及每层采暖管道井支管,要求单回路控制,增加安装锁闭阀带过滤器,管道PP-R支管调整安装。6-23层所有公共卫生间安装通气管道。

  (3)、B座酒店、公寓、办公楼1-4层主管道增加安装控制阀,5-19层每个回路单独控制,增加安装锁闭阀带过滤器及铜球阀,20-23层增加安装每个回路锁闭阀、过滤器及铜球阀,所有管道井PP-R支管均需调整改造二次安装。

  (4)、地下车库消防栓系统管道电伴热保温。承包造价及结算内容:

  1、1#、2#、3#楼及A、B办公、酒店、公寓楼采暖管道井暖气改造工程,包工不包料,主材为甲供(材料清单附后),人工费包定价 元,大写 元。

  2、A座办公楼6-23层所有卫生间安装通气管道,包工包料(工程量清单附后),一次性包定价 元,大写: 元。

  3、地下车库消防栓系统管道电伴热保温,工程按三类工程三类企业取费,不计取劳保基金和税金,定额人工费按市场价及相关规定进行调整。工程结算按[20______]年【宁夏回族自治区建筑安装工程计价定额】进行水暖工程结算。材料价差执行施工期间的《宁夏建材价格指南》各期价格的平均价,工程量确认清单附后,最终执行决算价。管理费用由甲方按工程预算造价的13%扣除。

  第二条 工期

  1、 20______ 年 5 月 16 日开工,至 20______ 年 6 月 25 日完工。

  2、乙方必须保证各项目顺利实施完工,经现场项目部和哈纳斯天然气供热公司共同验收,合格后方可进行结算。

  3、本工程必须按双方约定的合同工期完工,乙方若每拖延一天,甲方将对其处以 1000 元/天的罚款,如遇不可抗力的特殊情况工期可酌情顺延。

  第三条 工程质量

  1、本工程质量等级为 合格 。

  2、乙方必须严格按本工程的施工工作内容及哈纳斯天然气供热公司下发整改通知单进行施工,均依据现行国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求,组织施工。

  3、乙方如达不到本合同约定的质量等级进行返工,由此造成的罚款全由乙方全额承担。

  4、乙方在施工过程中发生的一般质量事故,由乙方负责处理,处理结果报送甲方相关部门;发生重大质量事故,必须按政府规定的处理办法进行处理,同时承担由此产生的责任及相关费用。

  第四条 甲方工作

  1、负责开工前的各项手续办理,为乙方提供指导。负责安排乙方具体施工日期及进度要求。

  2、组织乙方进行安全教育,技术交底及操作规程;施工技术交底。

  3、负责对乙方施工质量进行监督、检查及验收。

  第五条 乙方责任

  1)乙方自备施工必要的机械设备(电锤、电焊机、切割机等),负责机械的一次性调试运转。乙方负责施工现场所有电气设备的接电;包括加班时的灯;降水时水泵接电,接管。预留盒、箱的制、安、拆、归放。

  2) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良。

  3) 严格本班组自身的安全生产教育。班组工人入场时必须进行安全交底,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免安全事故发生,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

  4) 提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设单位、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方承担所有责任。

  5) 绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经项目经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量,否则,因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。

  6) 严格按照甲方提供的材料合理下料,不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收,做到工完场清,严禁从楼层上向下倒、扔建筑垃圾或建筑材料。

  7)电气、给排水预埋、安装必须保证几何尺寸准确和牢固,不准出现偏移现象。工程完成后,必须把所有电气、给排水用料分类堆放指定位置。所有配件按施工规范,定额数量提供,超出部分由乙方承担。

  8) 乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求,否则,甲方有权对该项给予罚款处理,所罚款项在结算款中一次扣除,情节严重者则予清出现场 。对于不服从项目部管理人员管理以及打假斗殴、聚众赌博、酗酒闹事的处以罚款500~20______元/次,情节严重的交由当地法律机关追究其法律责任。

