建筑合同范本

房屋建筑合同范本 篇1

　　发包人： (简称甲方)

　　承包人： (简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及房屋建筑标准和质量要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方愿意将住宅楼工程施工承包给乙方，双方就本工程建设施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称及地点：私人住宅楼，工程位于翟港路与三胞街交叉处。 工程结构：基础为混凝土浇灌桩基础，一至十层为框架结构。 二、工程承包形式及承包内容 承包形式：包工包料

　　承包内容：乙方按甲方提供的施工图要求施工，其内容为房屋基础工程(正负零以下);(正负零以上)砖混结构主体工程(含女儿墙、顶层楼梯屋)和房屋内外砂浆抹面装修工程;四周明沟散水工程。

　　三、工程质量的要求

　　工程质量必须达到房屋建设合格工程标准。在施工过程中，乙方必须服从甲方现场施工人员管理，每道工序经甲乙双方验收合格后才进行下一道工序施工，如因施工造成的质量问题，乙方必须无条件返工并承担工程质量的全部责任。

　　四、工程工期要求

　　开工日期 因甲方责任或遇不可抗力事件延误施工工期，工期顺延。

　　五、安全生产

　　本工程施工要求按照相关规程进行操作，杜绝安全事故发生，若发生安全事故，一切后果由乙方负责。

　　六、税费缴纳

　　甲方负责“三通一平”及房屋建设相关手续，并承担一切税费(含建安工程税金);乙方只承担施工过程中用的水电费用，除此以外的一切税费均由甲方承担。

　　七、合同价款

　　工程承包面积为 平方米，包工包料单价 元/平方米(未含建安工程税金)，本工程总投资约为人民币： 元。结算时按实际建筑面积结算。

　　八、工程款支付

　　基础完工后，甲方付给乙方 元;每层主体工程完工后(各楼层顶板混凝土浇筑结束)甲方付乙方 元;内外墙砂浆抹面装修完工后甲方付乙方 元。

　　工程完工并交付甲方后，双方结算，除留质量保证金 元外由甲方一次性付清工程余款。乙方自房屋竣工验收交付甲方时起，乙方保修期为一年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金;保修期内如有房屋漏水，沙灰墙体裂缝等施工问题，乙方接到甲方房屋质量问题，乙方应及时地进行处理，直到甲方满意，否则甲方请人处理，工时及材料从保证金中扣除。

　　如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之____的违约金。

　　九、甲方有义务、责任处理和协调好周边各项关系，并负责承担土地占压费以及与房屋建设管理部门协调关系。乙方施工时应处理好周边关系。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。其他未尽事宜双方协商解决。

　　发包方：(签章) 承包方：(签章)

　　电话： 电话：

　　年 月 日

房屋建筑合同范本 篇2

　　甲方：_________________

　　姓名：_________________

　　身份证号码：__________________

　　乙方：_________________

　　姓名：_________________

　　...

　　随着社会不断进步不断改革，一切工作的洽谈都离不开合同。签订合同的内容必须是合法的，真实合理的，你知道合同如何拟定呢？欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

厂房建筑合同范本 篇1

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行厂房装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.工程地址：

　　总计：施工面积_________平方米;

　　2.施工内容：附《装潢施工内容单》和施工图。

　　4.委托方式：

　　5.工程开工日期：_______年_______月________日

　　6.工程竣工日期：_______年_______月________日

　　工程总天数：________天

　　第二条：工程价款

　　工程价款:(金额大写)_______元，附《装潢工程材料预算表》。

　　1、材料款__________________元2、人工费____________________元;

　　3、设计费__________________元4、施工清运费__________________元;

　　5、搬卸费__________________元6、管理费__________________元;

　　7、税金(5.72%)____________元8、其他费用(注明内容)_________元;

　　第三条：质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。附《装潢工程材料决算清单》。

　　2.工程验收标准，双方同意参照市地方标准db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　4.质量检查监督部门：市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。

　　5.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

　　6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

　　第四条：材料供应

　　1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　3.甲方负责采购供应的材料、设备，按《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的___%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第五条：付款方式

　　1.合同一经签订，甲方即应付___%工程材料款和施工工费的__%;当工期进度过半(__年__月__日)，甲方即第二次...