  9)凡乙方与其它单位的一切经济纠纷均由乙方自行负责,甲方不承担任 何责任。并不能把与该工程无关的人带入施工现场。否则造成的安全和其它事故,均由乙方承担。

  10)施工后做好成品保护工作,承担主体核验前所有成品的保护责任。

  11)文明施工,做到工完场清,配合甲方迎接各职能部门的各类检查。

  12)乙方发放工人工资时,必须有工资表和工人签字表上报项目部。

  13)乙方不得有任何理由让工人聚众闹事,否则造成后果乙方自理。

  14) 乙方不得将承包的工程转包他人,否则甲方有权将其清场,并不承担任何责任。

  第六条 工程进度

  乙方应按项目经理批准的施工组织设计组织施工,如因乙方的原因,在限定的进度工期内完不成工程进度,乙方必须自动退场,甲方有权将未完的工程转包给第三方施工,乙方并承担由此造成的经济损失,乙方已完成的工程量在工程竣工后甲方按70﹪给予结算。因不可抗力事件造成停工,工期顺延。

  第七条 安全要求

  1、 乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定,执行甲方对安全和标化管理的有关规定,因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用,由乙方承担。

  2、 乙方的安全用品自理。

  第八条 工程验收及保修

  1、 乙方承包的分项工程施工质量必须符合施工要求和国家统一的验收标准,并通过验收。

  2、每次验收合格后专人值班,负责砼的浇筑。

  第九条 付款方式

  工程全部施工完毕后,暂付总造价的65%,待竣工验收后扣除5%的保修费后,余款一年内逐步支付。

  第十条 违约责任

  1、本合同有效期为: 工程结束,保修期至 。此期间未经双方协商,任何一方不得无故终止合同,违约者承担违约责任并向对方偿付违约金元整。

  2、乙方如遇特殊情况,需终止合同时,应提前半月向对方提出书面商函,经双方协商并同意后方可办理终止合同手续。

  第十一条 附则

  1、本合同未尽事宜双方另行商议,并应形成书面补充合同,才能与本合同具有同等约束力。

  2、本合同纠纷解决办法:甲、乙双方协商解决,双方协商不能达成一致的,向合同签约地管辖区的人民法院提起诉讼。

  3、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

施工改造合同 篇5

  甲方:地址:

  乙方:地址:

  根据国家相关法规规定,经甲、乙双方友好协商,甲方将兴隆大街50号临街三间平房改建工程包工给乙方施工,并达成以下协议:

  一、工程概况

  1、两层为砖混结构,一层向前补建及地基处理,二层新建,屋顶为钢筋混凝土现浇面。

  2、建筑面积约为140多平方米。

  3、一层补建混凝土地座和混凝土地面及内外墙体粉刷水光。

  4、室内钢筋混凝土现浇楼梯一座。

  5、临街墙面全部贴瓷,原一层前窗门及有关墙体需拆除活路。

  6、格式及地平界限和南邻家相同。

  7、一层所有地面及院内地面全部升高压光处理。

  8、一、二层卫生间内贴磁处理,并配合上下水路安装施工活路。

  9、其它活路以简图说明为准。

  二、承包方式

  1、包工不包料。

  2、一切施工设备、机具由乙方承担。

  三、付款形式

  1、全部工程总包价为35000.00元(叁万伍仟元整),室内现浇楼梯另计。

  2、合同签订后,施工人员设备进入工地,开始施工,甲方付给乙方3000元工程预付款,主体完工付给乙方10000元工程款,剩余部分待竣工验收合格后全部结清。

  3、室内楼梯待完工验收合格后即时结清。

  四、双方责任

  甲方责任:

  1、向乙方提供施工草图;

  2、提供水电到现场,确保顺利施工;

  3、向乙方提供所需施工材料到场;

  4、确保乙方施工人员、材料、机械顺利出入;

  5、有权对乙方不符合安全质量标准等情况进行监督、整改。

  乙方责任:

  1、严格施工进度,杜绝材料浪费,确保施工用料。

  2、严格按建筑标准规范施工,确保施工质量。

  3、严格按照安全操作规程进行施工,施工期间一旦发生任何机械、人身等事故,一切由乙方自行承担和处置。

  4、施工人员施工时,随时清理各处落地沙灰及物品材料堆放。

  5、严格教育施工人员遵纪守法,否则后果自负。

  6、竣工后如出现任何质量问题,造成一切后果,损失自行承担处理。

  五、工期

  1、开竣工日期20xx年月日至20xx年月日。

  2、总日历工期:1个月,共计30日历天。(特殊情况除外)