　　建筑合同范本通用是栏目小编为您准备的一些与您需要相关的内容，在阅读本文以后，相信您会有所收获。如今我国社会经济正在不断进步，合同便是维权的主要依据。订立合同是合同履行的依据。

建筑合同范本通用 篇1

　　第一部分 合同协议书

　　发包人（全称）

　　承包人（全称） 甘南州恒生建筑安装有限责任公司

　　依《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和 国

　　招标投标法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方

　　就 项目工程总承包事宜订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程批准、核准或备案文号：

　　工程内容及规模：

　　工程所在省市详细地址：

　　工程承包范围：施工图中设计的所有内容

　　二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）

　　三、主要日期

　　设计开工日期（绝对日期或相对日期）：

　　施工开工日期（绝对日期或相对日期）：

　　工程竣工日期（绝对日期或相对日期）：

　　四、工程质量标准

　　工程设计质量标准： 合格

　　工程施工质量标准： 合格

　　五、合同价格和付款货币

　　合同价格为（含规费）人民币（大写）：

　　元）。

　　详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款

　　项外，合同价格不作调整。

　　六、定义与解释

　　本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

　　七、合同生效

　　本合同在以下条件全部满足之后生效： 签字盖章 发包人：承包人：

　　（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）

　　法定代表人或其授权代表： 法定代表人或其授权代表： （签字）（签字）

　　工商注册住所： 工商注册住所：合作市人民西路60号 企业组织机构代码：企业组织机构代码：75091211-3 邮政编码： 邮政编码：747000

　　法定代表人：法定代表人：李崇德

　　授权代表： 授权代表：

　　电 话： 电 话：0941-8225398

　　传 真： 传 真：

　　电子邮箱： 电子邮箱：

　　开户银行： 开户银行：

　　账 号： 账 号：

　　合同订立时间： 年 月日

　　合同订立地点：

　　第二部分 通用条款

　　第1条 一般规定

　　1.1 定义与解释

　　1.1.1 合同，指由第1.2.1项所述的各项文件所构成的整体。

　　在这个维权意识逐渐变得很重要的时代，合同对于合作双方的重要性占比越来越高。合同签订时，合同上的词句表述应准确清晰，避免模棱两可。经过收集，出国留学网整理了建筑合同范本 ，欢迎阅读，希望你能够喜欢并分享！

建筑合同范本 【篇1】

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　第一条工程名称：三合村15#、16#楼铝百叶窗安装制作工程。

　　第二条承包范围：加工、制作、安装、售后服务。

　　第三条工期要求：根据甲方需求进行，乙方配合甲方施工进度不得耽误工期。

　　第四条承包方式：包工包料。

　　第五条甲方提供：现场机械设备，技术人员配合指导、水电。

　　第六条质量要求：铝百叶窗的颜色(白色)铝型材壁厚为1.0mm按乙方提供给甲方的样品为准。

　　第七条使用标准及规范：根据国家有关百叶窗户标准及组装有关规范

　　第八条计价原则：双方根据窗户图纸和实际制作面积结算，铝百叶窗安装费、加工费合计每平米单价382元，工程量约15#楼673平米、16#楼约540平米，工程造价约人民币46万元。具体以实际数量结算，多退少补。

　　第九条付款方式：

　　1.乙方进场安装甲方付乙方50%工程款。

　　2.安装完成甲方付乙方30%的工程款。

　　3.验收合格后甲方付清乙方工程余款。

　　4.以上价款以含税金。

　　第十条保修：保修期为一年。

　　第十一条竣工验收：竣工验收时由乙方通知甲方，甲方负责通知有关人员进行验收。

　　第十二条结算方式：现金结算。

　　第十三条索赔：乙方如不按甲方要求按时完工造成的一切损失由乙方负

　　责。乙方施工造成的质量事故、返工费用由乙方负责。乙方在施工工程中发生一切伤亡事故和相关后果责任都由乙方自行承担，甲方概不负责。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程进度延误工期或停工的相关后果由甲方付全责。

　　第十四条备注：以上价款已包含保险金，乙方自行给自己的施工人员购买人身意外保险。

　　第十五条附则：1.本合同未尽事宜，经双方协商解决，如不能协商解决，由法院裁决。

　　2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均有同等法律效益。

　　甲方(盖章)：_________

　　乙方(盖章)：_________

　　负责人签字：_________

　　负责人签字：_________

　　___年___月___日

　　___年___月___日

建筑合同范本 【篇2】

　　建筑合同范本最新（篇1）

　　出租方：合同编号：

　　承租方：签订地点：

　　签订时间：年月日

　　根据《经济合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件：

建筑合同范本 篇1

　　为了明确合伙人的经济关系及职责，共同完成投资合伙任务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。按有关法律法规要求，经双方反复协商，达成如下协议，特定如下合同，望共同遵守：

　　一、合伙人组成：

　　合伙人甲：姓名(以下简称甲方)

　　合伙人乙：姓名，姓名(以下简称乙方)

　　二、合伙人共同投资榕江城北新区农贸市场工程。

　　工程项目名称：xx

　　工程施工地点：xx

　　三、合伙宗旨

　　经甲乙双方合伙人共同协议，在合法合理的前提下，双方合伙人共同出资投资榕江城北新区农贸市场工程建设。抱着诚挚的态度遵守本合同，以公正及合法的平等互利的原则为基础进行经营，明确投资利润分配依据，在合法合理的前提下而实现各方利益化。

　　四、合伙人及投资金额：

　　本工程预计投资xx万元，前期甲乙双方出资人各出资xx万元，后期出资时间根据工程进度情况而定。如果预计的总金额不能满足工程所需，所需资金由甲乙双方出资人按所需金额平均出资。本合同签字之日，各投资人以银行转账方式向出纳交付投资款，出纳向各投资人出具收据。投资款用于支付榕江城北新区农贸市场工程及其他与本工程相关的支出。

　　五、盈利分配及债务(亏损)承担

　　投资利润与亏损分配比例甲乙双方各占百分之伍拾(50%);工程款收入在扣除材料、人工、费用等直接成本后，首先用于归还合伙人的投资本金再分配利润。(如项目出现亏损，按投资比例分配)

　　六、合伙管理：

　　1、合伙事务施工现场执行总负责人：xxx负责管理。在施工过程中的班组确定、材料采购定价事务双方合伙人共确定。

　　2、合伙事务当中由xxx负责与xx管理委员会收款及业主的函接工作。

　　七、财务管理

　　由合伙人xxx负责现金及银行存款管理(出纳)，由合伙人委派xxx负责帐务处理(发票管理)，支出发票及费用由双方合伙人签字方可报销。

　　八、财务制度

　　设立该项目工程专用帐户，合伙人一致同意后凭印鉴支取现金。

　　九、退伙协议

　　合伙期间一方不得退出。

　　十、权利和义务

　　合伙人共同协商共同管理，并参与日常事务的处理。(财务、安全、质量、进度)。

　　十一、合伙期限

　　合伙期满双方合伙人按盈亏分配比例共同商议盈利分配。各种材料的处理按盈利分配比例处理。合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止。

　　十二、违约责任及纠纷解决

　　双方合伙人必须信守本协议，如一方违约除赔偿守约方各项损失外，还应当向守约方承担工程项目总金额的2%的违约金。若双方发生分歧按协议解决，如不能协商解决的可上诉当地法院解决。

　　十三、本合同与《xx》互相联系，不可分割，共同构成本工程项目的合同体系。 .