  六、其它事宜

  1、未尽事宜由双方友好协商解决;

  2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份;

  3、施工期间,如需补充,合同同样具有法律效力;

  4、本合同经甲乙双方签字之日即生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

施工改造合同 篇6

  建设单位(甲方):

  施工单位(乙方):

  兹因甲方单位需要建筑水、电和其他附属工程壹项,依据《_________合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关法律、法规,经甲乙双方友好协商,在甲、乙双方自愿以及完全清楚、理解本协议的基础上,甲方委托乙方负责 的改造工程。为使工程顺利进行,明确双方在办理及施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,同意签订本协议。

  1、工程地点:

  2、工程范围: 。

  3、合同价(含税):工程预算价为(大写): 。

  4、工程日期: 个工作日内完成。

  5、本工程竣工日期若遇雨、雪、冰冻及法定假日而导致的停工,上述工程顺延。

  6、该工程系包工包料方式进行施工,施工须符合设计要求及甲方提出的书面要求。对不符合设计要求和国家标准规定的,乙方必须无条件更换,返工。

  7、保证质量,做到节约用料,如在施工过程中,遇到人力不能抵抗的自然灾害,造成损失,乙方不负其责。

  8、工程施工时,双方须选工地负责人,以便取得联系,保证工程顺利进行完成。乙方应文明施工,符合施工安全规范,由乙方造成的安全事故乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

  9、工程决算:执行国家、省市造价部门计价办法,材料单价按同期信息价,没有信息价的按甲方确认的市场价;工程量经甲方及监理确认后按实计取。甲方收到乙方完整决算资料后送有资质的造价机构审核,审核成果经甲乙双方签认后作为决算定案依据。

  10、付款办法:在合同签订后支付合同价的30%作为预付款,竣工验收合格后一次性付清工程款。保修期一年。

  11、乙方按照合同规定时间完成技术施工,工程竣工后所有管道及设施均免费终身进行维护管理,人为损坏另行计价维修。

  12、本协议书经双方签字盖章后生效,本合同正本一式肆份,甲、乙双方各执贰份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

施工改造合同 篇7

  发包人(全称):xx宾馆以下简称【甲方】

  承包人(全称):北京xx消防工程有限公司以下简称【乙方】

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,订立本合同。

  第一条工程概况

  1、工程名称:xx消防改造工程

  2、工程地点:北京市丰台区

  3、建筑面积:暂估建筑面积:4000m2

  第二条承包范围及承包方式

  1.分包工作内容及范围:

  本次承包范围包括xx宾馆消防火灾自动报警系统及联动系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统(含泵房设备、屋顶消防水箱供货安装)、防排烟系统及未明确的可合理推断出的内容(每单项的施工内容包括但不限于工程量清单中所列明内容)。具体包括但不限于安装消防喷淋系统,增加喷淋泵;安装消火栓系统;安装烟感报警系统及防排烟系统;安装防火门;负责消防设计及费用;消防检测及费用、单项验收及工程完工后的消防总验收及整改等手续及费用等。

  特别约定:

  其他涉及消防工程的内容:除甲方明确不属于乙方工作范围的内容外任何图纸上显示涉及消防工程的工作内容都属于乙方的工作范围,工程量清单内未明确列出的施工项目,乙方自愿承担该施工风险,如发生超出清单中所列内容的施工项目,双方一致同意该费用已包含在合同总价内。

  2.乙方还负责完成专业分包工程的配合工作,包括进度管理、质量管理、安全生产管理和招标文件中规定的其它相关配合工作、责任和义务,也包括完成成品保护、交工前的竣工清理、现场垃圾的清运,资料整理归档等工作。

  3.乙方工程量清单说明:

  3.1所有消防改造工程材料均有乙方供应。

  3.2清单中所列工程量为图纸净工程量,损耗及预留部分含在清单综合单价内。

  3.3相同清单项单价应一致。

  3.4消防清单中管道的各项试验含在清单综合单价内。

  3.5清单综合单价为完税单价,任何情况下不再发生变化。

  3.6本次消防验收费用已包含在合同总价中,不再另行取费。

  3.7工程量清单作为本合同附件,其内容及解释如与本合同发生冲突,应以本合同为准。

  4.承包方式:包工包料

  第三条作业人员

  乙方根据工程需要向甲方提供作业人员共名。

  第四条合同价款

  1.本合同采用固定总价(一次性包死价):498065元(人民币)

  大写:肆拾玖万捌仟零陆拾伍元整(人民币)

  2.合同价款的确定原则:本合同价款由承、发包双方协商一致,本合同价款为固定总价合同(一次性包死),甲乙双方均充分认识到自身在施工过程中的价格风险及施工内容及工程量风险,双方一致同意本合同价款不做调整。

  2.1如在施工过程中的确需要增加或减少本合同价款的,须经甲乙双方书面确认并签署补充协议,其他形式导致的价款增加或减少均无效。

  3.对合同价款内容的明确:

  3.1承包价格应视为是包工(含承包工程施工、文明施工、环境保护、职业安全健康等)、包料(详见材料、设备供应表)、包机械、包辅料、包工期、包质量、包验收及整改并包括所有有关的费用,如劳保用品费、生产工具费、自身队伍人员的劳动保险费、医疗费、工期费、酷热天气施工费、成品保护费、超高层施工费、二次搬运、技术措施费、人工费调增、人工降效、管理费、利润、企业经营费、调价、扰民调停费(指由乙方自身原因引起的扰民或民扰)、竣工调价、风险费、包干费、技术资料费、赶工费、现场冬雨季施工防护费、治安保卫费(乙方自身施工范围及生活区)、临时设施(除甲方提供之外的临时设施)、安全文明施工费、夜间施工费、垃圾清运至现场指定地点、竣工清理费、环境保护费、远征施工增加费、材料的卸车保管费及与其他乙方的配合照管费、现场管理费、配合费、利润及各项保险费、税金等。乙方应承诺,不得就上述各项费用向甲方提出补偿要求。此报价的清单总价包含税金(即含营业税、教育附加、城市建设维护税、印花税、企业所得税、个人所得税及地方性税费等一切税费)。

  3.2本工程税金、定额管理费乙方在合同价格中已计取此项费用;合同价格中已包含乙方所属人员的劳保统筹费用及农民工支付保证金费用。

  3.3所有合同外零工禁止发生,如发生由乙方自行负责及承担。

  3.4任何因市场物价波动、生活费用提高、人员工资的提高、政府税收与收费的调整以及政府与行业主管部门红头文件的颁发等因素引起的承包方的成本的增减,均属于承包方自身经营风险,视为已经事先充分估计并已经包含在合同单价之中。

  第五条工程款的支付

  1.预付款:

  本合同生效后3日内支付乙方合同价款的10%(49806.5元)作为预付款。

  2.工程进度款支付:

  乙方每月25日上午将与甲方按月确认的工作量汇总后报甲方,经甲方确认后的工程量作为乙方当月完成的工作量。依据当月确认工程量,于次月10日前支付确认工程量的50%的工程款,消防工程经政府相关部门全部验收合格后(如无其他应扣款项)付至合同额的95%(473161.75元),剩余5%(24903.25元)作为保修金,保修金待本工程整体工程保修期2年期满后,扣除相应扣款后一次性无息支付,保修期为项目整体竣工验收后2年。

  3.合同价款调整方式:

  本合同总价不予调整。

  4.合同价款的支付必须以支票的形式办理,付款时甲方不得以现金方式向乙方支付工程款。

  5.办理支付的手续为:乙方应向甲方出据(符合工程所在地地税局规定的工程专用发票)作为收款凭证。并加盖财务专用章或者发票专用章,甲方须将填写齐全的、票据收款人为乙方全称的支票或汇票支付给乙方指定的人员。

  第六条合同工期、质量、安全文明、技术要求

  1.工期:

  开工日期:20xx年3月日(实际时间以甲方通知为准,需获得消防部门的施工许可为前提)

  竣工日期:20xx年月日(工程经消防部门验收合格,并出具消防验收合格证的时间)

  总工期:日历天

  为确保工期的顺利完成,乙方应向甲方出具施工进度计划书一份,明确每个时间节点应当完成的工程进度,并确保按期完成。

  上述工期均包括国家法定节假日、公休日和不可避免的交叉作业影响因素;

  2.工期延误:

  2.1非乙方原因造成的工期延误,乙方应及时与甲方沟通,应获得甲方书面许可,工期可顺延,但费用不予补偿。

  2.2乙方原因造成的工期延误,均由乙方承担相关责任,合同工期不予顺延。

  2.3工期延误违约处理:工期每延误一天工期罚款10000元/天。(包括施工进度计划书中每个时间节点的延误,该时间节点延误的,甲方有权视情况单独解除本协议,在施工现场张贴解除通知即可)。

  3.质量:

  3.1本工程质量等级为:合格,达到国家及行业相关标准要求,以通过政府相关部门验收为准。乙方采取各种措施的费用已包含于合同价中,不再增加任何费用。

  3.2如果图纸和甲方的要求与中华人民共和国及当地的施工验收规范、标准之间有不一致或差异的地方,乙方应以标准较高者为准;

  4.安全文明:

  4.1.安全施工:甲方、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。

  4.2.重大伤亡及其他安全事故处理:

  4.2.1发生重大伤亡及其他安全事故,承包方应自行承担并采取紧急措施及防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须做出书面记录或拍照。

  4.3.对本工程的安全生产标准,双方约定如下:按《建筑施工总分包安全管理协议书通用条款》及《职业安全健康与环境管理协议书》相应条款执行。

  5.技术要求:

  5.1.材料、设备供应:

  设备、材料一无

  分包方供应设备、材料1

  金属波纹管3

  水炮、消火栓箱及附件5

  广播系统7

  电缆、控制电缆9

  其它由乙方供应未列明材料说明:

  2、施工过程中甲方不得无故更改分包材料采购范围和品牌,确有更改必要时,甲方有权更改。

施工改造合同 篇8

  发包单位:社会福利服务中心(以下简称:甲方)

  承包人:建筑工程有限公司(以下简称:乙方)

  依据《_________合同法》、《_________建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电表安装工程施工事项协商一致,订立本协议。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程内容:水电表安装

  施工现场条件:以现场实际情况为准;

  施工部位:

  二、工程承包方式、承包范围及内容:

  1、承包方式:包工包料。

  2、承包范围及内容:3#楼2、3、4、6、顶层水电表安装(详见工程预算书)。

  三、合同工期:

  1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为10日历天;开工日期为:20______年5月25日,竣工日期为:20______年6月5日。

  2、乙方必须服从和执行甲方安排。

  四、质量标准:

  本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。如质量未达到合格,由乙方负责返工,返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。

  五、合同价款、工程量的计量:

  1、本工程为包工包料,包干价为。

  2、根据工程实际情况需要发生的工程变动,并由甲、乙双方书面签字为工程变更。

  六、工程款及质保金的支付:

  1、工程竣工并通过甲方验收后,乙方移交全部工程竣工资料。甲方在乙方缴纳5%质保金日起10日内,支付本合同结算总价款的100%。质保金在一年后(自工程竣工之日起计)10日内甲方一次性无息按实支付给乙方。

  2、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。

  七、争议:

  因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,向人民法院提起诉讼。

  八、合同生效:

  1、本合同自甲已双方法人或委托代理人签字或盖章后生效,本合同一式四份,甲、已双方各执两份。

  2、本合同未尽事宜,双方协商解决。

  3、本合同订立时间:______年_____月______日。

  4、签订地点:

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  小编精心推荐

  施工合同 | 工程合同 | 施工合同范本 | 工程合同范本

分享

热门关注

施工电梯安装合同合集

施工电梯安装合同

弱电施工合同10篇

弱电施工合同

「必备」最新施工管理合同模板

施工管理合同

施工维修合同精选

施工维修合同

建筑施工安全协议书(集锦11篇)

建筑施工安全协议书

[荐]改造施工合同

改造施工合同

建筑施工合同2000字10篇

建筑施工合同

土建施工合同8篇

土建施工合同

[荐]护坡施工合同2000字精选9篇

护坡施工合同

施工合同示范文2000字精选9篇

施工合同