关于建筑的合同范本(篇1)

　　上诉人黄某因与被上诉人梁某建筑装修工程合同纠纷一案，不服广东省佛山市顺德区人民法院（20xx）顺法民一初字第01001号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。

　　原审判决认定：20xx年2月8日，原、被告签订《协议书》，协议约定被告委托原告对被告自有的碧桂园彩虹一街9号房屋进行承包装修工程，具体内容见工程预（结）算报价表，总工程造价为306406元，按八折结算价为245124.8元。如有增加，另行计算。工程验收后付清工程款，工程保质期为一年。签订协议后，原告进场施工，在施工过程中，根据原告的要求，增加了部分工程项目，故房屋装修工程结算总造价为327209。68元。20xx年6月，原告将装修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元却以工程不合格为由没有支付给原告。

　　另查，原告并不具备房屋工程装修资质。

　　原审判决认为：由于原告不具备房屋装修工程资质，故原、被告之间的房屋装修工程合同无效，但由于房屋装修工程已完成，被告亦已使用该房屋，其亦当庭表示工程预（结）算报价表中装修项目已装修完毕，故被告应按约支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程预（结）算报价表及清楚其内容，故应视为双方已结算，被告应承担支付工程款87000元的责任。原告的诉讼请求有理，予以支持。被告认为原告进行的装修工程不合格，要求索赔的辩称，由于被告没有在本案提起反诉，且被告亦明确表明另案起诉，故对该辩称不作处理，被告可另案起诉。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十六条的规定，判决：被告黄某应自本判决生效之日起三日内，支付原告梁某装修工程款87000元。本案受理费3120元，由被告负担。

　　上诉人黄某上诉称：

　　一、上诉人与被上诉人签订合同并进行不合格装修工程明显存在欺诈的手段；

　　二、原审适用关于建设工程合同的规定是错误的，本案应适用承揽合同。承揽合同的一个重要原则是承揽合同是完成工作的合同，承揽合同必须要求承揽人按照发包人的意思，完成了承揽项目，再进行项目的结算。上诉人在一审庭审中已多次表明被上诉人未完成合同约定的义务，故上诉人依法未将余款付给被上诉人，并非上诉人延付工程款。

　　三、本合同纠纷中，被上诉人必须承担瑕疵担保责任。在上诉人入住该房后，发现该房存在超过20处质量问题，被上诉人的.行为本身已构成了违约。四、工程款的结算价格存在争议。五、上诉人是香港人，不熟知大陆的有关法律规定，原审在上诉人不知情的情况下，作出不公平的判决。综上，特提出上诉请求：

　　1、撤销（20xx）顺法民一初字第01001号民事判决；

　　2、驳回被上诉人的诉讼请求；

　　3、本案的诉讼费由被上诉人承担。

　　被上诉人梁某辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院予以维持。

　　本院对于原审认定的事实予以确认。

　　本院认为：本案的上诉争议焦点系上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元。

　　首先，双方当事人系因在履行房屋装饰装修工程合同中引起该纠纷，故该案的案由应定性为建设工程施工合同纠纷。建设工程施工合同系承揽合同中的一种特殊形式合同，所以建设工程施工合同在适用承揽合同的一般规定的同时，在法律法规...

　　随着人们契约意识的增强，合同在我们的工作中被使用得也愈加频繁。适当的签订合同可以有效地避免不必要的纠纷。对于书写合同的格式你掌握了吗？请阅读由编辑为你编辑的工程建筑合同范本，供有需要的朋友参考借鉴，希望可以帮助到你。

工程建筑合同范本 篇1

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　(一)工程概况

　　1.1、工程名称：办公楼装修

　　1.2、工程地点：上东新邻里办公楼

　　1.3、承包范围：3F-4F室内装饰工程

　　1.4、承包方式：包工包料

　　1.5、工期：本工程自xx年05月02日开工，于xx年06月02日竣工。

　　1.6、工程质量：优良元，大写

　　(二)甲方工作

　　2.1、开工前7天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明1份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。处理好土建、空调、供暖及水电、门窗等遗留问题并协调各方记录在案。向乙方提供清楚的施工界面。向乙方提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项，水电费由甲方承担。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2.2、指派进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.3、如确实需要拆改原建筑结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　2.4、甲方要及时确认材料样板、验收工作，按时支付工程款。

　　2.5、协调有关部门做好现场保卫、消防、安全处理等工作，并承担相应费用。

　　(三)乙方工作

　　3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

　　(四)关于工期的约定

　　4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工采取的措施费用。

　　4.2、因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　4.3、因乙方责任，不能按工期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4.4、因设计变更或非人为原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响,导致停工24小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

工程建筑合同范本 篇2

　　购货单位：_________（以下简称甲方）

　　供货单位：_________（以下简称乙方）

　　为了明确甲乙双方各自应承担的责任，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　一、材料的名称、品种、规格和质量

　　1、材料的名称：砂石、水洗沙等名称、质量...

房屋建筑合同范本 【篇1】

　　房主：______________________(称甲方)

　　建筑施工队：________________(称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法、建筑法》及有关法律、法规的规定，为了明确双方职责，为维护双方利益，避免纠纷，结合本工程实际情况，经双方共同协商签订本合同，并严格履行。

　　　一、工程概况

　　1、工程项目名称：私人住宅;

　　2、工程施工地点：_________组;

　　3、承包方式：包工不包料(单包);

　　4、单包价格：每地平方单价为_____元。

　　　二、工程期限

　　本工程工期自_____年___月___日至_____年___月___日完成，在施工过程中如遇下列情况时，工期可顺延;

　　1、由于甲方原因造成停工、停电、停水达___小时以上或不可抗拒的原因等，工期顺延;

　　2、施工途中由于甲方提出变更设计、更改施工图纸，工期适量增减。

　　三、甲方责任

　　1、甲方向乙方提供建筑施工图;

　　2、负责组织图纸设计员向施工人员进行图纸设计解说交底;

　　3、按时如数供应乙方在施工中所需的原材料，及时到位，保障乙方正常施工;

　　4、对工程质量及用料进行全面监督，提出合理要求，发现粗制滥造，违章施工等现象，甲方有权令乙方返工或停工并追究责任损失。

　　四、乙方责任

　　1、参加技术图纸会审、制定施工方案、组织施工人员做好村民协调工作，保障水、电、路通、建筑所用设备材料等费用全部由乙方承担。机械设备进场、安全设备到位、做好各项准备工作、确保按时开工;

　　2、按照设计图纸及施工规范精心施工;除门、窗、楼梯扶手、栏杆和后期精装等附属工程，由甲方安排第三方施工外，乙方必须积极搞好配合;

　　3、乙方施工内容：挖机挖基础土方回填，基础、墙体、梁、架、柱、板、楼面抹平、内外粉刷、外墙面瓷砖、钢筋网架、楼顶瓦面盖好，主体工程中所有大小项目均由乙方全部完成;

　　4、安全设施及吊装运输由乙方负责购制并安装到位;

　　5、每层所需原材料的规格、型号、数量及材质要求必须由乙方提出详细计划;混凝土必须计算准确;所需辅料(模板、木支撑)由乙方自己购制;

　　6、乙方必须服从甲方对工程质量和施工现场的监督管理，并积极配合甲方工程负责人的工作，确保工程质量和工程进度。每道工序完成后，分部分项的检查验收，待验收合格后，方可进入下道工序施工;

　　7、乙方必须搞好现场管理，加强安全教育，特别要注意安全意识、遵守操作规程、配置安全设施、防范安全事故。否则，出现任何伤亡事故及财产损失，由乙方全部负责，甲方不负任何连带责任。

　　　五、付款方式

　　根据本工程进度按每层建筑实际面积核算，分期付款，一层完工后付一层楼___%的费用，______万元，待工程竣工后由甲方验收合格，验收结算完毕后余款付清。

　　　　...